四川建设工程标准施工合同2024年

四川建设工程标准施工合同2024年合同编号：__________第一条工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程规模：_______1.4工程内容：_______1.5工程投资：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。第二条工程合同工期2.1本项目合同工期为_______个月，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。第三条工程质量标准3.1本项目工程质量应达到国家相关标准，具体标准为_______。3.2乙方应确保工程质量，如出现质量问题，乙方应承担相应责任。第四条工程价款4.1本项目合同价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。4.2乙方应在合同生效后_______日内向甲方提交工程预付款申请，甲方应在收到申请后_______日内支付预付款。（1）乙方应在每月底前向甲方提交当月工程进度报告和进度款申请，甲方应在收到申请后_______日内支付进度款；（2）工程进度款支付比例为完成工程量的_______%。4.4工程结算：（1）本项目工程结算应以实际完成工程量为依据，按照合同约定的单价进行计算；（2）工程结算应在工程竣工验收合格后_______日内完成。第五条工程变更（1）乙方应在收到甲方变更通知后_______日内提交变更方案和预算；（2）甲方应在收到乙方变更方案和预算后_______日内进行审批，并书面通知乙方是否同意变更；（3）如甲方同意变更，双方应签订变更合同，乙方按照变更合同进行施工。第六条工程验收（1）乙方应在工程完工后向甲方提交验收申请；（2）甲方应在收到验收申请后_______日内组织验收；（3）验收合格后，甲方应在验收报告上签字确认，并办理工程结算。第七条违约责任（1）违约方应向守约方支付违约金，违约金为合同总价款的_______%；（2）如因违约导致合同无法履行，违约方应承担合同无法履行部分的赔偿责任。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_______年。9.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.明确合同主体：确保甲乙双方的名称、地址、联系方式等信息准确无误，以便于合同履行和争议解决。2.工程概况：详细描述工程名称、地点、规模、内容和投资，避免因信息不明确导致的合同履行障碍。3.工期和工程质量：明确合同工期和工程质量标准，确保乙方按照约定完成工程。4.工程价款支付：明确预付款、进度款和结算款的支付方式、金额和时间，保障甲乙双方的合法权益。5.工程变更：约定变更程序和审批时间，确保工程变更的合理性和合法性。6.工程验收：明确验收程序和时间，确保工程质量符合约定。7.违约责任：明确违约责任和赔偿方式，保障双方权益。8.争议解决：约定争议解决方式，以便于合同履行过程中出现的纠纷得到及时解决。解决办法：1.协商解决：双方在争议发生后，应通过友好协商，达成一致意见。2.调解：如协商不成，可以向行业协会或者专业调解机构申请调解。3.仲裁：如调解不成，可以向仲裁机构申请仲裁。4.诉讼：如仲裁不成，可以向人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.合同主体：指参与合同关系的当事人，包括甲方（发包方）和乙方（承包方）。2.预付款：指合同履行前，甲方支付给乙方的部分工程款项，用于乙方开展工程前期工作。3.进度款：指乙方按照工程进度完成的工程量，甲方按照约定比例支付的款项。4.工程结算：指工程完工后，甲方和乙方根据实际完成工程量进行的工程价款计算和支付。5.变更合同：指在原合同基础上，对合同内容进行修改的补充协议。6.违约责任：指合同一方未履行合同义务，应承担的法律责任。7.争议解决：指合同履行过程中出现的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行解决。特殊应用场合及合同补充条款：1.场合：工程项目涉及环境保护或特殊地理位置（如自然保护区、历史文化名城等）。“第__条环保要求：乙方在施工过程中必须遵守国家和地方的环境保护法规，采取有效措施保护环境，不得破坏当地生态平衡和历史文化遗迹。若因乙方施工导致环境损害，乙方应承担相应的赔偿责任。”2.场合：工程项目涉及新技术或创新工艺的应用。“第__条技术创新奖励：若乙方在本项目施工过程中成功应用新技术或创新工艺，提高了工程效率或降低了成本，甲方将根据实际情况给予乙方一定的奖励。奖励的具体方式和金额由双方另行协商确定。”3.场合：工程项目位于偏远地区，施工条件艰苦。“第__条施工人员福利：乙方应确保施工人员的住宿、饮食和工作条件符合基本的生活和安全标准。甲方应协助乙方解决施工人员的生活和工作中的实际问题，确保工程顺利进行。”合同所需要的附件列表：1.工程设计图纸及说明书2.工程预算书3.工程施工方案4.工程质量保证书