园区建设工程施工合同书2024年

园区建设工程施工合同书2024年合同目录第一章：合同总则1.1合同目的1.2合同适用范围1.3合同解释第二章：合同双方2.1甲方（建设方）基本信息2.2乙方（施工方）基本信息2.3双方声明与保证第三章：工程概况3.1工程名称与地点3.2工程规模与范围3.3工程质量标准第四章：工程期限4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期调整第五章：工程价款与支付5.1工程价款的确定5.2预付款与进度款5.3工程结算与支付第六章：材料与设备供应6.1材料供应责任6.2设备供应责任6.3材料与设备的质量要求第七章：工程变更7.1变更的提出与审批7.2变更的工程量调整7.3变更的价款调整第八章：工程验收8.1验收标准8.2验收程序8.3验收结果的处理第九章：工程保修9.1保修期限9.2保修责任9.3保修期外的维修第十章：安全生产与环境保护10.1安全生产责任10.2环境保护措施10.3事故处理第十一章：违约责任11.1违约的定义与认定11.2违约责任的承担11.3违约赔偿的计算与支付第十二章：不可抗力12.1不可抗力的定义与范围12.2不可抗力的通知与证明12.3不可抗力的影响与处理第十三章：合同争议解决13.1争议的协商解决13.2争议的调解与仲裁13.3法律适用与管辖第十四章：合同的签订与生效14.1签订方14.2签订时间14.3签订地点14.4合同生效条件14.5其他约定第一章：合同总则1.1合同目的本合同旨在明确甲乙双方在园区建设工程施工过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行。1.2合同适用范围本合同适用于甲方委托乙方进行的园区建设工程施工项目，包括但不限于土建、安装、装修等工程内容。1.3合同解释本合同的解释应遵循合同文本的字面意义，任何对合同条款的解释应以合同目的和相关法律规定为依据。第二章：合同双方2.1甲方（建设方）基本信息甲方名称：；地址：；法定代表人：；联系电话：。2.2乙方（施工方）基本信息乙方名称：；地址：；法定代表人：；联系电话：。2.3双方声明与保证2.3.1甲方声明与保证甲方声明其拥有园区建设工程施工项目的合法权利，并保证在合同期内提供必要的施工条件。2.3.2乙方声明与保证乙方声明其具备相应的施工资质，并保证按照合同约定履行施工义务。第三章：工程概况3.1工程名称与地点工程名称：；工程地点：。3.2工程规模与范围工程规模：；工程范围：。3.3工程质量标准工程应达到的质量标准：______。第四章：工程期限4.1开工日期工程开工日期为：______年______月______日。4.2竣工日期工程竣工日期为：______年______月______日。4.3工期调整如遇不可抗力或其他合同约定的情形，工期可相应调整，双方应协商确定新的工期。第五章：工程价款与支付5.1工程价款的确定工程价款根据工程量清单和合同约定的计价方式确定。5.2预付款与进度款5.2.1预付款甲方应在合同签订后______日内支付工程总价的______%作为预付款。5.2.2进度款乙方应按月提交工程进度报告，甲方在确认后______日内支付相应进度款。5.3工程结算与支付工程竣工验收合格后，双方应进行工程结算，甲方应在结算完成后______日内支付剩余工程款。第六章：材料与设备供应6.1材料供应责任甲方负责提供工程所需的主要材料，乙方负责提供辅助材料。6.2设备供应责任甲方负责提供施工所需的主要设备，乙方负责提供施工所需的辅助设备。6.3材料与设备的质量要求所有材料和设备均应符合国家或行业标准，并经甲方验收合格。第七章：工程变更7.1变更的提出与审批任何一方提出工程变更，应书面通知对方，并经双方协商一致后执行。7.2变更的工程量调整工程变更导致工程量增减的，双方应根据实际情况调整工程量。7.3变更的价款调整工程变更导致工程价款变动的，双方应根据合同约定的计价方式调整工程价款。第八章：工程验收8.1验收标准工程验收应按照国家或行业标准及合同约定的质量标准进行。8.2验收程序8.2.1初步验收乙方完成工程后，应向甲方提交初步验收申请，甲方应在收到申请后______日内组织初步验收。8.2.2竣工验收初步验收合格后，乙方应向甲方提交竣工验收申请，甲方应在收到申请后______日内组织竣工验收。8.3验收结果的处理8.3.1验收合格工程验收合格后，甲方应出具验收合格证明，并按合同约定支付工程款。8.3.2验收不合格如工程验收不合格，乙方应在甲方指定的期限内完成整改，并重新申请验收。第九章：工程保修9.1保修期限工程保修期限自工程竣工验收合格之日起计算，保修期为______年。9.2保修责任9.2.1乙方保修责任乙方在保修期内对工程出现的质量问题负责免费维修或更换。9.2.2甲方保修责任甲方应为乙方提供必要的维修条件，并在保修期内合理使用工程。9.3保修期外的维修保修期外，如工程需要维修，甲方应支付相应的维修费用。第十章：安全生产与环境保护10.1安全生产责任10.1.1甲方安全生产责任甲方应提供安全的施工环境，并进行必要的安全生产教育。10.1.2乙方安全生产责任乙方应遵守安全生产法规，采取有效措施保障施工安全。10.2环境保护措施10.2.1甲方环境保护责任甲方应监督乙方采取有效的环境保护措施，减少施工对环境的影响。10.2.2乙方环境保护责任乙方应遵守环境保护法规，采取措施控制施工过程中的污染。10.3事故处理如发生安全事故或环境事故，双方应按照国家相关规定及时处理，并承担相应的责任。第十一章：违约责任11.1违约的定义与认定违反合同约定的行为均视为违约，违约方应承担相应的违约责任。11.2违约责任的承担违约方应赔偿守约方因违约行为所遭受的直接损失。11.3违约赔偿的计算与支付违约赔偿的计算应基于实际损失，并在违约行为发生后的______日内支付。第十二章：不可抗力12.1不可抗力的定义与范围不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。12.2不可抗力的通知与证明一旦发生不可抗力事件，受影响一方应立即通知对方，并在合理期限内提供相关证明。12.3不可抗力的影响与处理不可抗力事件发生后，双方应协商解决合同履行问题，必要时可部分或全部免除责任。第十三章：合同争议解决13.1争议的协商解决双方应首先通过友好协商解决合同履行过程中出现的任何争议。13.2争议的调解与仲裁如协商不成，可提交至______仲裁委员会进行仲裁。13.3法律适用与管辖本合同的订立、解释、履行、争议解决等均适用中华人民共和国法律。第十四章：合同的签订与生效14.1签订方甲方：；乙方：。14.2签订时间本合同于______年______月______日签订。14.3签订地点本合同签订地点为：______。14.4合同生效条件本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。14.5其他约定双方可根据实际情况，对合同内容进行补充约定。多方为主导时的，附件条款及说明在多方参与的园区建设工程施工合同中，附件条款及说明是确保合同完整性和明确性的关键组成部分。以下为多方主导时的附件条款及说明：一、附件组成附件一：工程图纸及技术规范包含园区建设工程施工所需的所有图纸和技术规范文件。详细描述了工程的设计要求、施工方法和验收标准。附件二：工程量清单列出了工程所需的所有材料、设备和劳务的具体数量和规格。作为工程价款计算和支付的依据。附件三：施工进度计划明确了工程的各个阶段、关键节点和完成时间。作为工程进度管理和控制的依据。附件四：质量保证体系描述了施工过程中的质量控制和保证措施。包括质量检查、监督和验收程序。附件五：安全生产和环境保护措施详细说明了施工过程中的安全操作规程和环境保护措施。包括应急预案和事故处理流程。二、附件的法律效力附件的法律地位附件作为合同不可分割的一部分，具有与合同正文同等的法律效力。附件中的任何条款均不得与合同正文相冲突，否则应以合同正文为准。附件的修改与更新附件内容的任何修改和更新均需经过所有合同方的一致同意。修改后的附件应以书面形式通知所有合同方，并得到书面确认。三、附件的操作细节附件一的操作细节工程图纸及技术规范应由甲方提供，并由乙方确认无误后开始施工。任何对图纸和技术规范的修改都应经过甲方的书面同意。附件二的操作细节工程量清单应由乙方根据图纸和技术规范编制，并由甲方审核确认。工程量清单的任何变更都应经过甲方的书面同意。附件三的操作细节施工进度计划应由乙方编制，并由甲方审核确认。施工进度的任何调整都应经过甲方的书面同意。附件四的操作细节质量保证体系应由乙方建立，并由甲方监督实施。任何对质量保证体系的修改都应经过甲方的书面同意。附件五的操作细节安全生产和环境保护措施应由乙方制定，并由甲方审核确认。乙方应定期向甲方报告安全生产和环境保护的实施情况。四、附件的保管与使用附件的保管甲方负责附件的保管，并确保其完整性和准确性。甲方应定期对附件进行审查，确保其内容与园区实际情况相符。附件的使用乙方有权在需要时查阅附件，并根据附件内容执行合同义务。乙方在使用附件时，应遵守甲方的相关规定，并确保附件的保密性。五、附件的补充约定补充约定的程序任何一方如需对附件内容进行补充，应提前向其他方提出书面申请。补充约定应经过所有合同方的协商一致，并以书面形式确认。补充约定的效力补充约定一旦得到所有合同方的确认，即成为附件的一部分，具有法律效力。补充约定不得与合同正文及现有附件内容相冲突。六、附件的解释附件的解释原则附件的解释应遵循合同目的和合同法的相关规定。对于附件内容的任何疑问，应首先通过协商解决。附件的解释权甲方作为园区的所有权或管理权方，拥有附件的最终解释权。甲方在行使解释权时，应充分考虑乙方的合法权益。通过上述附件条款及说明，合同各方能够更清晰地了解合同的执行细节，确保合同的顺利履行。同时，附件的存在也为合同的灵活性和适应性提供了保障，使得合同能够更好地适应园区建设工程施工过程中可能出现的各种情况。附件及其他补充说明一、附件列表：附件一：工程图纸及技术规范包括所有施工图纸、设计变更通知和技术规范文件。附件二：工程量清单详细列出工程所需的材料、设备和劳务的数量和规格。附件三：施工进度计划描述工程的各个阶段、关键节点和完成时间。附件四：质量保证体系包括质量控制和保证措施、质量检查、监督和验收程序。附件五：安全生产和环境保护措施详细说明施工过程中的安全操作规程和环境保护措施。二、违约行为及认定：违约行为包括但不限于：未按合同约定支付工程款项。未按施工进度计划完成工程任务。使用不符合规定的材料或设备。违反安全生产和环境保护规定。违约行为的认定应基于合同条款、实际行为及造成的损害程度进行综合评估。三、法律名词及解释：不可抗力：指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。工程变更：指在合同执行过程中，因设计变更、施工条件变化等原因导致的工程内容、工程量的调整。工程保修期：指工程竣工验收合格后，承包方对工程质量缺陷负责修复的期限。工程结算：指工程竣工后，根据实际完成的工程量和合同约定的计价方式进行的工程款项的最终结算。四、规定合同的争议解决机制，包括协商、调解、仲裁或诉讼等程序：协商：双方应首先通过友好协商解决争议。调解：如协商不成，可请求第三方进行调解。仲裁：双方同意将争议提交至指定的仲裁委员会进行仲裁。诉讼：如仲裁未能解决争议，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、明确合同的生效条件、变更与解除程序及合同终止后的相关事宜：生效条件：合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。变更程序：合同的任何变更均需双方协商一致，并以书面形式确认。解除程序：一方可基于合同约定的条件解除合同，解除合同应以书面形式通知对方。终止后事宜：合同终止后，双方应结算相关费用，并履行必要的交