中介主导权架子工劳务分包合同2024年_第1页
中介主导权架子工劳务分包合同2024年_第2页
中介主导权架子工劳务分包合同2024年_第3页
中介主导权架子工劳务分包合同2024年_第4页
中介主导权架子工劳务分包合同2024年_第5页
已阅读5页,还剩8页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

中介主导权架子工劳务分包合同2024年合同目录第一章:合同总则1.1合同目的1.2合同适用范围1.3合同解释第二章:合同主体2.1甲方(总承包方)信息2.2乙方(分包方)信息2.3中介方(劳务中介)信息第三章:工程概况3.1工程名称及地点3.2工程内容及范围3.3工程要求第四章:劳务分包内容4.1分包工作内容4.2分包工作标准4.3分包工作期限第五章:劳务费用5.1费用计算方式5.2费用支付时间5.3费用支付条件第六章:工程质量与安全6.1质量标准6.2安全生产要求6.3质量与安全监督第七章:工程进度7.1进度计划7.2进度调整7.3进度延误处理第八章:工程变更与索赔8.1变更条件8.2索赔程序8.3变更与索赔费用第九章:合同保证9.1履约保证金9.2质量保证金9.3保证期限第十章:合同权利与义务10.1甲方权利与义务10.2乙方权利与义务10.3中介方权利与义务第十一章:违约责任11.1违约情形11.2违约处理11.3违约赔偿第十二章:合同变更与解除12.1变更条件12.2解除条件12.3变更与解除后的权利义务第十三章:争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序13.3争议解决费用第十四章:合同签署14.1签订方14.2签订时间14.3签订地点第一章:合同总则1.1合同目的本合同旨在明确甲乙双方及中介方在架子工劳务分包工程中的权利、义务和责任,确保工程顺利完成。1.2合同适用范围本合同适用于由甲方总承包、乙方分包、中介方提供劳务中介服务的所有相关活动。1.3合同解释本合同的条款和条件应根据合同目的和相关法律法规进行解释。第二章:合同主体2.1甲方(总承包方)信息甲方名称:,地址:,法定代表人:,联系方式:。2.2乙方(分包方)信息乙方名称:,地址:,法定代表人:,联系方式:。2.3中介方(劳务中介)信息中介方名称:,地址:,法定代表人:,联系方式:。第三章:工程概况3.1工程名称及地点工程名称:,工程地点:。3.2工程内容及范围工程内容包括但不限于:。工程范围:。3.3工程要求工程应满足以下要求:______。第四章:劳务分包内容4.1分包工作内容乙方负责的分包工作内容包括:______。4.2分包工作标准分包工作应达到以下标准:______。4.3分包工作期限分包工作期限自______年______月______日起至______年______月______日止。第五章:劳务费用5.1费用计算方式劳务费用的计算方式为:______。5.2费用支付时间劳务费用的支付时间安排为:______。5.3费用支付条件劳务费用的支付条件包括:______。第六章:工程质量与安全6.1质量标准工程质量应符合以下标准:______。6.2安全生产要求乙方应遵守以下安全生产要求:______。6.3质量与安全监督甲方和中介方有权对工程质量和安全生产进行监督。第七章:工程进度7.1进度计划乙方应根据甲方的要求制定工程进度计划,并提交甲方审批。7.2进度调整如遇不可抗力或其他特殊情况,工程进度计划可进行调整,调整程序为:______。7.3进度延误处理如因乙方原因导致工程进度延误,乙方应承担相应的责任,具体处理方式为:______。以上为合同前七章的详细内容,后续章节将在后续提问中继续完善。第八章:工程变更与索赔8.1变更条件工程变更应基于以下条件:______。8.2索赔程序乙方有权在以下情况下提出索赔:。索赔程序包括:。8.3变更与索赔费用因变更引起的费用增减,由甲乙双方协商确定,并以书面形式确认。第九章:合同保证9.1履约保证金乙方应向甲方支付履约保证金,金额为:______。9.2质量保证金乙方应向甲方支付质量保证金,金额为:______。9.3保证期限保证金的保证期限自工程完工之日起计算,期限为:______。第十章:合同权利与义务10.1甲方权利与义务甲方的权利包括:。甲方的义务包括:。10.2乙方权利与义务乙方的权利包括:。乙方的义务包括:。10.3中介方权利与义务中介方的权利包括:。中介方的义务包括:。第十一章:违约责任11.1违约情形违约情形包括但不限于:______。11.2违约处理违约方应根据违约情形采取相应的处理措施,包括但不限于:______。11.3违约赔偿违约方应向守约方支付违约金,违约金的数额为:______。第十二章:合同变更与解除12.1变更条件合同变更应基于以下条件:______。12.2解除条件合同解除应基于以下条件:______。12.3变更与解除后的权利义务合同变更或解除后,各方的权利义务应按照以下方式调整:______。第十三章:争议解决13.1争议解决方式合同争议首选解决方式为:______。13.2争议解决程序争议解决应按照以下程序进行:______。13.3争议解决费用争议解决过程中产生的费用由败诉方承担,除非仲裁或法院另有判决。第十四章:合同签署14.1签订方甲方(签字):,乙方(签字):,中介方(签字):______。14.2签订时间本合同于______年______月______日签订。14.3签订地点本合同签订地点为:______。本合同一式三份,甲、乙双方及中介方各持一份,具有同等法律效力。自双方签字盖章之日起生效。甲方(签字):______日期:______乙方(签字):______日期:______中介方(签字):______日期:______多方为主导时的,附件条款及说明一、附件列表及说明附件A:工程详细设计方案描述:提供完整的工程设计方案,包括所有施工图纸、材料规格、设计意图等。要求:由乙方提供,经甲方和中介方审核确认。附件B:施工进度表描述:详细列出工程各个阶段的施工计划、预期完成时间和关键节点。要求:由乙方制定,甲方和中介方审批。附件C:安全施工协议描述:明确施工过程中的安全责任、预防措施和应急处理流程。要求:由乙方起草,甲方和中介方审核。附件D:材料和设备清单描述:列出所有施工所需的材料和设备,包括品牌、规格、数量和质量标准。要求:由乙方提供,甲方和中介方确认。附件E:质量保证书描述:乙方对工程质量的承诺,包括保修期限、保修范围和保修责任。要求:由乙方出具,甲方和中介方备案。附件F:变更管理流程描述:详细说明工程变更的申请、审批、实施和记录流程。要求:由中介方制定,甲乙双方遵守。附件G:验收标准和程序描述:明确工程验收的标准、程序和验收后的整改流程。要求:由甲方制定,乙方和中介方执行。二、违约行为及认定违约行为包括但不限于以下情形:未按合同规定的时间、质量标准完成工程任务。使用不符合合同规定标准的材料或设备。施工过程中发生重大安全事故。工程质量不符合合同规定的标准。未经甲方书面同意,擅自更改工程设计方案或施工方法。违约行为的认定应由合同各方根据实际情况协商确定,或依法由仲裁机构或法院判定。三、法律名词及解释“不可抗力”:指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。“滞纳金”:指因逾期支付款项而需额外支付的罚金。“违约金”:指因违反合同约定而需支付的赔偿金。“仲裁”:指由双方选定的仲裁机构对争议进行裁决的程序。四、争议解决机制协商解决:合同各方应首先通过友好协商解决争议。调解解决:协商不成时,可申请第三方调解机构进行调解。仲裁解决:调解不成时,可提交至合同约定的仲裁机构进行仲裁。诉讼解决:仲裁不成或双方未约定仲裁的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、合同生效、变更与解除合同生效:合同自各方签字盖章之日起生效。合同变更:合同一经签订,未经各方协商一致,任何一方不得擅自变更。合同解除:如一方严重违约,另一方有权解除合同,并要求违约方承担相应的违约责任。六、合同终止后的相关事宜结算:合同终止后,甲方应与乙方进行工程款的最终结算。资料移交:乙方应将所有工程资料移交给甲方。保修期:合同终止后,乙方仍需按照合同约定的保修期限提供保修服务。七、所有应用场景本合同适用于以下场景:多方参与的装修工程,包括但不限于房地产开发商、建筑公司、设计公司、监理公司等。涉及多个施工队伍或多个施工阶段的复杂工程。需要中介方协调和管理的工程,以确保工程顺利进行。任何需要明确各方责任、确保工程质量和安全、规范工程进度和变更管理的装修工程。本附件条款及说明旨在为合同各方提供更详尽的指导和解释,确保合同的顺利执行和争议的妥善解决。各方应仔细阅读并理解本附件内容,并在签订合同前确认无误。如有任何疑问,应及时与对方沟通。附件及其他补充说明一、附件列表:本合同包含以下附件,以进一步明确合同细节和各方责任:附件A:工程详细设计方案附件B:施工进度表附件C:安全施工协议附件D:材料和设备清单附件E:质量保证书附件F:变更管理流程附件G:验收标准和程序二、违约行为及认定:违约行为包括但不限于以下情形:未按合同规定的时间、质量标准完成工程任务。使用不符合合同规定标准的材料或设备。施工过程中发生重大安全事故。工程质量不符合合同规定的标准。未经甲方书面同意,擅自更改工程设计方案或施工方法。违约行为的认定应由合同各方根据实际情况协商确定,或依法由仲裁机构或法院判定。三、法律名词及解释:“不可抗力”:指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。“滞纳金”:指因逾期支付款项而需额外支付的罚金。“违约金”:指因违反合同约定而需支付的赔偿金。“仲裁”:指由双方选定的仲裁机构对争议进行裁决的程序。四、规定合同的争议解决机制:协商解决:合同各方应首先通过友好协商解决争议。调解解决:协商不成时,可申请第三方调解机构进行调解。仲裁解决:调解不成时,可提交至合同约定的仲裁机构进行仲裁。诉讼解决:仲裁不成或双方未约定仲裁的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、明确合同的生效条件、变更与解除程序及合同终止后的相关事宜:合同生效:合同自各方签字盖章之日起生效。合同变更:合同一经签订,未经各方协商一致,任何一方不得擅自变更。合同解除:如一方严重违约,另一方有权解除合同,并要求违约方承担相应的违约责任。合同终止后的相关事宜:合同终止后,甲方应与乙方进行工程款的最终结算,乙方应将所有工程资料移交给甲方,且乙方仍需按照合同约定的保修期限提供保修服务。六、所有应用场

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论