版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
合同编号:__________合同各方:甲方:名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:_______________乙方:名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:_______________鉴于甲方需要进行打井施工,乙方具备相应的资质和能力完成该工程,经双方友好协商,特订立本合同,以便共同遵守。第一条工程内容1.1工程名称:________________1.2工程地点:________________1.3工程规模:________________1.4工程质量标准:_____________第二条合同价格2.1乙方向甲方提供打井施工服务的合同总价为人民币(大写):____元整(小写):_____元。2.2甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付合同价款。第三条付款方式3.1本合同价款分为三次支付,具体支付方式如下:(1)合同签订后七个工作日内,甲方支付合同总价款的30%;(2)工程进度达到50%时,甲方支付合同总价款的30%;(3)工程验收合格后,甲方支付合同总价款的40%。3.2甲方未按约定时间支付价款的,应按照迟延支付金额的日千分之五向乙方支付违约金。第四条工程进度及验收4.1乙方应按照合同约定的工期完成工程。工程工期自合同签订之日起计算,至工程竣工交付之日止。4.2乙方应保证工程质量,工程验收合格后,甲方应支付合同价款的剩余部分。如验收不合格,乙方应按照甲方的要求及时整改,直至验收合格。第五条违约责任5.1甲方未按约定时间支付价款的,应承担违约责任,向乙方支付违约金。5.2乙方未按约定工期完成工程的,应承担违约责任,向甲方支付违约金。5.3乙方工程质量不符合约定的,应承担整改责任,直至工程验收合格。第六条争议解决本合同履行过程中发生的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程验收合格且合同价款支付完毕之日终止。甲方(盖章):________________乙方(盖章):________________甲方代表(签名):____________乙方代表(签名):____________签订日期:________________注意事项:1.合同的签订主体:确保甲乙双方均为具有民事行为能力的法人或其他组织,具备签订合同的资格。解决办法:在签订合同前,对甲乙双方的资质进行审查,确认其具备签订合同的资格。2.合同价款的支付:甲方应按照约定的时间及时支付合同价款,避免迟延支付。解决办法:设立明确的付款时间节点,并约定迟延支付的违约金,以督促甲方按时付款。3.工程进度及验收:乙方应按照约定的工期完成工程,并保证工程质量。解决办法:明确工程进度和验收标准,对乙方进行定期监督和检查,确保工程质量和进度。4.违约责任:违约方应承担相应的违约责任,如支付违约金或进行整改。解决办法:在合同中明确违约责任及违约金的计算方式,一旦发生违约行为,依法主张权益。5.争议解决:如合同履行过程中发生争议,应通过友好协商解决,协商不成的可诉诸法律途径。解决办法:在合同中约定有管辖权的人民法院,一旦发生诉讼,及时向法院提起诉讼。法律名词及名词解释:1.民事行为能力:指自然人、法人或其他组织依法独立实施民事法律行为的能力。2.法人:指依法设立,具有独立法人财产,独立承担民事责任的组织。3.合同价款:指双方约定的一方为履行合同义务而应支付给对方的价格。4.迟延支付:指合同一方未按约定的时间履行支付义务的行为。5.违约金:指违约方按照合同约定向守约方支付的金钱赔偿。6.工程验收:指合同双方对已完成的建设工程进行检验、评价,以确认其是否符合合同约定的质量、功能要求。7.争议解决:指双方在合同履行过程中发生纠纷时,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决纠纷的过程。8.管辖权:指法院对特定案件进行审判的权力。有管辖权的法院对案件进行审判,其他法院不得干涉。应用场合:1.甲方为需求方,乙方为施工方,双方就某项打井施工工程达成合作意向。2.适用于其他类似的建设工程施工合同,如管道铺设、道路施工等。补充条款:1.环境保护:双方应遵守国家有关环境保护的法律、法规,确保施工过程中对环境的影响降到最低。如违反环境保护规定,由责任方承担相应的法律责任。2.安全生产:双方应严格遵守国家关于安全生产的法律、法规,确保施工过程中的安全生产。如发生安全事故,按国家有关法律法规及合同约定承担相应责任。3.知识产权:双方同意,施工过程中涉及的技术秘密和专利技术,归甲方所有。未经甲方书面同意,乙方不得泄露、转让或用于其他项目。4.不可抗力:因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,双方应按国家有关法律法规及合同约定承担相应责任。5.合同的变更和解除:合同履行过程中,如一方要求变更或解除合同,需提前书面通知对方,并经双方协商一致。如双方无法达成一致,按国家有关法律法规及合同约定处理。附
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 拉挤树脂相关行业投资方案范本
- 展览会景观小品布置方案
- 人民版专题二《近代中国资本主义的曲折发展》教案
- 2024年区域代理经营合同模板
- 食品加工厂安全事故应急预案方案
- 2024年企业形象设计合同
- 2024年公司收购谈判合同
- 2024年企业信息管理系统部署合同
- 2024年品牌加盟代理合同(精装形象要求)
- 2024年土地征用补偿安置协议
- 挂名法人免责协议书
- 中小学预防毒品教育
- 《最美劳动者》教案 人教版小学劳动四年级上册
- 2024年二级制图员技能理论考试题库大全-上(单选题)
- 2024中国中煤招聘笔试冲刺题(带答案解析)
- 《湖南省医疗保险“双通道”管理药品使用申请表》
- 2024年航天科技集团一院18所招聘21人公开引进高层次人才和急需紧缺人才笔试参考题库(共500题)答案详解版
- 《海滨小城》第二课时 公开课一等奖创新教学设计
- 城市轨道综合实训总结报告
- MOOC 宪法学-西南政法大学 中国大学慕课答案
- 学生的权利与义务-学生的法律地位及权利保护
评论
0/150
提交评论