2024年建设工程设计合同参考模板（五篇）

第6页共6页2024年建设工程设计合同参考模板第七条：费用7.1依据本合同第1.1条款的相应规定，双方经协商一致，本合同的设计费用预算为____万元人民币。7.2在规划设计审查通过后，将按照批准的规划设计规模核算设计费。如在规划设计过程中出现规模或内容的调整，设计费也将相应调整。第八条：支付方式8.1合同生效后三天内，委托方需支付设计费总额的____%，即____万元作为定金（在合同结算时，定金将抵作设计费）。8.2设计方提交_____设计文件后三天内，委托方支付设计费总额的____%，计____万元。之后，委托方应按设计方完成的规划工作量比例，支付总设计费的____%，计____万元。设计成果完成后，委托方应结清全部设计费，无尾款。8.3双方同意的支付方式为：_____________________。第九条：双方责任9.1委托方责任9.1.3在合同执行期间，若委托方要求终止或解除合同，设计方尚未开始设计工作，不退还订金；若已开始设计，委托方应根据设计方已完成的工作量支付设计费；若工作量不足一半，支付该阶段设计费的一半；超过一半，支付全部该阶段设计费。9.1.4委托方需按合同规定支付定金，收到定金即视为设计方开始设计的标志。未收到定金，设计方有权推迟设计工作的开始时间，交付文件的时间相应顺延。9.1.5委托方应按本合同约定的金额和日期向设计方支付设计费。每逾期一天，应支付应付款项千分之二的逾期违约金，设计文件交付时间顺延。逾期超过30天，设计方有权暂停下阶段工作，并书面通知委托方，委托方仍需支付应付设计费。9.1.6如委托方要求设计方提前交付设计文件，须经设计方同意，且不得严重违背合理设计周期。同时，委托方应支付赶工费。9.1.7委托方应为设计方在施工现场的工作人员提供必要的工作、生活及交通条件，并提供必要的_____设备。9.1.8设计文件中选用的国家规范、部门及地方规范由委托方负责解决。9.1.9委托方需承担本项目外国专家来设计方办公室工作的接待费用（包括传真、电话、复印、办公等费用）。9.2设计方责任9.2.2设计合同的有效期为____年。超期后若需继续执行，双方需进行延期确认。9.2.3设计方对设计文件的遗漏或错误负责修改或补充，并根据规划行政主管部门的审批意见调整设计文件。9.2.5如因设计方原因延误设计文件交付，每天应减收该项目设计费的千分之二。9.2.6合同生效后，若设计方要求终止或解除合同，设计方应双倍返还委托方已支付的定金。9.2.7设计方交付设计文件后，将根据审查结论负责在原定范围内的必要调整和补充。第十条：保密双方应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方不得擅自修改、复制对方的资料及文件，或向第三方转让用于本合同项目以外的项目。如有上述情况，违约方应承担由此引起的一切后果并赔偿损失。第十一条：争议解决11.1在合同执行期间，双方如发生争议，应优先通过协商解决，或向当地规划行政主管部门申请调解。第十二条：合同生效及其他12.1若委托方要求设计方派专人长期驻项目现场配合，双方应另签技术咨询服务合同。12.3若委托方需设计方承担本合同内容以外的工作，应另签协议并支付相关费用。12.4如因不可抗力导致合同无法履行，双方应及时协商解决。12.5本合同自双方签字盖章之日起生效，一式四份，委托方与设计方各执两份。12.6双方履行完合同规定的义务后，本合同即终止。本合同应按规定向市城市规划行政主管部门指定的审查部门备案。12.7双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。12.8未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。委托方（盖章）：_____设计方（盖章）：_________年____月____日____年____月____日2024年建设工程设计合同参考模板（二）8.1在无需设计人额外负责补救措施的情况下，设计费用应免除针对直接受影响部分的损失。如损失严重，设计人将根据损失程度及自身责任比例，向发包人支付双方协商确定的赔偿金，该赔偿金以实际损失的百分比计算。8.4设计人如因自身原因延误了按照第四条合同规定的设计资料及设计文件交付，每延误一天，应减少该项目设计费的千分之二。8.5在合同生效后，若设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。8.8若出现不可抗力导致合同无法执行，双方应尽快协商解决。8.9合同争议应通过及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门进行调解。调解无效时，双方同意提交____仲裁委员会进行仲裁。如未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议，可诉诸法院。8.11本合同一式____份，发包人持有____份，设计人持有____份。合同经双方签章并在发包人支付订金后生效。双方履行完毕各自义务后，本合同即告终止。8.12对于本合同未涵盖的事项，双方可签订补充协议，此类协议以及双方认可的往来电报、传真、____等，均被视为合同的一部分，具有同等法律效力。8.13其他特殊约定事项：_____发包人：名称：_____法定代表人：(签字)：_____委托代理人：(签字)：_____住所：_____邮政编码：_____电话：_____传真：_____开户银行：_____银行帐号：_____设计人：名称：_____法定代表人：(签字)：_____委托代理人：(签字)：_____住所：_____邮政编码：_____电话：_____传真：_____开户银行：_____银行帐号：_____建设行政主管部门备案：_____鉴证意见：_____经办人：_____备案日期：____年____月____日鉴证日期：____年____月____日2024年建设工程设计合同参考模板（三）第一条阶段设计与合同附件在具备设计条件时，双方应签订阶段设计合同，明确甲方提交各阶段设计资料的名称和时间，以及乙方交付设计文件的日期。这些内容将作为本合同的附件，详细规定见附件。第二条设计质量与技术要求乙方需依据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及相关设计技术经济协议、设计标准、技术规范、规程和定额等，提出勘察技术要求并进行设计，确保提交的设计文件质量合格。第三条设计修改的责任若初步设计经上级主管部门审查后需要在原定任务书范围内进行必要修改，乙方应负责承担此项工作。第四条设计修改、停止与费用1.甲方因故要求修改设计，经乙方同意后，设计文件交付时间将重新确定。甲方应按乙方实际返工修改工日支付额外设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。2.若原定任务书发生重大变更，需重作或修改设计，须经设计审批机关或设计任务书批准机关确认，双方协商后另订合同。已进行的设计费用支付按相应条款执行。3.若甲方中途停止设计，需书面通知乙方，已付设计费不予退还，并按该阶段实际耗工日支付设计费，同时终止合同关系。第五条设计费支付本合同生效后指定时间内，甲方应支付相当于设计费一定比例的定金，设计合同履行后，定金转为设计费。在乙方提交初步设计方案和施工图文件后指定时间内，甲方应分别支付相应比例的设计费。对于设计周期较长的大型项目，施工图阶段的设计费可按单项工程设计完成后分期支付。第六条奖励与违约责任1.若乙方采用先进技术或合理建议节省工程投资，可在节省投资额中提取一定比例奖励。2.若甲方未能按期准确提供设计资料导致设计延误或返工，应支付乙方实际损失工日的增付设计费。3.甲方未按合同规定时间支付定金和设计费，应支付违约金。4.乙方延误设计文件交付，应支付相应比例的违约金（甲方可在设计费中扣除）。5.因乙方设计质量问题导致返工或重大质量事故，乙方需承担减收或免收设计费的责任，并可能需支付赔偿。第七条其他条款第八条合同效力本合同自指定日期双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。未尽事宜，双方应协商并作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容冲突。合同执行中发生纠纷，双方应协商解决，协商不成时，可按相关程序向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院起诉。本合同正本两份，甲乙双方各执一份；合同副本若干份，送交计委、建委、______等单位各留存一份。建设单位（甲方）：设计单位（乙方）：法定代表人：_____法定代表人：_____联系人：_____联系人：_____通讯处：_____通讯处：_____电话或电报：_____电话或电报：_____开户银行：_____开户银行：_____帐号：_____帐号：_________年____月____日订2024年建设工程设计合同参考模板（四）9.2.1在合同规定的时间内，如设计人延误一天提交设计，应扣除应收取的设计费用的千分之二。9.2.2在合同生效后，若设计人提出终止或解除合同，设计人需双倍返还发包人已支付的保证金。9.2.3设计人在提交设计文件后，应参与上级的设计审查，并根据审查结果对原定范围内的内容进行必要的调整和补充。设计人在规定时间内交付设计文件，一年内项目开始施工，设计人需向发包人及施工单位进行设计说明、处理相关设计问题并参加竣工验收。若一年内项目未开始施工，设计人仍需执行上述任务，可按额外工作量向发包人收取适当的咨询费，具体金额由双方协商确定。10.保密双方应尊重对方的知识产权，未经对方明确许可，任何一方不得擅自修改、复制对方的资料或文件，或用于本合同以外的项目。若出现上述情况，违约方需承担由此产生的一切后果并负责赔偿。11.争议解决如本建设工程设计合同出现争议，双方应首先尝试协商解决，也可由当地建设行政主管部门进行调解。调解无效时，双方同意提交____仲裁委员会进行仲裁。若合同中未约定仲裁机构，且双方未达成书面仲裁协议，可向法院提起诉讼。12.合同生效及其他12.1若发包人要求设计人长期驻场配合解决相关问题，双方应另签技术咨询服务合同。12.2设计人对本合同项目的服务将持续至施工安装阶段结束。12.3在本工程中，设计人不得指定特定的建筑材料或设备供应商。若发包人需要设计人协助处理建筑材料或设备的订货，相关费用由发包人承担。12.4发包人委托设计人配合处理与引进项目相关的设计任务，从询价、谈判、技术考察直至投产，应吸收设计人员参与。除制装费外，其他出国费用由发包人支付。12.5若发包人要求设计人承担本合同以外的工作，应另签协议并支付相应费用。12.6遇到不可抗力导致合同无法执行，双方应尽快协商解决。12.7本合同自双方签字盖章之日起生效，一式____份，发包人持____份，设计人持____份。12.8本合同生效后，应按项目所在地省级建设行政主管部门的规定进行备案；必要时，可向工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同义务后，本合同终止。12.9本合同中认可的往来传真、电报、会议纪要等，均视为合同的一部分，具有同等法律效力。12.10对未在本合同中明确的事项，经双方协商一致，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。发包人名称：设计人名称：（盖章）（盖章）法定代表人：______（签字）法定代表人：______（签字）委托代理人：______（签字）委托代理人：______（签字）项目经理：______（签字）项目经理：______（签字）住所：______住所：______邮政编码：______邮政编码：______电话：______电话：______传真：______传真：______开户银行：______开户银行：______银行帐号：______银行帐号：______建设行政主管部门备案：鉴证意见：（盖章）（盖章）备案号：经办人：备案日期：____年____月____日鉴证日期：____年____月____日2024年建设工程设计合同参考模板（五）____风险告知与责任界定____一、工程保修期的确立与责任承担1.工程保修期自工程竣工验收合格之日起正式计算。具体分部分项工程的保修期限，由合同双方在专用合同条款中明确约定，但所约定的保修期不得低于国家规定的最低保修年限标准。2.在保修期内，承包方需严格遵循相关法律法规及合同约定，切实履行保修责任。若发包方未经竣工验收即擅自使用工程，则保修期自工程转移占有之日起开始计算。二、工程竣工前的设施保护在工程竣工且未正式移交给甲方之前，乙方需对施工现场的所有设施及工程成品实施全面保护。一旦发生损坏，乙方应负责及时修复，并自行承担相关费用。____工程变更与验收流程____三、工程变更的规范操作1.____设计变更____：若甲方在施工中需要对原工程设计进行变更，应至少提前3天以书面形式通知乙方，并提供由原设计单位出具的变更图纸及相关说明。2.____项目变更____：甲方若需增加或减少施工项目，亦应提前3天书面通知乙方。经乙方同意后，双方需办理正式签证手续，作为合同价款追加及最终结算的依据。因甲方提出的设计或项目变更，将相应顺延工程工期。四、工程验收的严谨程序1.工程完工后，乙方需向甲方提交完整的竣工资料及竣工验收报告。2.甲方在收到验收报告后3日内应组织验收工作，并在验收结束后3日内给予认可或提出具体修改意见。乙方需根据甲方要求进行修改，并承担因自身原因导致的修改费用；若修改由甲方原因引起，则相关费用由甲方承担。3.若甲方在收到乙方提交的竣工验收报告后3日内未组织验收，或验收后3日内未提出修改意见，则视为工程已验收合格。4.未经竣工验收或验收未通过的工程，甲方不得擅自使用。若甲方强行使用，则乙方不再承担保修责任，并视为工程已竣工且验收合格。____工程款支付与违约责任____五、工程款支付的明确约定工程款支付分为以下四个阶段：1.合同签订之日，甲方支付合同总额的____%，即____元。2.工程进度达到____%时，甲方支付合同总额的____%，即____元。3.工程进度达到____%时，甲方支付合同总额的____%，即____元。4.工程验收合格后，乙方提交工程结算及相关资料给甲方。甲方在收到资料后3日内无异议，即视为同意结算。双方填写工程结算清单后，甲方需在7日内付清余款。六、违约责任的严格界定1.合同任一方未履行合同约定或违反国家法律法规及相关政策规定