电站保温施工合同范本_第1页
电站保温施工合同范本_第2页
电站保温施工合同范本_第3页
电站保温施工合同范本_第4页
电站保温施工合同范本_第5页
已阅读5页,还剩2页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

电站保温施工合同范本1.甲方(买方/出租方/委托方):

名称:XX电力有限公司(以下简称“甲方”)

地址:XX省XX市XX区XX路XX号

法定代表人:张三

联系方式:XX市XX区XX路XX号,邮编:XXXXXX

2.乙方(卖方/承租方/服务提供方):

名称:XX保温科技有限公司(以下简称“乙方”)

地址:XX省XX市XX区XX路XX号

法定代表人:李四

联系方式:XX市XX区XX路XX号,邮编:XXXXXX

合同简介:

鉴于甲方拥有并运营一座位于XX省XX市的电站,电站设备需进行保温施工以保障设备正常运行和节能降耗;鉴于乙方在电站保温施工领域具有丰富的经验和专业的技术,具备为甲方提供优质保温施工服务的资质和能力。经双方友好协商,就甲方电站保温施工项目,达成以下合同:

一、双方同意按照本合同约定的条款和条件,由乙方负责甲方电站的保温施工工作。

二、本合同项下的电站保温施工项目,旨在提高电站设备的运行效率,降低能源消耗,确保电站安全、稳定、高效运行。

三、甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,遵循平等、自愿、公平、诚信的原则,签订本合同。

四、本合同的签订,旨在明确双方的权利、义务和责任,确保电站保温施工项目的顺利进行。

五、双方特此声明,本合同的签订不涉及任何第三方利益,如有涉及,由双方协商解决。

六、本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为____年,自合同生效之日起计算。

在合同有效期内,甲乙双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务,确保电站保温施工项目的顺利进行。如一方违反本合同约定,导致合同无法履行或给对方造成损失的,应承担相应的违约责任。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是甲方委托乙方对电站进行保温施工,以提高电站设备的运行效率,降低能源消耗,确保电站安全、稳定、高效运行。具体内容包括但不限于以下方面:

1.电站设备保温材料的选购、运输及储存;

2.电站设备保温施工的设计、施工及验收;

3.保温系统的维护、保养及故障排除;

4.提供与电站保温施工相关的技术支持和咨询服务。

第二条定义

1.电站保温施工:指乙方根据甲方要求,对甲方电站设备进行的保温处理,包括材料选购、施工、验收等环节。

2.保温材料:指用于电站设备保温的各类材料,包括但不限于保温棉、保温板、粘接剂等。

3.保温系统:指由保温材料、施工工艺、维护保养等构成的电站设备保温整体解决方案。

第三条双方权利与义务

一、甲方的权利与义务

1.权利:

(1)按照合同约定,享有对乙方提供的保温施工服务的使用权;

(2)对乙方施工过程中的质量、进度等进行监督和检查;

(3)在合同约定的范围内,要求乙方提供与电站保温施工相关的技术支持和咨询服务。

2.义务:

(1)向乙方提供电站设备保温施工所需的资料、数据和现场条件;

(2)按照合同约定,及时支付乙方施工费用;

(3)在施工过程中,为乙方提供必要的协助和便利;

(4)遵守国家及地方相关法律法规,确保电站设备保温施工的合法合规。

二、乙方的权利与义务

1.权利:

(1)按照合同约定,收取甲方支付的保温施工费用;

(2)在合同约定的范围内,要求甲方提供施工所需资料、数据和现场条件;

(3)在施工过程中,对甲方提供的资料、数据和现场条件提出合理建议。

2.义务:

(1)按照甲方要求,选购符合国家标准的保温材料,并负责运输、储存;

(2)按照甲方要求,制定合理的保温施工方案,并负责施工、验收;

(3)在施工过程中,确保施工质量、进度和安全;

(4)对保温系统进行维护、保养,及时排除故障;

(5)提供与电站保温施工相关的技术支持和咨询服务;

(6)遵守国家及地方相关法律法规,确保施工过程的合法合规。

第四条价格与支付条件

1.价格条款:双方经协商一致,确定电站保温施工项目的总价格为人民币XX元整(大写:XXXXXX元整),该价格包括但不限于保温材料费、施工费、验收费、技术服务费等。

2.支付方式:甲方采用转账方式向乙方支付施工费用。

3.支付时间:

(1)合同签订后7个工作日内,甲方向乙方支付合同总价的30%作为预付款;

(2)施工进度过半时,甲方向乙方支付合同总价的50%;

(3)保温施工项目验收合格后7个工作日内,甲方向乙方支付剩余的20%。

第五条履行期限

1.合同有效期限:本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为____年,自合同生效之日起计算。

2.关键时间节点:

(1)预付款支付:合同签订后7个工作日内;

(2)施工进度过半:合同生效后____个月内;

(3)验收合格:合同生效后____个月内;

(4)尾款支付:验收合格后7个工作日内。

第六条违约责任

1.甲方违约情形及后果:

(1)甲方未按约定时间支付预付款、进度款或尾款,每逾期一日,应向乙方支付合同总价0.1%的违约金;

(2)甲方未按约定提供施工所需资料、数据和现场条件,导致施工进度延误,应承担相应的违约责任;

(3)甲方违反合同约定,导致保温施工项目无法进行或验收不合格,应承担乙方因此产生的损失。

2.乙方违约情形及后果:

(1)乙方未按约定时间完成施工任务,每逾期一日,应向甲方支付合同总价0.1%的违约金;

(2)乙方施工质量不符合约定标准,应负责修复,并承担由此产生的费用;

(3)乙方未按约定提供技术支持和咨询服务,导致甲方损失,应承担相应的赔偿责任;

(4)乙方违反合同约定,给甲方造成其他损失的,应承担相应的赔偿责任。

双方同意,在发生违约情形时,守约方有权选择要求违约方支付违约金或赔偿损失。违约金不足以弥补守约方损失的,违约方还应承担额外的赔偿责任。

第七条不可抗力

1.定义:本合同所称不可抗力,是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于自然灾害(如地震、洪水、台风等)、社会事件(如战争、罢工、暴乱等)和政府行为(如政策调整、禁运等)。

2.责任免除条件:

(1)当发生不可抗力事件时,受影响的一方应立即通知对方,并采取合理措施减轻损失;

(2)受不可抗力影响的一方在不可抗力事件发生后15日内,向对方提供不可抗力事件的证明文件;

(3)在不可抗力事件持续期间,双方互不承担合同违约责任,但受影响的一方应尽力克服不可抗力影响,尽快恢复履行合同;

(4)不可抗力事件结束后,双方应协商确定剩余合同义务的履行期限。

第八条争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议,应优先通过友好协商解决。

2.如协商无果,双方同意将争议提交至合同签订地所在的仲裁委员会进行仲裁。

3.仲裁裁决是终局的,对双方具有法律约束力。

4.仲裁费用按照仲裁委员会的规定承担,但仲裁委员会另有规定的除外。

5.在争议解决期间,除争议事项外,双方应继续履行合同其他条款。

6.如双方未选择仲裁,也可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。

第九条其他条款

1.通知方式:本合同项下的所有通知、要求、批准等,应以书面形式进行,并通过挂号信、特快专递或专人递送等方式送达对方指定地址。

2.合同变更:双方同意,对本合同的任何修改或补充,均须以书面形式进行,并经双方签字(或盖章)确认后生效。

3.终止条件:

(1)合同到期;

(2)双方协商一致终止;

(3)一方严重违约,另一方有权终止合同;

(4)发生不可抗力事件,导致合同无法履行。

4.合同终止后,双方应按照合同约定履行各自的权利义务,包括但不限于支付款项、退还预付款等。

5.本合同的任何条款如与法律法规相抵触,应被视为无效,但不影响合同其他条款的效力。

第十条附则

1.本合同未尽事宜,可由双方另行协商签订补充协议。

2.以下文件为本合同附件,与本合

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论