建设工程施工合同范本说明2024年

建设工程施工合同范本说明2024年合同编号：__________全称：_________________________地址：_________________________法定代表人：____________________联系电话：____________________全称：_________________________地址：_________________________法定代表人：____________________联系电话：____________________鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具备相应资质的施工企业，双方本着平等、自愿、公正的原则，就甲方委托乙方施工的工程项目达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：_________________________1.2工程地点：_________________________1.3工程内容：_________________________1.4工程规模：_________________________1.5工程造价：人民币（大写）：________元整（小写）：________元。第二条工程期限2.1工程开工日期：____年__月__日。2.2工程竣工日期：____年__月__日。2.3工程总工期：____天。第三条工程质量标准（1）工程质量等级：_________________________（2）工程质量保修期限：____________________第四条工程价款支付4.1甲方按照本合同约定的付款方式和进度向乙方支付工程价款。4.2乙方在收到甲方支付的工程价款后，应向甲方开具正规发票。第五条工程变更5.1甲方有权对工程进行变更，包括但不限于工程设计变更、施工工艺变更等。工程变更应书面通知乙方。5.2乙方应在收到甲方工程变更通知后，及时调整施工方案，并按照甲方要求进行施工。第六条工程验收6.1乙方应在工程竣工后向甲方提交工程验收申请。6.2甲方应在收到乙方提交的工程验收申请后，按照相关法律法规和合同约定进行工程验收。6.3工程验收合格后，甲方应及时向乙方支付工程尾款。第七条违约责任7.1双方应严格履行本合同约定的义务，如一方违约，应承担相应的违约责任。7.2甲方未能按照约定支付工程价款的，应按照_____%的利率向乙方支付逾期付款违约金。7.3乙方未能按照约定工期完成工程的，应按照_____%的利率向甲方支付逾期完工违约金。第八条争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。9.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。9.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签署日期：____________________注意事项：1.合同编号：确保合同编号的唯一性和可追溯性，便于管理。2.工程概况：明确工程名称、地点、内容、规模和造价，避免歧义。3.工程期限：准确规定开工日期、竣工日期和总工期，以免延误。4.工程质量标准：明确工程质量等级和保修期限，保障双方权益。5.工程价款支付：约定支付方式和进度，确保工程进度与款项支付同步。6.工程变更：规定变更通知方式和调整施工方案的要求，预防纠纷。7.工程验收：明确验收程序和时间，保障工程质量。8.违约责任：规定违约金计算方式和责任承担，约束双方履行合同。9.争议解决：约定争议解决方式，确保合同争议得到有效处理。解决办法：1.协商：合同双方在争议发生时，应通过友好协商解决问题。2.调解：如协商不成，可寻求第三方调解机构协助解决争议。3.诉讼：如调解无效，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.合同：指双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.甲方、乙方：合同中的当事人，分别指委托方和承包方。3.违约责任：指合同当事人因违反合同约定所应承担的民事责任。4.争议：指合同双方在合同履行过程中因权利义务关系产生的分歧。5.协商：指合同双方为解决争议而进行的平等、自愿的谈判。6.调解：指第三方协助合同双方解决争议的过程，调解结果不具有法律约束力。7.诉讼：指合同双方因争议无法协商解决时，向人民法院提起的诉讼程序，诉讼结果具有法律约束力。特殊应用场合与补充条款：1.大型公共设施建设项目：应用场合：比如地铁站、图书馆这类公共设施的建设。补充条款：考虑到公共利益，可以增加一条关于工程安全与环保的条款，如“乙方在施工过程中应采取有效措施，确保施工安全，减少对周边环境和居民生活的影响。”2.历史建筑修复工程：应用场合：比如对古建筑或者具有重要历史价值的建筑进行修复。补充条款：增加一条关于保护历史文化遗产的条款，如“乙方在施工过程中，应尊重并保护建筑的历史风貌和文化价值，不得破坏任何历史文物。”3.高科技园区建设：应用场合：科技园区、研发中心等高科技项目的建设。补充条款：可以增加一条关于技术创新和知识产权保护的条款，如“乙方在施工过程中应采用先进技术，并尊重甲方拥有的知识产权。”4.绿色建筑项目：应用场合：追求环保、节能的绿色建筑项目。补充条款：增加一条关于绿色施工和可持续发展的条款，如“乙方应采用绿色施工技术，确保建筑项目的能效标准达到______级别。”合同所需附件列表：1.工程图纸及设计文件：包括建筑图纸、结构图纸、电气图纸等。2.工程预算书：详细列出工程各项费用。3.施工方案：乙方制定的详细施工计划和施工方案。4.质量保证书：乙方提供的关于工程质量的承诺书。5.安全施工许可证：施工所需的官方安全许可证。6.环保评估报告：评估工程对环境影响的官方报告。