铁塔基站施工合同2024年

铁塔基站施工合同2024年合同编号：____________一、工程概况1.工程名称：____铁塔基站施工项目2.工程地点：____________3.工程内容：包括但不限于铁塔建设、基站设备安装、调试及附属设施施工等（具体内容详见附件一）。4.工程规模：____________二、合同工期1.本工程合同工期为____天，自____年__月__日起至____年__月__日止。2.若因不可抗力等因素导致工期延误，双方应友好协商解决，具体工期调整事宜由双方签订书面补充协议。三、合同价款1.本工程合同价款为人民币（大写）：____元整（小写）：____________元。2.付款方式：按照工程进度分期支付，具体付款比例及时间详见附件二。四、质量标准1.工程质量必须符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。2.工程质量保证期为____年，自工程验收合格之日起计算。五、甲乙双方的权利与义务（一）甲方权利与义务1.甲方负责提供施工图纸、技术资料及施工所需的相关证件。2.甲方负责协调施工现场外围关系，保障乙方顺利施工。3.甲方有权对乙方施工过程进行监督、检查，并提出整改要求。4.甲方应按合同约定及时支付工程款项。（二）乙方权利与义务1.乙方应按照施工图纸、技术要求及国家相关法律法规进行施工。2.乙方应确保工程质量和安全施工，对施工过程中发生的一切安全事故承担责任。3.乙方应按甲方要求提供工程进度报告及工程验收资料。4.乙方有权按照合同约定收取工程款项。六、违约责任1.任何一方违反合同约定，导致合同无法履行，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为合同总价款的____%。2.因乙方原因导致工程延期，乙方应按延期天数向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的____%。七、争议解决1.本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。2.若协商不成，双方同意向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________法定代表人（或授权代表）：____法定代表人（或授权代表）：____签订日期：____________签订地点：____________附件一：工程内容详细清单附件二：付款方式及时间表注意事项：1.权利与义务的明确：合同中应清晰界定甲乙双方的权利和义务，避免因权责不清导致的纠纷。解决办法：在合同中详细列举甲乙双方的权利和义务，确保双方在签订合同时明确各自的责任和权益。法律名词解释：违约责任：指合同一方违反合同约定，不履行或不适当履行合同义务所应承担的法律责任。不可抗力：指无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况，如自然灾害、政府行为等，可能导致合同无法履行。2.违约金：是指合同当事人违反合同约定时，根据法律规定或合同约定，向对方支付的一定数额的金钱，作为对违约行为的惩罚或对守约方损失的补偿。协商：指合同当事人通过友好谈判，自行解决争议的方法。诉讼：指合同当事人将争议提交人民法院，由法院依法作出判决的争议解决方式。1.极端天气情况：如果施工地经常遇到极端天气，比如台风、洪水，我们可以增加这样一个补充条款：“若因极端天气影响，导致施工无法按期进行，乙方应立即通知甲方，并共同协商确定合理的工期延长方案。”2.特殊地形：“鉴于工程地点地形特殊，乙方在施工前应充分评估地形对施工的影响，并制定相应的安全施工方案。如因地形原因导致施工难度增加，双方应协商调整合同价款。”3.不可预见的困难：“施工期间，如乙方遇到不可预见的地质条件变化或其他困难，乙方应及时通知甲方，并共同协商解决方法，必要时可调整合同价款和工期。”1.附件一：工程内容详细清单这个清单会详细列出所有的施工项目和具体的工程量，确保双方对工程内容有清晰的了解。2.附件二：付款方式及时间表这个附件会明确每期付款的比例、金额和具体的付款时间点。3.附件三：施工图纸及技术资料这个附件包括所有的施工图纸、设计方案和必要的技术文件。4