建筑物建设工程勘察设计合同2024年

建筑物建设工程勘察设计合同2024年合同目录第一章：合同总则1.1合同目的1.2合同适用范围1.3合同解释第二章：合同双方2.1甲方信息2.2乙方信息2.3双方权利与义务第三章：工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模第四章：勘察设计范围4.1勘察设计内容4.2勘察设计标准4.3勘察设计要求第五章：合同价款5.1计价方式5.2付款方式5.3价格调整第六章：勘察设计成果6.1成果提交6.2成果验收6.3成果保护第七章：施工配合7.1施工配合要求7.2施工配合内容7.3施工配合责任第八章：质量与验收8.1质量标准8.2验收程序8.3质量保证第九章：变更与索赔9.1工程变更9.2索赔程序9.3索赔处理第十章：合同期限与延期10.1合同期限10.2延期条件10.3延期责任第十一章：违约责任11.1违约情形11.2违约处理11.3赔偿责任第十二章：合同解除与终止12.1合同解除12.2合同终止12.3终止后责任第十三章：争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序13.3争议解决费用第十四章：合同生效及其他14.1合同签订14.2合同生效14.3其他条款14.4签到的方14.5签到时间14.6签订地点第一章：合同总则1.1合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建筑物建设工程勘察设计过程中的权利、义务和责任，确保勘察设计工作的顺利进行。1.2合同适用范围本合同适用于甲方委托乙方进行的建筑物建设工程勘察设计服务。1.3合同解释合同中未尽事宜，甲乙双方应本着公平、合理的原则协商解决。第二章：合同双方2.1甲方信息甲方名称：；地址：；法定代表人：；联系电话：。2.2乙方信息乙方名称：；地址：；法定代表人：；联系电话：。2.3双方权利与义务甲方有权监督乙方的勘察设计质量与进度，乙方应保证勘察设计成果符合合同要求，并按时提交。第三章：工程概况3.1工程名称工程名称为：______。3.2工程地点工程地点位于：______。3.3工程规模工程规模包括但不限于建筑面积、结构类型等，具体详见附件。第四章：勘察设计范围4.1勘察设计内容乙方应按照合同约定的范围提供勘察设计服务，包括但不限于地质勘察、建筑设计、结构设计等。4.2勘察设计标准乙方提供的勘察设计服务应符合国家及行业相关标准。4.3勘察设计要求乙方应根据甲方的要求，合理安排勘察设计工作，确保勘察设计成果的准确性和及时性。第五章：合同价款5.1计价方式本工程勘察设计服务采用______计价方式，具体计价标准详见附件。5.2付款方式甲方应按照合同约定的付款方式向乙方支付勘察设计费用。5.3价格调整如遇市场价格波动或政策调整，双方应协商调整合同价款。第六章：勘察设计成果6.1成果提交乙方应按照合同约定的时间和形式向甲方提交勘察设计成果。6.2成果验收甲方应在收到勘察设计成果后______天内完成验收，并提出修改意见。6.3成果保护乙方应保证勘察设计成果的原创性和保密性，未经甲方同意，不得泄露或用于其他项目。第七章：施工配合7.1施工配合要求乙方应根据施工进度，提供必要的技术支持和现场服务。7.2施工配合内容乙方应协助甲方解决施工过程中出现的技术问题，并提供相应的设计变更建议。7.3施工配合责任乙方应确保提供的技术支持和现场服务满足工程需要，对因技术支持不足导致的工程延误或质量问题承担责任。以上为合同的前七章内容，包括了合同总则、双方信息、工程概况、勘察设计范围、合同价款、勘察设计成果以及施工配合等关键条款。后续章节将在后续提问中继续完善。第八章：质量与验收8.1质量标准乙方应确保勘察设计成果符合国家及行业相关质量标准，并满足甲方提出的具体要求。8.2验收程序甲方应在收到勘察设计成果后组织专业团队进行验收，并在______天内完成验收工作。8.3质量保证乙方应对勘察设计成果的质量负责，并在保修期内对出现的质量问题负责修正。第九章：变更与索赔9.1工程变更如甲方需变更勘察设计内容，应提前______天书面通知乙方，双方应就变更内容协商一致。9.2索赔程序因不可抗力或其他原因导致损失，受影响方应在事件发生后______天内提出索赔。9.3索赔处理索赔方应提供相应的证明材料，双方应根据合同约定和实际情况协商解决。第十章：合同期限与延期10.1合同期限本合同自签订之日起至勘察设计成果验收合格之日止。10.2延期条件如遇不可抗力或其他特殊情况，双方可协商延长合同期限。10.3延期责任因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应责任；因甲方原因导致延期，甲方应给予乙方相应的补偿。第十一章：违约责任11.1违约情形任何一方未按合同约定履行义务，均视为违约。11.2违约处理违约方应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。11.3赔偿责任赔偿金额应根据实际损失和合同约定计算，双方应协商确定。第十二章：合同解除与终止12.1合同解除一方严重违约，另一方有权解除合同。12.2合同终止合同履行完毕或双方协商一致，合同终止。12.3终止后责任合同终止后，双方应按合同约定处理善后事宜，包括但不限于资料移交、款项结算等。第十三章：争议解决13.1争议解决方式双方应首先通过友好协商解决争议；协商不成，可提交甲方所在地仲裁委员会仲裁。13.2争议解决程序争议双方应按照仲裁规则提交相关材料，并参与仲裁程序。13.3争议解决费用仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有规定。第十四章：合同生效及其他14.1合同签订本合同由甲乙双方授权代表签字盖章后生效。14.2合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3其他条款本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.4签到的方甲方授权代表：；乙方授权代表：。14.5签到时间本合同签订时间为：______年____月____日。14.6签订地点本合同签订地点为：______。以上为合同剩余章节内容，包括了工程质量、变更与索赔、合同期限与延期、违约责任、合同解除与终止、争议解决以及合同生效及其他等关键条款。多方为主导时的，附件条款及说明在多方共同参与的建筑物建设工程勘察设计项目中，为确保合同的全面性和实施的顺利性，特制定以下附件条款及说明：一、附件列表：附件一：工程详细清单包含工程各部分的详细描述、预期成果及验收标准。附件二：参与方信息列出所有参与方的基本信息、联系方式及各自在项目中的角色和职责。附件三：勘察设计规范详细阐述勘察设计过程中应遵循的技术规范和行业标准。附件四：质量保证体系描述质量控制流程、质量保证措施及质量监督机制。附件五：进度计划和时间表明确项目的时间节点、阶段性目标和关键里程碑。附件六：安全和环境保护措施规定现场安全规程、环境保护措施及应急预案。附件七：材料和设备清单列出项目所需的主要材料和设备，包括规格、数量和供应时间。附件八：变更管理流程详细说明工程变更的申请、审批和实施流程。附件九：风险评估报告对项目可能面临的风险进行评估，并提出相应的风险管理措施。附件十：知识产权和保密协议-明确项目中产生的知识产权归属、使用权限及保密义务。二、违约行为及认定：违约行为包括但不限于未按合同约定履行义务、未按时提交勘察设计成果、未达到约定的质量标准等。违约行为的认定应基于合同条款、实际履约情况及相关证据进行。三、法律名词及解释：不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。合同价款：指根据合同约定，甲方应支付给乙方的款项总额。工程变更：指在合同执行过程中，因设计变更、施工条件变化等原因，对原合同内容所作的调整。四、规定合同的争议解决机制，包括协商、调解、仲裁或诉讼等程序：争议解决首选方式为协商，双方应通过友好协商解决争议。协商不成时，可申请第三方调解。调解无效的情况下，双方同意提交至甲方所在地的仲裁委员会进行仲裁。仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。五、明确合同的生效条件、变更与解除程序及合同终止后的相关事宜：合同自各方授权代表签字盖章之日起生效。合同的变更需各方协商一致，并以书面形式确认。合同可因履行完毕、各方协商一致、一方违约或不可抗力等原因解除。合同解除或终止后，各方应按照合同约定处理善后事宜。六、所有应用场景：建筑工程的勘察设计服务。工程勘察设计成果的审核和批准。工程勘察设计过程中的技术协作和支持。工程勘察设计成果的知识产权管理和保护。工程勘察设计过程中的风险管理和质量控制。以上附件条款及说明为多方主导时的合同附件，旨在详细阐述合同中未尽事宜，确保合同的完整性和可执行性。各方应仔细阅读并理解附件内容，确保在合同执行过程中能够遵守相关条款。附件及其他补充说明一、附件列表：本合同附件是合同不可分割的一部分，与合同正文具有同等法律效力。附件列表如下：附件一：工程详细清单及预期成果附件二：参与方信息及职责分配附件三：勘察设计规范及标准附件四：质量保证体系及监督机制附件五：项目进度计划及时间表附件六：安全和环境保护措施附件七：材料和设备需求清单附件八：变更管理流程及记录附件九：风险评估报告及管理措施附件十：知识产权和保密协议二、违约行为及认定：违约行为包括但不限于：未按合同约定履行义务未按时提交勘察设计成果提交的勘察设计成果未达到约定的质量标准未遵守合同规定的安全施工和环境保护要求违约行为的认定应基于合同条款、实际履约情况及相关证据进行。三、法律名词及解释：不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。合同价款：指根据合同约定，甲方应支付给乙方的款项总额。工程变更：指在合同执行过程中，因设计变更、施工条件变化等原因，对原合同内容所作的调整。四、规定合同的争议解决机制，包括协商、调解、仲裁或诉讼等程序：争议解决首选方式为协商，双方应通过友好协商解决争议。协商不成时，可申请第三方调解。调解无效的情况下，双方同意提交至甲方所在地的仲裁委员会进行仲裁。仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。五、明确合同的生效条件、变更与解除程序及合同终止后的相关事宜：合同自各方授权代表签字盖章之日起生效。合同的变更需各方协商一致，并以书面形式确认。合同可因履行完毕、各方协商一致、一方违约或不可