2024年建设工程施工合同简易范本

2024年建设工程施工合同简易范本合同目录第一章：总则1.1合同目的1.2合同适用范围1.3合同解释原则第二章：项目概述2.1工程名称及地点2.2工程规模及主要特征2.3工程质量要求第三章：甲方权利与义务3.1甲方权利3.2甲方义务3.3甲方违约责任第四章：乙方权利与义务4.1乙方权利4.2乙方义务4.3乙方违约责任第五章：工程款支付5.1预付款5.2进度款支付5.3工程款结算第六章：工程质量与验收6.1工程质量标准6.2验收程序6.3质量保证期限第七章：工程变更与签证7.1变更程序7.2变更费用7.3签证管理第八章：工程进度与延期8.1工程进度计划8.2进度调整8.3延期责任第九章：安全与环境保护9.1安全生产9.2环境保护措施9.3事故处理第十章：合同变更与解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件10.3变更与解除的法律后果第十一章：争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3法律适用第十二章：合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止后的权利义务第十三章：附加条款13.1特殊约定13.2补充协议13.3其他事项第十四章：合同签署14.1签署方14.2签署时间14.3签署地点14.4合同文本份数及保管以上为合同目录，每一章节将详细阐述合同的各个方面，确保合同的完整性和可执行性。第一章：总则1.1合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工过程中的权利、义务和责任，保障工程顺利进行。1.2合同适用范围本合同适用于甲方委托乙方承担的建设工程施工项目。1.3合同解释原则合同条款的解释应遵循公平、诚信的原则，任何歧义应以合同目的和实际施工情况进行解释。第二章：项目概述2.1工程名称及地点工程名称：，工程地点：。2.2工程规模及主要特征工程规模：，主要特征包括：。2.3工程质量要求工程质量应符合国家及行业相关标准，具体要求为：______。第三章：甲方权利与义务3.1甲方权利甲方有权对工程进度和质量进行监督，并要求乙方按照合同约定完成工程。3.2甲方义务甲方应按时支付工程款项，并提供施工所需的必要条件。3.3甲方违约责任如甲方未履行合同义务，应承担相应的违约责任。第四章：乙方权利与义务4.1乙方权利乙方有权按照合同约定获得工程款项，并要求甲方提供施工条件。4.2乙方义务乙方应按照合同约定的工程质量、进度要求完成施工任务。4.3乙方违约责任如乙方未按合同要求完成工程，应承担违约责任。第五章：工程款支付5.1预付款甲方应在合同签订后____天内支付乙方预付款，金额为合同总价的____%。5.2进度款支付工程进度达到约定节点后，甲方应支付相应进度款，具体支付比例为：______。5.3工程款结算工程竣工验收合格后，甲方应在____天内完成工程款的最终结算。第六章：工程质量与验收6.1工程质量标准工程质量应符合国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》及其他相关规定。6.2验收程序工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后____天内组织验收。6.3质量保证期限工程竣工验收合格后，乙方应对工程质量提供____年的质量保证。第七章：工程变更与签证7.1变更程序工程实施过程中如需变更，应由提出变更一方提出书面申请，经双方协商一致后执行。7.2变更费用因变更产生的费用增减，应由双方协商确定，并以书面形式确认。7.3签证管理工程实施过程中的签证事项，应由乙方提出，经甲方确认后作为合同的补充部分。第八章：工程进度与延期8.1工程进度计划乙方应根据甲方要求，制定并提交工程进度计划，经甲方确认后执行。8.2进度调整如遇不可抗力或其他特殊情况，双方应协商调整工程进度计划。8.3延期责任因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的责任；因甲方原因导致延期，甲方应提供相应的补偿。第九章：安全与环境保护9.1安全生产乙方应严格遵守安全生产法律法规，确保施工安全。9.2环境保护措施乙方应采取有效措施，减少施工对环境的影响。9.3事故处理施工过程中发生安全事故，乙方应及时报告甲方，并按照相关规定处理。第十章：合同变更与解除10.1合同变更条件合同执行过程中，双方可协商一致对合同内容进行变更。10.2合同解除条件如一方严重违约，另一方有权解除合同。10.3变更与解除的法律后果合同变更或解除后，双方应根据实际情况协商处理相关事宜。第十一章：争议解决11.1争议解决方式合同执行过程中发生的争议，双方应首先通过协商解决。11.2争议解决程序协商不成时，可提交至合同签订地的仲裁委员会进行仲裁。11.3法律适用本合同的签订、解释、履行、变更、解除和争议解决均适用中华人民共和国法律。第十二章：合同生效与终止12.1合同生效条件本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件工程竣工验收合格，且双方履行完毕合同义务后，合同自然终止。12.3合同终止后的权利义务合同终止后，双方应按照合同约定处理遗留问题。第十三章：附加条款13.1特殊约定双方可根据工程实际情况，约定特殊条款。13.2补充协议合同执行过程中，双方可就未尽事宜签订补充协议。13.3其他事项本合同未尽事宜，双方应本着公平、诚信的原则协商解决。第十四章：合同签署14.1签署方甲方：，乙方：。14.2签署时间本合同于____年____月____日签署。14.3签署地点本合同签署地点为：______。14.4合同文本份数及保管本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。第十五章：工程保修与维护15.1保修期限工程竣工验收合格后，乙方应提供不少于____年的保修服务。15.2保修范围保修范围包括但不限于工程主体结构、装修、设备安装等，具体保修范围为：______。15.3保修责任乙方应在保修期内对工程出现的质量问题负责无偿修复，具体责任为：______。15.4维护与保养乙方应提供必要的维护保养指导，确保工程长期稳定运行。第十六章：知识产权与保密16.1知识产权归属工程中产生的知识产权，包括但不限于专利权、著作权等，归属为：______。16.2保密义务双方应对合同内容及在合同执行过程中知悉的商业秘密负有保密义务。16.3保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后____年。第十七章：不可抗力17.1不可抗力定义不可抗力指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。17.2不可抗力的通知一方因不可抗力不能履行或需延迟履行合同义务时，应及时通知对方。17.3不可抗力的处理双方应根据不可抗力的影响，协商合同的变更或解除。第十八章：违约责任18.1违约责任的确定违约责任根据违约方的违约行为及给对方造成的损失确定。18.2违约金的支付违约方应按照合同约定支付违约金，具体金额为：______。18.3违约责任的免除因不可抗力导致的违约，违约方可免除违约责任。第十九章：合同的转让与分包19.1合同转让未经另一方书面同意，任何一方不得将合同权利义务转让给第三方。19.2分包管理乙方如需将部分工程分包，应征得甲方书面同意，并符合相关法律法规。19.3分包责任乙方对分包工程的质量、安全等承担连带责任。第二十章：通知与送达20.1通知的形式合同中的通知应以书面形式进行，包括但不限于信件、电子邮件等。20.2通知的送达通知自送达对方注册地址或约定的通讯地址时视为有效送达。20.3通讯地址的变更任何一方通讯地址变更，应及时书面通知对方。第二十一章：附加协议21.1附加协议的效力附加协议作为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。21.2附加协议的内容附加协议可包含合同履行过程中双方协商一致的其他条款。21.3附加协议的签署附加协议应由双方授权代表签字盖章后生效。第二十二章：合同的解释22.1合同解释权本合同的最终解释权归双方共同所有。22.2合同条款的冲突合同条款之间如有冲突，应以不违反法律规定和合同目的的原则进行解释。第二十三章：合同的补充与修改23.1合同的补充双方可就合同未尽事宜签订补充协议。23.2合同的修改合同的修改应经双方协商一致，并以书面形式确认。第二十四章：其他约定24.1其他事项本合同未尽事宜，双方可另行协商确定。24.2合同的生效本合同自双方授权代表签字盖章且甲方支付预付款之日起生效。24.3合同的份数本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。多方为主导时的，附件条款及说明在多方为主导的合同关系中，由于涉及多个利益相关方，合同条款的制定和执行需要更加细致和周全。以下是针对多方主导合同的附件条款及说明：附件一：多方协调机制协调委员会的设立为确保工程顺利进行，各方同意成立协调委员会，负责解决合同执行过程中的问题。委员会成员构成委员会由各方指派的代表组成，每方至少有一名代表。决策机制委员会的决策应基于共识原则，重要事项需经全体成员同意。附件二：工程进度协调进度计划的制定各方应共同参与工程进度计划的制定，确保计划的合理性和可行性。进度调整的协商如需调整工程进度，应由协调委员会讨论决定，并及时通知所有相关方。进度延误的责任划分因一方原因导致进度延误，该方应承担相应责任，并在委员会的监督下采取补救措施。附件三：资金管理资金账户的设立为确保工程资金的安全和合理使用，各方同意设立共管账户。资金的分配与使用工程款项的分配和使用应由协调委员会根据工程进度和合同约定进行监督。财务报告各方应定期向协调委员会提交财务报告，确保资金使用的透明度。附件四：质量控制质量标准的统一各方应共同制定并遵守统一的工程质量标准。质量监督机制协调委员会应设立质量监督小组，负责工程质量的日常监督和检查。质量问题的处理一旦发现质量问题，质量监督小组应及时通知相关方，并监督整改。附件五：风险管理风险评估协调委员会应定期进行风险评估，识别可能影响工程的风险因素。风险预防措施根据风险评估结果，各方应共同制定并实施风险预防措施。风险应对计划协调委员会应制定风险应对计划，明确各方在风险发生时的职责和行动方案。附件六：合同变更与解除合同变更的程序任何合同变更都应由协调委员会讨论，并经各方同意后实施。合同解除的条件合同的解除应基于合同约定或法律规定，并由协调委员会决定。合同解除后的处理合同解除后，各方应根据协调委员会的决定，妥善处理后续事宜。附件七：争议解决争议解决机制协调委员会应设立争议解决小组，负责处理各方之间的争议。争议解决程序争议发生时，首先由争议解决小组进行调解，调解不成时，可提交至约定的仲裁机构或法院。法律适用争议解决过程中，应适用中华人民共和国法律，并尊重合同约定。附件八：保密协议保密信息的范围各方应对合同内容及在合同执行过程中知悉的商业秘密、技术秘密等信息保密。保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后____年。违反保密义务的责任违反保密义务的一方应赔偿由此给对方造成的损失。附件九：知识产权知识产权的归属工程中产生的知识产权，包括但不限于专利权、著作权等，归属由各方根据贡献程度协商确定。知识产权的使用各方应根据协商结果，合理使用知识产权，不得侵犯他方权益。知识产权的保护各方应共同维护知识产权的合法权益，防止侵权行为的发生。附件十：合同的补充与修改合同的补充各方可根据合同执行的实际情况，协商一致后对合同进行补充。合同的修改合同的修改应经协调委员会讨论，并经各方同意后以书面形式确认。修改的效力合同修改后，修改部分与原合同具有同等法律效力。以上附件条款及说明旨在为多方主导的合同关系提供更加明确和具体的操作指南，确保合同的顺利执行和各方权益的保护。附件及其他补充说明一、附件列表：附件一：多方协调机制附件二：工程进度协调附件三：资金管理附件四：质量控制附件五：风险管理附件六：合同变更与解除附件七：争议解决附件八：保密协议附件九：知识产权附件十：合同的补充与修改二、违约行为及认定：违约行为包括但不限于未按时履行合同义务、未达到合同约定的质量标准、未遵守合同规定的安全规范等。违约认定应由协调委员会根据合同条款和实际情况进行判断，并明确违约方的责任。三、法律名词及解释：不可抗力：指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。连带责任：指多方中任何一方违约，其他方需共同承担相应的责任。共识原则：指决策需经所有相关方同意，以确保公平性和合理性。四、规定合同的争议解决机制，包括协商、调解、仲裁或诉讼等程序：协商：争议发生时，各方首先应通过友好协商解决。调解：协商不成时，可请求第三方进行调解。仲裁：调解无效时，各方同意将争议提交至约定的仲裁委员会进行仲裁。诉讼：在仲裁无效或无法达成仲裁协议时，任何一方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。五、明确合同的生效条件、变更与解除程序及合同终止后的相关事宜：生效条件：合同自各方授权代表签字盖章且满足约定的生效条件之日起生效。变更与解除