含多场合劳务分包合同2024年

含多场合劳务分包合同2024年合同编号：__________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________第一条分包内容1.1甲方同意将_______工程项目的劳务作业分包给乙方，具体分包范围详见附件一。1.2乙方应按照甲方的要求和施工图纸、规范及有关技术要求，完成分包工程范围内的劳务作业。第二条工期及进度2.1乙方应根据甲方的要求，按照本合同约定的工期完成分包工程。2.2乙方应在合同签订后_______日内向甲方提交施工组织设计和施工进度计划。2.3乙方应严格按照施工组织设计和施工进度计划组织施工，确保工程进度。第三条质量标准3.1分包工程的质量标准应达到国家相关法律法规、施工图纸、规范及甲方的要求。3.2乙方应严格按照国家法律法规、施工图纸、规范及甲方的要求组织施工，确保工程质量。第四条安全施工4.1乙方应严格遵守国家及地方的安全施工法律法规，确保施工安全。4.2乙方应制定完善的安全施工管理制度，加强现场安全管理，确保施工现场的安全。第五条合同价格及支付方式5.1合同价格为人民币_______元（大写：_________________________元整），详见附件二。5.2甲方按照乙方实际完成的工程量及合同约定的单价，按月支付乙方工程进度款。5.3乙方在每月的_______日向甲方提交上月完成的工程量报表，甲方应在收到报表后_______日内进行审核，并支付相应的工程进度款。第六条违约责任6.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为合同总价的_______%。6.2乙方未按合同约定完成分包工程，甲方有权按照实际完成工程量与约定工程量的比例减少支付工程款。第七条争议解决7.1本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至分包工程验收合格、甲方支付完毕全部工程款之日止。甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________签订日期：____________附件一：分包范围附件二：合同价格及支付方式明细表注意事项：1.分包范围的明确性：合同中应详细列举分包工程的具体内容，避免因分包范围不明确导致的纠纷。在附件一中详细列出分包范围，确保双方对分包内容有清晰的认识。1.劳务分包：指建设工程的总承包人或者专业承包人，将所承包工程中的部分劳务作业发包给其他有资质的单位完成的行为。2.违约责任：指合同当事人违反合同约定，不履行或不适当履行合同义务，依法应当承担的法律责任。合同价格：指合同当事人约定的完成合同规定范围内工程所应支付的价格。工程进度款：指在合同履行过程中，根据实际完成的工程量，按照合同约定的价格计算，总承包人或发包人支付给分包人或承包人的款项。违约金：指合同当事人违反合同约定时，按照法律规定或者合同约定，向对方支付的一定数额的金钱。3.争议解决：指在合同履行过程中发生纠纷时，双方采取的解决争议的方式，包括协商、调解、仲裁和诉讼等。4.签订地人民法院：指合同中约定的，如果发生诉讼，有管辖权的人民法院，通常为合同签订地的人民法院。特殊场合1：节假日或特殊时期施工补充条款：鉴于项目需要在节假日或特殊时期进行施工，乙方应确保工人工资及福利待遇符合国家相关规定，并且为工人提供必要的安全防护措施。1.如果工程得在春节或者国庆这样的节日期间进行，咱们得保证工人们能拿到加班费，同时得注意他们的安全。特殊场合2：极端天气条件施工补充条款：如遇极端天气条件影响施工，双方应协商确定合理的工期延长方案，并确保工人安全。如果碰上特别恶劣的天气，比如暴风雨，咱们得商量着怎么安全地调整工期。特殊场合3：夜间施工补充条款：若工程需要夜间施工，乙方必须取得相关政府部门批准，并采取有效措施减少对周围居民的影响。要是得晚上加班加点干，咱们得先拿到允许晚上施工的许可，还得想办法别打扰到周围邻居。1.附件一：分包范围明细2.附件二：合同价格及支付方式明细表3.附件三：施工组织设计和施工进度计划4.附件四：节假日及特殊时期施工安排5.附件五：极端天气条件下的工期调整方案6.附件六：夜间施工许可及