园林劳务分包合同范本2024年

园林劳务分包合同范本2024年合同编号：__________甲方（总包方）：__________乙方（分包方）：__________鉴于甲方作为园林工程的总包方，乙方具备园林劳务分包的相关资质和能力，甲乙双方经友好协商，就园林劳务分包事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程面积：__________1.5工程期限：自____年__月__日起至____年__月__日止。第二条工程承包范围2.1乙方承包范围：__________2.2乙方承包内容：__________第三条工程质量及标准3.1乙方应按照国家及地方相关园林工程标准进行施工，确保工程质量。3.2乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、施工方案及施工要求进行施工。3.3乙方应保证工程进度，确保工程按期完成。第四条工程价款及支付4.1工程价款：本工程总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。（1）合同签订后，甲方向乙方支付合同总价款的10%作为预付款；（2）乙方完成合同约定的工程进度后，甲方向乙方支付已完工程价款的70%；（3）工程验收合格后，甲方向乙方支付剩余的20%工程价款。4.3乙方应按甲方要求提供合法有效的发票。第五条工程变更5.1工程变更必须经甲方书面同意，并由甲乙双方共同签署变更协议。5.2工程变更涉及的价款调整，双方应按实计算，合理确定。第六条工程验收6.1工程验收按照国家及地方相关园林工程验收标准执行。6.2乙方应按照甲方的要求，提供完整的施工资料，配合甲方完成工程验收。第七条违约责任7.1乙方未能按照约定完成工程，甲方有权按照合同约定追究乙方的违约责任。7.2乙方在施工过程中，如发生安全事故，应承担相应的法律责任。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1双方应遵守国家及地方相关法律法规，确保工程顺利进行。9.2乙方在施工过程中，应遵守甲方现场管理制度，确保施工安全。9.3本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。第十条合同备案10.1本合同签订后，甲乙双方应按照国家及地方相关法律法规要求，向有关部门备案。甲方（总包方）：__________乙方（分包方）：__________签订日期：____年__月__日甲方（总包方）签字（或盖章）：__________乙方（分包方）签字（或盖章）：__________注意事项：1.明确合同主体：合同中应清晰注明甲乙双方的名称、地址、联系方式等基本信息，以确保合同义务和权利的明确归属。2.工程概况详细：包括工程名称、地点、内容、面积和期限等，这些信息是合同执行的基础。3.承包范围和内容：乙方应明确其承包的工程范围和内容，避免日后因职责不清产生纠纷。4.质量标准：乙方必须遵守国家及地方的相关园林工程标准，保证施工质量。5.工程价款及支付方式：合同中应详细约定工程总价款、支付方式及时间，确保双方的权益。6.工程变更：任何工程变更都需甲方书面同意，并签署变更协议，变更后的价款调整应合理。7.验收程序：乙方应配合甲方完成工程验收，并提供必要资料。8.违约责任：明确双方在合同执行中的违约责任，包括未能按时完成工程或发生安全事故等。9.争议解决：约定争议解决的方式，首选友好协商，为诉讼。10.合同备案：合同签订后应及时向有关部门备案，以符合法律法规要求。解决办法：1.协商解决：双方应通过友好协商解决合同执行中的问题。2.法律途径：如协商不成，可依据合同约定，向有管辖权的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.总包方（GeneralContractor）：指承担整个工程项目施工或服务的主体，对外负责整个工程的履行。2.分包方（Subcontractor）：指在总包方授权范围内，承担部分工程项目施工或服务的主体。3.预付款（AdvancePayment）：合同签订后，甲方提前支付给乙方的部分款项，用于乙方开展前期工作。4.工程变更（ChangeOrder）：在合同执行过程中，对原合同内容进行的修改或补充，通常涉及工程量、价款或工期的调整。5.违约责任（LiabilityforBreachofContract）：指合同当事人因违反合同义务所应承担的法律责任。6.争议解决（DisputeResolution）：指双方在合同执行过程中出现争议时，采取的解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。7.备案（RecordFiling）：指将合同等相关文件报请有关部门进行登记和存档，以确保合同的合法性和有效性。特殊应用场合及合同补充条款：1.场合：乙方为政府园林项目提供分包服务补充条款：考虑到政府项目的特殊性，乙方应确保所有施工材料、设备符合国家环保标准，并在施工过程中严格遵守安全生产规定。“另外，乙方需定期向甲方报告工程进展情况，并接受甲方及政府相关部门的监督和检查。”2.场合：乙方参与的是私人高端园林建设补充条款：乙方在施工过程中应尊重业主的隐私和意愿，尽量减少对业主日常生活的影响。“乙方在施工期间应采取有效措施，减少噪音、扬尘等对业主造成的不便，并在必要时与业主进行充分沟通。”3.场合：乙方承担的是历史文化遗址的园林修复工程补充条款：乙方在修复过程中应尊重历史文化遗产，采用传统工艺和材料，确保修复工作的专业性和真实性。“乙方应邀请相关专家参与修复方案的制定，并在施工中采取保护措施，确保文物不受损害。”4.场合：乙方在风景区或自然保护区进行园林施工补充条款：乙方在施工过程中应特别注意生态保护，不得破坏自然景观和生态环境。“乙方需制定详细的生态保护方案，并严格按照方案执行，确保施工活动对自然环境的影响降到最低。”合同所需附件列表：1.附件一：双方营业执照副本复印件2.附件二：乙方相关资质证书复印件3.附件三：施工图纸及工