抽水蓄能电站工程下水库土建工程施工招标文件

抽水蓄能电站工程下水库土建工程施工招标第I卷商务文件 22 25 90 司（以下简称“招标代理机构”采用公开招标方式邀请有兴趣的合格投标房系统、开关站和下水库等建筑物组成。电站属大（2SGXY-2007-109084(XSJ/C3))的施工招标。下水库位于浮山东面的湖荡洼地，由开挖围堤而成；围堤由粉质粘土(Q3)填筑而成，堤长3787m，堤顶宽7.5m大堤高21.5m；充水闸由进、出口段、洞身段、闸门控制段及消能防冲段组成，(1)投标人的资质等级：具有独立的法人资格，取得了ISO9000系列质量体(4)主要人员：拟投入本招标项目实施的管理和技术人员数似于本招标项目系指同本招标项目规模相近的水库工程和地下工程，下同)施工目的技术负责人；拟担任本招标项目安全管理人员必(1)在本建设项目或本招标项目准备阶段曾被招标人聘用为本招标如果投标人通过邮寄方式购买招标文件，请投标人按如上地址和帐户汇款E-Mail：qiping-lin@xianqin-dai@sgc第2章投标须知 2.9招标人接受任何投标和拒绝任意或所有投标的权力 21可逆式水泵水轮发电机组，电站属大(2)型二等工程，主要建筑物按2级建筑物本次招标的项目为下水库库盆、下水库围堤、下库进/出水口、部分尾水隧1章的有关内容。本合同名称为安徽响水涧抽水蓄能电站下水库土建工程施工(1)投标人的资质等级：具有独立的法人资格，取得了ISO9000系列质量体(4)主要人员：拟投入本招标项目实施的管理和技术人员数似于本招标项目系指同本招标项目规模相近的水库工程和地下工程，下同)施工目的技术负责人；拟担任本招标项目安全管理人员必属于下列情况之一的单位不能作为投标人或投标人的分包人参加投(1)在本建设项目或本招标项目准备阶段曾被招标人聘用为本招标(1)投标人的基本情况，并附有投标人的法人营业执照、2.1.5不接受任一单位对本招标工程项目提交或参与提交两份或两份以上不同投标人必须对整个招标项目投标，只对本招标项目中的部分工程投投标人应在收到中标通知后7天内向招标代理机构支付金额为投标总价1%招投标双方应分别为对方在投标文件和招标文件中涉及的商业和技术等秘名称Ⅰ商务文件1招标公告2投标须知3合同协议书（格式）4合同条款5投标报价书（格式）6工程量清单7投标保证金（格式）8授权委托书（格式）9偏差表（格式）投标辅助资料（格式）资格审查资料（格式）投标人关于签署廉政协议的承诺函（格式）名称其他文件Ⅱ技术条款1一般规定2施工导流与水流控制3土方明挖4石方明挖5地下洞室开挖6支护7钻孔和灌浆8地基加固工程9土石方填筑工程混凝土工程砌体工程闸门、拦污栅及其启闭设备的安装照明、接地及预埋件工程水力监视测量设备的安装安全监测建筑与装修环境保护与水土保持安全文明施工Ⅲ招标图纸国家电网公司及国网新源控股有限公司有关文件规定Ⅳ参考资料1水文气象2工程地质投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，若有疑问应以书面充通知方式送达（以收到日期为准，下同）所有已购买招标文件的潜在投标人,但不指明答疑问题的来源。投标人在收到该书面答复（补充通知）后，应在24小时以内（以发出时间为准）以传真等书面形式向招标补充通知修改招标文件内容。若招标代理机构在充通知，则将按第款的规定酌情延长投标截止时间，以保证投标人有合上述补充通知将发给所有已购买招标文件的投标人，并作为招标文件的组成部分。投标人在每次收到补充通知后，应在24小时以(7)拟投入本工程的劳动力、设备组合（含试验室设备）及进场以上内容都必须使用招标文件规定的格式或大纲编写，投标人不得擅自修第四部分：电子版部分（单独密封，单独放置。信封上注明项目名称、招投标人应按第6章《工程量清单》中的说明，填报工程量清单中各投标报价（单价及总价）应包括投标人中标后为完成合同规定的全招标人不考虑本工程因物价波动引起的价格调整，本招标项目实施投标人在投标截止时间前修改投标总报价时，应同时提交修改后的投标人应认真填写工程量清单中所列的本招标项目各工程细目的单将不予接受，严重者将被视为有实质性偏差投标人的投标价应以投标人在工程量清单中提出的单价承包项目的投标人的投标价中保险费按(1)建筑（安装）工程一切险（附加第三者责任险）由招(2)投标人的施工设备险和职工（人身）事故险由投标人合同中规定的承包人使用临时用地的费用(含拆迁补偿)由招标人承招标人认为有必要时可用书面形式要求投标人延长投标文件的有效期，但每次最长不超过90天。投标人应以书面形式答复招标人的上述要求。若投标人必须在提交投标文件的同时中标人的投标保证金在中标人按规定提交了履约保函且支付了中标若发生以下任何一种情况，招标人可以没(2)中标人在收到中标通知书后拒签合同或拒绝提交第2.6.4条规定的履约招标人将组织潜在投标人察勘现场，并在察勘现场后召开标前会，察勘现场的费用由潜在投标人自行承担。招标人将于出售招标文件截止日后7投标人的任何人员因为任何原因需进入招标人所管辖的场地时，需招标人在现场察勘中提供的资料和数据作为投标人在编制投标文件招标人组织投标人察勘现场，并在察勘现场时解答投标人提出的问投标人在察勘现场后将提出的问题以书面形式送达招标代理机构，招标代理机构将在7天内对投标人所提问题的书面答复意见发送给购买招标文件的所有投标人，属于修改招标文件的内容将按第2.2.3条规定，以补充通知的投标文件应使用打印、复印或不能擦去的墨水书写，文字要清晰，签，投标文件工程量清单的每一页均应盖投标人单位公章和由法定代表人(或委投标文件应尽量避免涂改和插字，若为了改正错误必须这样做时，代理人的授权书应由法定代表人签署。如果由法定代表人参加投标投标文件的正本与副本应按照文件归档要求分别装订成册，不得采投标文件应分正本、副本，正本应包含投标报价书正本、投标保证文件采用MicrosoftWord编若投标人未将投标文件按上述规定进行密封和标记，其投标将被拒投标报价的正本、投标保证金的正本应单独封装、标注后提交。投招标人认为有必要时，可以发补充通知延长投标截止时间，招标文件规定的招标人和投标人与投标截止时间有关的义务和权利亦将适用至延长后在第2.4.2条规定的投标截止时间以后投标人不得在投标截止时间后修改投标文件。19号汇置通大厦302会议室公开开标，所有投标人均应派法定代表人或持有委开标会上将公布各投标人名称、投标总报价、投标保证金及招标人标文件。招标人的澄清要求和投标人的答复均应采用书面形式。除了按第2.5.5在开始评比前,招标人依法组织的评标委员会首先对投标文件进行符合性（1）投标文件是否按照招标文件规定的份数、格式、内容填写，内容齐全（2）投标人法定代表人委托他人进行投标时，授权委托书是否按规定格式（4）投标人法定代表人或其授权代表是否按照招标文件的规定，在相应的招标人应当根据招标文件，审查并在“偏差表”中逐项列出投标文实质上符合招标文件要求的投标文件是指基本符合招标文件提出的（5）投标人如有分包计划，分包是否满足招标文件规定的要求且提供分包（2）若投标报价汇总表中的金额与相应的各分组工程量清单中的合计金额（3）若投标报价书中大写金额与投标报价汇总表中小写金额不吻合时（非商务评价：着重从成本、财务和经济分析等方面评定投标报价的合虑国网新源控股有限公司承包商评价系统中的评价最后提出各种商务因素的A.投标文件对招标文件的响应性；划在技术上的可行性，拟投入的施工机械设备的数量和性能是否能保证顺利施A.施工组织设计的方案、布置、计划等；D.配备的施工设备的数量和质量；G.投标人的施工经验、业绩以及投标人提交的优化方案（如有）等方面。招标人不保证投标价最低的投标人中标，也没有义务对未中标的投在第2.3.3条规定的投标文件有效期内或在延长后的投标文件有效期招标人向中标人发中标通知时，亦将中标结果通知所有未中标的投中标人应在收到中标通知书后，按照中标通知书中规定的时间和地若中标人在收到中标通知书后发生第条所述的情况，则招标定标工作的有关人员到单位参观考察或出席其主办的（2.7.3招标人如发现有上述不正当竞争行为，将取消其投标资2.9招标人接受任何投标和拒绝任意或所有投标的权力尽管有2.6.1条的规定，招标人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投招标人可将非主体工程或劳务作业分包给具有相应专业承包资质或劳务分包条第3章合同协议书 本协议书，合同总金额为人民币（4.发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。6.争议的解决方式：本合同发生纠纷时，双方应协商解决；协商解决不成则发包人名称）法定代表人姓名）（或委托代理人签名）承包人名称）法定代表人姓名）（或委托代理人签名）开户银行：第4章合同条款 48 31计量62 68 (3)分包人：指本合同中从承包人处分包包人（或发包人授权监理）批准的所有图纸(包(7)施工设备：指为完成本合同规定的各项工作所需的全部用于施工的设(1)开工通知：指发包人委托监理人通(2)开工日期：指发包人委托监理人出具的《开工通适用于本合同的法律、法规和规章是中华人民共和国国家的法律、行政法组成合同的各项文件应相互解释，互为说明。当合同文件出现含糊不清或三、双方的一般义务和责任发包人应在其负责的各项工作中遵守与本合同工程有关的法律、法规和规在各项条件具备时，发包人应委托监理人应向在满足合同有关规定时，发包人应委托监理人向4.4安排监理人及时进点实施监理4.5提供施工用地发包人负责办理施工用地范围内的征地和移民，并及时向承包人提供合同4.6提供部分施工准备工程发包人应按合同规定，完成由发包人承担的施工准备工程，并及时提供承工程的对外交通新缪公路（新淮至缪家嘴）路基基本形成，本承包人进点施工道路（即3#公路上述施工道路在本承包人进点后具备通车条件；自身需要分别从布置在5#、3#分区变（5#分区变的变压器由本标承包人采购、3#分区变的变压器由C2标承包人采购）上引出动力和照明线路。施工供电系统发包人不向本标承包人提供办公及生活房屋，由承包人在发包人指定的用发包人委托有资质的单位在现场建立土建中心试验室，承包人可委托中心发包人在下库区进厂交通洞的1#公路附近修建了5#生活污水处理系统，在人工骨料及混凝土系统旁设置了4#废水处理系统，且响水涧沟口至5#生活污水4.7提供测量基准4.9提供已有的水文和地质勘探资料发包人应向承包人提供已有的与本合同工程有关的水文和地质勘探资料。发包人应及时向承包人提供应由发包人负责提供的图纸，图纸的提供应满发包人应按环境保护及水土保持的法律、法规和规章制度等统一筹划本工程的环境保护及水土保持工作，负责审查承包人按第30条规定所采取的环境保承包人应在其实施本合同的全部工作中遵守与本合同有关的法律、法规和承包人接到进点通知后，应按照有关规定及时调遣人员和调配施工设备、承包人应认真执行发包人和监理人发出的与合同有关的任何指示，按合同承包人应按合同规定的内容和时间要求，编制施工组织设计，报送监理人承包人使用超过合同规定的其他临时用地由承包人自行解决，费用由承包承包人应管理、维护监理人组织有关单位向承包人提供现场测量基准点、点遭到破坏，承包人应予以及时恢复，由此发承包人应按国家有关规定及发包人、监理人的要求进行文明施工，并应在承包人应严格按施工图纸和本合同《技术条款》中规定的质量要求完成各承包人应遵守环境保护及水土保持的法律、法规和规章和发包人及监理人的指示，并应按第30条的规定采取必要的措施保承包人在进行本合同规定的各项工作时，应保障发包人和其他人的财产和承包人应按发包人及监理人的指示为其他人在本工地或附近实施与本工程在机组调试时，承包人应根据发包人的需要工程未移交发包人前，承包人应负责照管和维护，移交后承包人应承担保承包人应在合同规定的期限内完成工地清理、恢复原地形地貌并按期撤退承包人有义务提供与相邻标段工程施工配合6)为其他标段的承包人提供交通道(3)在施工过程中，由于承包人违反施工技术规范操作程序和质量管理、行经济处罚。凡同一项目累计三次被责令返工，或累计责令返工工程造价达20(5)质量抽验：发包人有权对承包人的工程进行抽验，并通过监理人对工本合同中履约担保采用履约保函的形式，担保金额为合同价格的10％。承(2)监理人无权免除或变更合同中规定的承包人或发包人的义务、责任和权尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批总监理工程师（以下简称总监）是监理人驻工地履行监理人职责的全权负总监可以指派监理人员负责实施监理中的某项工作，总监应将这些监理人(1)监理人的指示应盖有监理人授权的现场机构公章和总监或按上述第7.3(2)承包人收到监理人指示后应立即遵照执行。若承包人对监理人的指示持承包人仍应遵照执行，但承包人有权按第44条的规定提出按合同争议处理的要(3)在紧急情况下，监理人员可以当场签发临时书面指示，但监理人应在发(4)除合同另有规定外，承包人只从总监或上述第7.3条规定的监理人员处监理人应严格按合同规定公正地履行职责，监理人按合同要求发出指示、的行动时，应认真查清事实，并与双方充分协合同中述及的由任何人提出或给出的与合同有关的通知、指示、要求、请证，均应以书面形式为准，并应送达双方约定(1)列入合同的招标图纸仅作为承包人投标报价和在履(2)列入合同的投标图纸仅作为发包人选择承包人和在(1)按合同规定由发包人提供给承包人的施工图纸，包括工程建筑物的结构未能按时提交施工图纸而造成的工期延误，应按第42条的有关规定办理；施工(2)按合同规定由承包人自行负责的施工图纸，包括部分工程建筑物的结构发包人提交给承包人的施工图纸需要修改和补充时，应在该工程（或工程对于开挖、基础处理、边坡支护及灌浆等与地质条件密切相关的作业，在未经发包人许可，承包人不得将发包人提供的图纸泄露给与本合同无关的承包人不得将其承包的全部工程转包给第三方。未经发包人同意，承包人(2)在保险人已清偿了承包人的损失或免除了承包人的责任的情况下，承包除招标文件另有规定外，工程禁止转包或违规分包。承包人必须自行完成主体工程的施工，不得采取除劳务分包以外的其他形式对主体工程进行施工分包必须经监理人审核、发包人批准，未经发承包人应为完成合同规定的各项工作向工地派遣或雇用技术合格和数量足(2)具有相应技术理论知识和施工经验的各类专业技术(4)专业档案管理人员，且在施工期内保持稳定。特殊情况需调换的，应提(1)承包人项目经理是承包人驻工地的全权负责人，按合同规定的承包人义时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在决定采取措施后24(2)承包人为实施本合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的现场机构公(3)承包人指派的项目经理（含副经理，下同）和项目技术负责人（总工程(4)承包人的项目经理和项目技术负责人每人每月至少应在施工现场驻满负责人不得同时离开施工现场。否则，发包人将对承包人进行罚款，罚款额为20000元/天。由于上述事件引起的其他一切后(2)承包人安排在工地的主要管理人员和专业技术骨干应相对稳定，上述人承包人应在接到开工通知后56天内向发包人提交承包人在工地的管理机构项目经理须取得水利水电一级建造师资质证书（或一级项目经理证）和安技术岗位和特殊工种的工人均应持有通过国家或有关部门统一考试或考核人应在按第12.2条要求提交的人员情况报告中，说明承包人人员持有上岗资格证明的情况。发包人、监理人有权随时检查承包承包人应对其在工地的人员进行有效的管理，使其能做到尽职尽责。发包人和/或监理人有权要求撤换那些不能胜任本职工作或行为不端或玩忽职守的任承包人应遵守有关法律、法规和规章的规定，充分保障承包人人员的合法）：(1)保证其人员有享受休息和休假的权利，承包人应按劳动法的规定安排其(2)为其人员提供必要的食宿条件以及符合环境保护及水土保持和卫生要求(3)按有关劳动保护的规定采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体(4)按有关法律、法规和规章的规定，为其管辖的所承包人提供的工程设备，均由承包人负责采(2)合同规定由承包人负责采购的主要材料和工程设备，监理人有权派员参(1)发包人将在指定地点以固定价格向承包人供应用于本合同永久工程的水序号材料名称规格价格交货地点备注一钢材（元/t）热扎HPB235(Q235)综合规格2800承包人工地仓库热扎HPB335(20MnSi)综合规格280016MnRδ=20~32mm综合规格3580600MPaδ=34~36mm综合规格3580二水泥（元/t）承包人工地仓库承包人灌浆用由承包人自行普通硅酸盐水泥袋装P.O32.5220普通硅酸盐水泥散装P.O32.5普通硅酸盐水泥袋装P.O42.5280普通硅酸盐水泥散装P.O42.5240三粉煤灰（元/t）粉煤灰Ⅱ级灰承包人工地仓库四常态混凝土（元/m3）混凝土C102级配158.81混凝土系统出混凝土C103级配140.74混凝土C202级配174.34混凝土C202级配，泵送184.34混凝土C203级配混凝土C25189.23混凝土C252级配180.24序号材料名称规格价格交货地点备注混凝土C252级配，泵送190.24混凝土C253级配155.48混凝土C30197.22混凝土C302级配187.33混凝土C302级配，泵送197.33混凝土C352级配214.24混凝土C402级配221.68五砂石骨料（元/t）碎石（80～40mm）Q7标承包人计料掺配由使用碎石（40～20mm）24.72碎石（20～5mm）25.56成品砂料(≤5mm35.46石粉44.84六其它元/t乳化粉状炸药（2＃岩石铵梯炸药）5700乳化胶状炸药（2#岩石铵梯炸药）5200钢纤维CW03-30-10008000承包人工地仓库注：①除上述材料由发包人采购外，其他一切的材料均由承包人自行采购，工序号名称单位价格1上库区施工用水元/m32下库区施工用水元/m30.623生活用水元/m3根据安徽省电网有关规定，本工程属于大工业施工用电，其电价随季节的0.11元/kWh的维护费，电损电量由各使用人根据用电量比例进行分摊分类电度电价（元/千瓦时）基本电价35kv220kv最大需量（元/千瓦时）变压器容量（元/千伏安/月）居民平段0.5953低谷0.3153电热锅炉，冰（水）蓄冷空调高峰0.74590.7204其他月份0.70480.6808平段0.4580.443低谷0.25240.2449非普工业高峰1.26211.23661.2111其他月份1.19081.16681.1428平段0.76250.74750.7325低谷0.40560.39810.3906大工业高峰0.92350.8980.87250.85553323其他月份0.8720.8480.8240.808平段0.56250.54750.53250.5225低谷0.304460.29710.28960.2846电石、烧碱高峰0.90650.8810.85550.8385其他月份0.8560.8320.8080.792平段0.55250.53750.52250.5125低谷0.29960.29210.28460.2796(4)承包人根据项目施工详图和工程进度计划，编制年、季、月材料申请计划，附(5)若承包人未按规定时间上报申请供应计划，承包人自行承担因此影响施工的责(6)材料运至承包人工地仓库后的卸货、验收、保管均由承包人负责，并承担相关(7)由发包人负责供应的主要工程材料，除经发包人书面批准或授权同意承包人采(8)承包人应对发包人提供的材料质量、数量、和品种进行检查和验收。承包人必须在收到材料后的14天内，将材料的检验结果提交监理人。经检验合格的材料，承包能证明材料不合格的充分资料。若超过14天仍未提交材料的检验报告，则此批材料应(10)若发包人提供的工程材料的质量不符合合同《技术条款》的技术要求或工程材料规格、数量不满足月度计划，由此增加的费用和工期延(11)由于承包人原因造成超额度所使用的发包人提供材料，发包工地的市场实际价格（材料费+运杂费以发票为准）加计(12)如发现承包人将发包人提供的材料用于本合同以外的工程项5倍于材料运到工地的市场实际价格（材料费+运杂费以发票为准）的在工程结算协议书时商定的设备进点计划）进入工地，并需经监理人核查后投入使用。若本合同(1)承包人运入工地的所有材料和设备(2)承包人除在工地内转移这些材料和设备外，未经监理人同意，不得将上述材料(3)承包人在征得监理人同意后，可以按不同施工阶段的计划撤走其属于自己的闲(1)监理人一旦发现承包人使用的施工设备影响工程进度或质量(2)承包人应在合同协议书签订后28天内提交一份与投标书承诺完全相同的为完违约金，违约金按报批后设备原值的5当影响工程的进度和质量时，违约金按报批），(2)除本款(1)项所述的由发包人提供的部分道路和交通设施外，承包人应负责修建、维修、养护和管理其施工所需的全部临时道路(3)承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人、监理人和本工程其(1)承包人的车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费、税款和强制保(2)承包人车辆应服从当地交通部门的管理，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全人审核，发包人审批后实施。月度及周进度计发包人审批。发包人应在收到该进度计划后的14天内批复承包人。批准后的修订进度承包人应在按第17.1款的规定向监理人、发包人报送进度计划的同时，按合同条年份月工程预付款完成工程量付款保留金扣留预付款扣还其它应得付款包人共同协商补救办法，由此增加的费用和工期2)合同工程施工组织设计、首批开工的分部工程施工方案、合同工程安全文明施3)监理人对下列事项进行了书面确认：合同规定的承包人用于合同工程的主要施属于本合同的全部工程、单位工程和部分工程序里程碑项目要求完工或移交时间123456(1)不论是承包人的责任还是发包人的责任，监理人认为有必要时，在征得发包人(2)由于承包人或发包人的责任发生暂停施工的情况时，若监理人未及时下达暂停施工指示，承包人可向其提出暂停施工的书面请求，监理人应在接到请求后的48小时认为已具备复工条件时，可主动向发包人和监理人提(1)在发包人责任引起的暂停施工情况下，若监理人在下达暂停监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施(2)在承包人责任引起的暂停施工情况下，若监理人在下达暂停施工指示后，承包指示后56天仍不具备复工条件而造成工期延误，发包人可暂停或部分暂停工程价款的(1)若发生第20.1款所列的事件时，承包人应立即通(2)若事件的持续时间较长或事件影响工期较长，当承包人采取了赶工措施而无法实现工程按期完工时，承包人应在事件结束后的14天内，提交一份补充细节报告，详细申诉赶工措施的实施情况和要求延长工期的理由，并(3)监理人应及时调查核实上述第(1)和(2)项中承包人提交的细节报告和补充细由于承包人原因未能按合同进度计划完成预定工作，承包人应按第17.2条的规定序号工程项目及其说明要求完工或移交日期（本合同签订生效后）违约金(元/天)1100002100003500045000510000610000注：1)上表中各项逾期完工违约金将单独予以确定，但最终的累计总金额不应超2)上表中要求完工或移交日期以承包人签订合同生效日为计时基点，承包人进点质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应在开工前的56天内，提交一份内），和工程设备的检验测试，并将检验结果提交监理人，供一切方便。监理人参加交货验收不免除承包人在检承包人可自行检查或检验，并立即将检查或检验结果提交监理人。除合同另有规定外，(2)监理人的检查或检验结果表明承包人提供的材料或工程设备不符合合同要求(1)若监理人要求承包人对某项材料和工程设备的检查和检验在合同中未作规定，(2)不论何种原因，若监理人对以往的检验结果有疑问时，可以指示承包人重新检承包人不按第23.3和23.5条的规定完成监理人指示的检查和检验工作，监理人可绝，并应提供一切方便。由此增加的费用和工期延发包人委托有资质的单位在现场建立土建中心试验室，承担如下试验项目：1)混2）对上、下水库大坝、围堤填筑碾压密实度检查及渗透试验等。3）对Q7标合同内的承包人应遵照执行，所需费用由发包人承担，影响经承包人的自检确认隐蔽工程和工程的隐蔽部位具备覆盖条件后的24小时内，承检记录和必要的检查资料。同时，承包人应与监理人、发包人及设计人约定检查时间，对隐蔽工程和工程隐蔽部位按第25.1条规定进行检查并覆盖后，若监理人事后对采用钻孔探测乃至揭开进行检查，由此增加的费用和工期延(1)由于承包人使用了不合格材料和工程设备（不管这些不合格的材料是由承包人(2)若承包人无故拖延或拒绝执行监理人的上述指示，则发包人有权委托其他承包人执行该项指示，由此增加的费用和利润及工发包人和监理人可以指示承包人在监理人员监督对下列所述的项目进行复测和验包人亦不再为此另行支付费用。其他承包人需要使用上述施工控制网时，应按第5.14理审批，并应向发包人和监理人提供有关资发包人应统一管理本工程的安全文明施工工作，负责管理和协调全工地的治安保(1)发包人、承包人与当地公安部门协商，共同在工地建立或委托当地公安部门，(2)发包人和承包人应教育各自的人员遵纪守法，共同维护全工地的社会治安，协助现场治安管理机构，做好各自管辖区（包括施工工地和生活(2)承包人应按合同规定履行其安全职责。承包人应设置必要的安全管理机构和配(3)承包人应在工地配备必要的消防水源、(4)发包人或委托监理人在每年汛前组织承包人和有关单位进行防汛检查，并负责(5)承包人应负责其管辖范围内的防汛和抗灾等工作，按发包人的要求和监理人的(6)承包人应设置临时的通风、照明、供电、消防及救援、排水（防冻）和营运管(1)承包人在工程总报价中，单独提列安全文明施工措施费，按照该项目建安工程建立安全考核基金，由发包人具体制定安全文明(4)发包人在支付第一笔预付款时，提取上述所有安全费用，分项设立专用账户，(1)承包人应在其编报的施工组织设计中，做好施工弃渣的处理措施，严格按批准(2)承包人应按合同规定采取有效措施对施工开挖的边坡及时进行支护和做好排水(3)承包人在施工过程中应采取有效措施，注意保护饮用水源免受施工活动造成的(4)承包人应按本合同《技术条款》的规定，加强对噪声、粉尘、废气、废水的控制和治理，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度以及做好(5)承包人应保持施工区和生活区的环境卫生，及时清除垃圾和废弃物，并运至指(6)承包人应设专人负责环保工作，承包人必须定期在工程周报或月报中反映环保(1)承包人应按合同规定的计量办法，按月对已完成的质量合格的工程进行准确计量，并在每月25日随同月付款申请单，按本合同《工程量清单》的项目分项向监(2)监理人应对承包人提交的工程量月报表进行复核，以确定当月完成的工程量，指派代表协助发包人和监理人进行复核并按要求(3)若承包人未按发包人或监理人的要求派代表参加复核，则发包人或监理人复核(4)发包人或监理人认为有必要时，可要求监理人与承包人联合进行测量计量，承(5)承包人完成了本合同《工程量清单》中每个项目的全部工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个项目的历次计量报表进行汇总和通过测量核实该项目的最终后的数量作为工程量计量值；对承包人提交的数量与复测结果相差小于5%，发的28天内将该项目的分解表提交监理人审核，并交发包人批准。分解表应标明其所属32.1.2第一次预付款应在合同生效后21天内，经监理人出具付款证书报送发包人32.1.4工程预付款由发包人从每月的月进度付款中扣回，直至预付款金额全部扣），(5)扣除当月工程进度付款总金额的5％作为质量保留金。监理人在收到月进度付款申请单后的14天内完成核查，并报发包人审批应在14天内完成审批，并返还监理人。监理人根据发包人审批的结果向发包人出具月(1)边坡和基础开挖按施工图纸和本合同《技术条款》的要求进行，开挖当月未达(2)边坡和基础按施工图纸和本合同《技术条款》的要求进行，开挖当月达到设计(1)地下洞室按施工图纸和本合同《技术条款》的要求进行，开挖当月未达到设计(2)地下洞室按施工图纸和本合同《技术条款》的要求进行，开挖当月达到设计开在完成监理人现场仓面验收后，方可作为承包(2)喷混凝土工程按施工图纸和合同《技术条款》的要求进行，施工完成的当月工程量必须在经监理人现场检查检验后，方可计入承包(1)钻孔工程按施工图纸和本合同《技术条款》的要求进行，施工完成的当月工程量必须经监理人现场检查检验后，方可计入承(2)灌浆工程按施工图纸和本合同《技术条款》的要求进行，施工完成的当月工程分部完成工程量，必须经监理人现场检查检验后方可金额的5％作为质量保留金。在签发本合同工程移交证书后14天内，由监理人出具保留金付款证书，发包人将人应在收到上述付款证书后14天内将剩余的保留金支付给承包人。若保修期满时尚需在本合同工程移交证书颁发后的28天内，承包人应按发包人批准的格式提交一份），(1)至移交证书注明的完工日期止，根据合同所累计完成(2)承包人认为根据合同应支付给他的监理人应在收到承包人提交的完工付款申请单后的28天内完成复核，并与承包人(2)若发包人和监理人对最终付款申请单中的某些内容有异议时，有权要求承包人监理人收到经其同意的最终付款申请单后的1(1)按合同规定和其它情况应最终支付给发包人审查最终付款证书后，若确认还应向承包人付款，则应在收到该证书后的停其工程进度款的结算和拨付，以及采取其他措施；对此(1)在履行合同过程中，发包人可以根据工程的需要，指示监理人要求承包人进行③取消合同中任何一项工作(但被取消的工作不能转由发包人⑥改变合同中任何一项工程的完工日期或改变(2)若第39.1款(1)项范围内的变更项目未引起本合同工程或部分工程的施工组织量减少，监理人认为应予提前变更项目的工期(2)变更需要调整合同价格时，按以下原2)工程量清单没有相同或相近项目的，甲供材料按合同约定的材料单价执行,甲供材料以外的其它材料价格按照当期公布(2)若发现有变更，发包人应按第39.1(3)承包人收到发包人发出的图纸和文件后，经文件后14天内或在开始执行前(以日期早者为准)通知监理人其内容应包括承包人确认的变更处理原则和变更工程(2)承包人对发包人和监理人提出的变更处理原则持有异议时，可在收到变更指示(1)监理人应在收到承包人变更报价书后28天内对变更报价书进行审核后作出变更(2)承包人未能就发包人的决定取得一致意见，则监理人应研究决定，并将结果通(3)在紧急情况下，监理人向承包人发出的变更指示，可要求立即进行变更工作。按第39.1条进行的任何一项变更引起本合同工程或部分工程的施工组织和进度计权要求调整本项目和其它项目的单价或合价，监理人应与发包(1)若承包人根据工程施工的需要，要求监理人对合同的任一项目和任一项工作作(3)承包人违约或其他由于承包人原因引起的变更，其增加的费用和工期延误责任经发包人批准，监理人可以指示承包人进行上述备用金项下的工作，并根据第38(1)承包人未按合同的要求及时进点组织施工和未按签订合同时(5)由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未按第20.3条规定采取有效措施赶上进度，(6)承包人在保修期内拒绝按第51条的规定和工程移交证书中所列的缺陷清单内容进行修复，或经监理人检验认为修复质量不(7)承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或(8)承包人未经发包人同意擅自更换项目经理及(9)承包人未能按照合同规定（或投标文件承诺）的人员、施工(10)承包人未能按照合同及发包人、监理人的指示采取有效的方(11)承包人未能有效的实施对施工区域及其负责管理区域的治安(14)承包人未能按照合同的要求对其工作人员(15)承包人未能严格遵守发包人明确承包人必须(16)承包人未能按照合同的要求按时递交图纸、文(18)承包人在施工过程中，违反有关环境保护及水土保持的法律(19)由于承包人法律、财务等原因导致发包人已无法继续履行或承包人发生第41.1款的违约行为时，监理人应及时向承包人发出书面警告，限令其在收到书面警告后的14天内予以改正。承包人应立即采取有效措施认真改正，并尽承包人在收到书面警告后的14天内仍不采发包人可分别向承包人和担保银行发出赔偿损失在采取上述措施后21天内，承包人仍无实际行动扭转局面，导致对工程的损失继合同，并可在发出通知14天后派员进驻工地直接监管工程，使用承包人设备、临时工(1)在解除合同时，承包人根据合同实际完成的工作已经(1)若因承包人违约解除合同，则发包人应暂停对承包人的一切付款，并应在解除①承包人按合同规定已完成的各项工作应得的金③承包人按合同规定应支付的逾期完工违约此后，承包人有权得到按本款(1)项①减去②、③和④的余额(1)发包人未能按合同规定的内容提供施工用地、测量基准和应(2)发包人未能按合同规定的期限向承包人提供应由发发包人收到承包人通知后的28天内仍未采取措施改正，从而造成工程或工程部分无法施工时，则承包人有权暂停工程或工程部分的施工，并书面通知发包人和监理若发生第42.1款(3)项的违约时，承包人已提出解除合同的要求，并抄送监理人。发包人在收到承包人书面要求后的28天内仍不若因发包人违约解除合同，则发包人应在解除合同后28天内向承包人支付合同解(2)在合同解除日前按合同规定应支付(1)监理人收到承包人提交的索赔意向书后和索赔申请报告后，应及时核查承包人的意见通知监理人。若接受监理人的决定，则监理人应在收到上述通知后的14天内，将确定的索赔金额列入第33条、第35条或第36条规定的付款证书中支付。若承包人(4)承包人按第35.1条的规定提交了完工(5)承包人按36.1条规定提交的最终付款43.4施工期间由于各承包人之间的干扰等其他原因，造成对本承包人的工期及施工影如果发包人认为按照任何合同条件或其它与合同有关的条款规定其有权获得支付2)仲裁地点在安徽省芜湖市，由安徽省芜湖仲裁委4）仲裁费由败诉方承担，但仲裁委员会另有裁决的工程通过完工验收并移交给发包人后，原由承包人按上述第45.2条规定承担的风险责任同时转移给发包人(在保修期发生的在保修期前因承包人原因造成的损失和损坏(1)从承包人进点至颁发工程移交证书期间，除保险公司规定的(2)在保修期内，同于保修期以前的原因造成上述工程和施(3)承包人在履行保修责任的施工中造成上述工程和施46.2损失和损坏的费用补偿（此条应修改，原则为(1)在工程开工至完工移交期间，从保险部门得到的保险费尚不修复所需的费用时，应由发包人或承包人根据第45.1或45.2条规定的风险责任承担所需的费用，包括由于修复风险损坏过程中造成的工程损失(2)若发生的工程风险包含有第45.1条和第45.2条所述的发包人和承包人的共同风(4)在工程完工移交给发包人后，除了在保修期内发现的由于保(1)承包人应为其执行本合同所雇用的全部人员(包括分包人的人员)承担工伤事发包人和承包人应根据有关法律、法规和规章以及按第47.1条规定，对工伤事故承包人应负责赔偿由于承包人的责任造成发包人和承包人以及第三者人员的人身由于在承包人辖区内工作的发包人人员或非承包人雇用的其他人员的过失造成的发包人应以发包人和承包人的共同名义投保在工地及其毗邻地带的第三者人员的若承包人在开工通知后的84天内未按合同规定的条件办理保险，则由此引起当工程具备以下条件时，承包人即可向发包人和监理人提交完工验收申请报告(附(1)已完成了合同范围内的全部单位工程以及有关的工作项目，但经发包人和监理(3)已按发包人和监理人的要求编制了在保修期内实施的尾工工程项目清单和未修监理人收到承包人按50.1条规定提交的完工验收申请报告后，应审核其报告的各(1)监理人审核后发现工程尚有重大缺陷时，可拒绝或推迟进行完工验收，但监理人应在收到完工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出完工验收前应完成的工程(2)监理人审核后对上述报告及报告中所列的工作项目和工作内容持有异议时，应(3)监理人审核后认为工程已具备完工验收条件，应在收到完工验收申请报告后的28天内提请发包人工程验收，发包人应在收到完工验收申请报告后的56天内签署工程(4)在签署移交证书前，应由监理人与发包人和承包人协商核定工程的实际完工日某些需要进行验收的项目进行验收，其验收的内容和程序应按第50.1款至50.3条的规定进行。单位工程的验收成果和结论可作为本合同工程完(2)在施工期运行中新发现的工程缺陷(3)因施工期运行增加了承包人修复缺陷和损坏工作的困难而导致费用增加时，应(1)若监理人确认承包人已完成合同规定的工程，并具备了完工验收条件，但由于(2)若发包人或监理人在收到承包人的完工申请报告后不及时进行验收，或在验收后不颁发工程移交证书，则发包人应从承包人发出完工申请报告56天后的次日起承担资料移交保证金，总金额为合同总额的0.5%（不含备用金）。工程完成后，在承包人保修期自工程移交证书中写明的全部工程完工日开始算起，保修期为24个月。在(1)保修期内，承包人应负责未移交的工程和工程设备的全部日常维护和缺陷修复包人应按移交证书中所列的缺陷修复清单进行修复，直至(2)发包人在保修期内使用工程和工程设备过程中，发现新的缺陷和损坏或原修复在整个工程保修期满后的28天内，由发包人或授权监理人签署和颁发保修责任终(3)按合同规定应撤离的承包人设备和剩余的建筑材料已按计划撤离工地，废弃的(4)施工区内的永久道路和永久建筑物周围(包括边坡)的排水沟道，均已按合同图(5)主体工程建筑物附近及其上、下游河道中的施工堆积物，已按监理人的指示予整个工程的移交证书颁发后的42天内，除了经监理人同意需在保修期内继续工作(1)承包人应保障发包人免于承担承包人所用的任何材料、承包人设备、工程设备(2)发包人要求承包人采用专利技术，应办理相应的申报审批手续，承包人应按发(3)发包人应对承包人在投标中和合同执行过程中提交的标有密级的施工文件进行保密，应保障文件中涉及承包人自身拥有的专利等知识产权不因发包人的疏漏而遭损承包人按合同规定要求提交监理人或发包人的文件应同时附带电子版文件(电子邮它图形处理软件，报表及各种形象图表采用EXCEL，或者经发包人许可的其它数据库在其工作界面移交前28天，需向监理人提出书面）；(2)符合《技术条款》规定的界面范围内的(3)《技术条款》规定的各种材料、工程质量因被保证人（承包人名称以下简称被保证人）与你方签订安徽响水涧抽请求，愿就被保证人履行上述合同约定的义务向3．在本保函有效期内，如被保证人违约，你方要求赔偿损失时，我方保证人名称）法定代表人(或委托代理人)姓名）能电站下水库土建工程施工合同（合同编号为：XSJ/C3并按合同约定在取得第一次2．本保函的有效期自工程预付款支付之日起至你方按合同约定向承包人收回全部3．在本保函的有效期内，若被保证人未将工程预付款用于上述合同项(2)你方的提款通知应说明被保证人的违约情保证人名称）法定代表人(或委托代理人)姓名）上述招标文件规定的条件和要求承包合同规定的全2.我方提交的投标文件（包括投标报价书、已标价的工程量清单和其它投标文件）在3.随同本投标报价书附上投标保证金一份，作为我(1)我方保证在收到你方的中标通知书后，按招标文件规定的期限，及时派代表前去签(3)我方保证向你方按时提交招标文件规定的履约(5)我方保证在签订合同后投入不少于2000万自有流动资金用于本招标项目的实施以5.我方完全理解你方不保证投标价最 94 94 6.1.1工程量清单应与投标须知、合同条件、技术条款和招标图纸等招标文件一起6.1.2工程量清单中的工程量是用作投标报价的估算工程量，不作为最终结算的工6.1.3除合同另有规定外，工程量清单中的单价和合价均包括应由承包人承担的人6.1.4工程一切险和第三者责任险由发包人以发包人和承包人的名义投保外，承包6.1.5符合合同规定的全部费用和利润都应包括在工程量清单所列的各项目中，合6.1.6工程量清单中的“单价”和“合价”栏均应由投标人填报。投标人还应填报投标未填报单价和合价，则应认为已包括在其它项目的单价和合价6.1.7工程量清单中各项目的工作内容和要求及其计量和支付的规定详见《技术条国务院有关部门的规章以及安徽省人民政府的规定中应由承包人缴纳的税金和其它费6.1.9施工期间临时观测设施的仪器、材料由承包人采购观测、资料收集等一切费用已含在相关单价内6.1.10工程量清单中有计算或汇总中的算术错（1）工程量清单中任一项目的单价乘其工程量的乘积与该项目的合价不吻合时，（2）若投标报价汇总表中的金额与相应的各分组工程量清单中的合计金额不吻合6.1.11投标报价汇总表中的备用金是用于签订合同时尚未确定或不可预见项目的6.1.13施工期水土保持与环境保护设施工程临时费用，承包人应按《工程量清单》安全措施补助费为建安工程量造价的0.6％。承包人单独报价。发包人在第一次预1一般规定2施工导流(排水)和水流控制3尾水系统工程4下水库工程5安全监测工程6照明、接地及预埋件工程7水土保持工程汇总各组工程量清单的报价金额加上发包人列出的备用组号：1分序号项目名称及内容计量单位工程量单价(元)合价(元)备注1一般规定进场费项1总价承包退场费项1总价承包临时设施项1总价施工交通(含主干道路维护)项1总价施工用电项1总价施工用水项1总价施工供风项1总价施工照明项1总价施工通讯项1总价施工机械修配及加工厂项1总价仓库及堆料场项1总价临时生活、办公福利设施项1总价1-9-10施工期水土保持与环境保护设施工程项1总价安全文明施工费用项1总价1-10-1安全保证金项1建安工程量造价总价1-10-2安全、文明施工技术措施补助费项1建安工程量造价总价合计元 组号：2分组名称：施工导流(排水)和水流控制项目编号项目名称单位工程量单价合价备注2施工导流(排水)和水流控制2-2-1施工导流(排水)工程2-2-1-1围堰填筑(含充水闸围堰)m31958472-2-1-2充水闸围堰拆除m32-2-1-3下库进出水口施工围堰项1总价2-2-1-4下库经常性排水项1总价2-2-2施工期安全度汛项1总价合计元投标人盖单位章） 组号：3分组名称：尾水系统工程项目编号项目名称单位工程量单价合价备注3尾水系统工程3-3土方明挖3-3-1下进出水口土方开挖m31143371.003-4石方明挖3-4-1下进出水口石方开挖m3270042.003-4-2塌方处理m3100.003-5地下洞室开挖3-5-1下平洞石方洞挖m39813.003-5-2斜井石方洞挖m316477.00包括上下弯段3-5-3上平洞石方洞挖m32076.003-5-4下进出水口石方洞挖m31045.003-5-5超前勘探孔m50.00=75mm3-6支护3-6-1洞内喷砼3-6-1-1下平洞喷素混凝土（C30）m360.003-6-1-2下平洞喷素混凝土（C30）m326.003-6-1-3下平洞喷钢纤维混凝土CF30m3100.003-6-1-4挂网钢筋制作与安装φ6t3-6-1-5斜井喷素混凝土（C30δ=8cmm3230.003-6-1-6m332.003-6-1-7上平洞喷素混凝土（C30）m342.003-6-1-8上平洞喷素混凝土（C30）m310.003-6-1-9渐变段进洞喷混凝土h=15cmm330.513-6-2下进出水口喷砼合计元投标人盖单位章） 组号：3分组名称：尾水系统工程项目编号项目名称单位工程量单价合价备注3尾水系统工程3-6-2-1喷绿化混凝土（有网）h=15cmm227060.793-6-2-2喷混凝土（有网）h=10cmm3321.513-6-2-3喷混凝土（有网）h=15cmm31120.083-6-2-4挂网钢筋制作与安装φ6t163.433-6-2-5喷混凝土（无网）h=10cmm33512.163-6-3洞内锚杆3-6-3-1L=4.5m根687.003-6-3-2下平洞普通砂浆锚杆Φ25，L=5m根100.003-6-3-3下平洞普通砂浆锚杆Φ25，L=6m根200.003-6-3-4下平洞中空注浆锚杆Φ25/5，L=5m根100.003-6-3-5斜井普通砂浆锚杆Φ25，L=4.5m根1750.003-6-3-6L=4.5m根273.003-6-3-7渐变进洞段锚杆φ22L=3根34.003-6-3-8事故闸门井锚杆φ22L=4m根246.003-6-4下进出水口锚杆3-6-4-1系统锚杆φ22L=3m根3169.003-6-4-2随机锚杆φ22L=3m根317.003-6-4-3系统锚杆φ22L=6m根470.003-6-4-4随机锚杆φ22L=6m根47.003-6-4-5系统锚杆φ22L=4m根4876.003-6-4-6随机锚杆φ22L=4m根250.003-6-5钢格栅及其附件t6.00合计元投标人盖单位章） 组号：3分组名称：尾水系统工程项目编号项目名称单位工程量单价合价备注3尾水系统工程3-6-6超前小导管Φ40～50mm，L=5mm100.003-6-7m22660.003-6-8栏杆m332.003-7钻孔和灌浆3-7-1洞内固结灌浆3-7-1-1固结灌浆钻孔（L=4.0m）m9504.003-7-1-2固结灌浆（P=1.5Mpa）t571.00泥，透水率8~3-7-2下进出水口固结灌浆3-7-2-1钻固结灌浆孔(L=3m)m1649.743-7-2-2固结灌浆P=0.5Mpat98.98透水率8~3-7-2-3洞内钻固结灌浆孔(L=4m)m218.203-7-2-4固结灌浆P＝0.5Mpat13.09透水率8~3-7-3回填灌浆3-7-3-1回填灌浆（P=0.4Mpa）m23469.003-7-3-2回填灌浆m2204.60P=0.3Mpa3-7-4灌浆试验项3-7-5钻孔3-7-5-1浅排水孔D50L=0.7mm4126.143-7-5-2深排水孔D150L=15mm912.003-7-5-3浅排水孔D100L=0.8mm696.89合计元注：3-6-7道路做法：级配碎石垫层厚250mm，水泥稳定碎石厚200mm，C3混凝土路面厚250mm投标人盖单位章） 组号：3分组名称：尾水系统工程项目编号项目名称单位工程量单价合价备注3尾水系统工程3-9土石方填筑工程3-9-1扩散段石渣回填m322277.563-9-2碎石垫层m38924.003-9-3土工布垫层m259490.00400g/m23-10混凝土工程3-10-1下进出水口3-10-1-1混凝土C25二级配m36596.793-10-1-2混凝土顶板C25m33591.743-10-1-3混凝土底板C25m36516.103-10-1-4隔流墩砼C25m311050.383-10-1-5素混凝土回填C20m31196.583-10-1-6混凝土底板C30(二期)m319.713-10-1-7混凝土隔流墩C30（二期）m3176.703-10-1-8混凝土防涡梁C25二级配m3840.053-10-1-9混凝土板梁C25二级配m3487.383-10-1-10混凝土板梁C30（二期）m327.243-10-1-11混凝土挡坎C25二级配m3135.853-10-1-12混凝土侧墙C25二级配m34459.463-10-1-13预制混凝土盖板C25二级配m317.393-10-1-14混凝土面板C25二级配m33171.003-10-1-15混凝土电缆沟C25二级配m3176.003-10-1-16混凝土垫层C10二级配m324.00合计元投标人盖单位章） 组号：3分组名称：尾水系统工程项目编号项目名称单位工程量单价合价备注3尾水系统工程3-10-1-17混凝土塞C20二级配m3113.23断层3-10-1-18钢筋制作与安装t2229.673-10-1-19聚乙烯低发泡填缝板m22729.043-10-1-20铜片止水m2284.323-10-1-21聚氨脂嵌缝20×20mmm1845.043-10-1-22柔性填料m318.003-10-1-23三元乙丙盖板m1075.003-10-1-24角钢m1150.003-10-1-25扁钢m1000.003-10-1-26橡胶棒m1075.003-10-1-27栏杆m196.003-10-1-28钢材t5.85Q2353-10-2洞内砼衬砌3-10-2-1下平洞混凝土衬砌C25m32604.003-10-2-2斜井混凝土衬砌C25m34371.003-10-2-3上平洞混凝土衬砌C25m3551.003-10-2-4钢筋制作与安装t373.703-10-2-5遇水膨胀止水条（20×30mm）m500.003-10-2-6硬质PVC管m1300.003-10-2-7镀锌钢管Φ32m100.003-10-2-8塑料止水带m1156.00651型3-10-3拦污栅交通桥3-10-3-1预应力空心板C40(16m)m3122.58含绞缝、封头板合计元投标人盖单位章） 组号：3分组名称：尾水系统工程项目编号项目名称单位工程量单价合价备注3尾水系统工程3-10-3-2预应力空心板C40(13m)m386.023-10-3-3预应力空心板C40(10m)m351.603-10-3-4混凝土铺装层C40二级配m3112.643-10-3-5混凝土C40二级配m368.313-10-3-6混凝土桥台C25二级配m386.113-10-3-7混凝土墩帽C25二级配m3182.123-10-3-8混凝土立柱C25二级配m3263.583-10-3-9混凝土基础C25二级配m3183.923-10-3-10钢筋制作与安装t83.913-10-3-11钢绞线ΦJ15.24t4.343-10-3-12栏杆m114.003-10-3-13板式橡胶支座dm3369.60250×200×423-10-3-14钻灌注桩孔Φ1200mmm149.65～11m3-10-3-15混凝土灌注桩Φ1200mmm3186.113-10-3-16灌注桩钢筋制作与安装t18.613-10-43-10-4-1混凝土底板C25二级配m3397.103-10-4-230%埋石混凝土C25三级配m32405.463-10-4-3混凝土基础C25二级配m37.043-10-4-4混凝土侧墙C25二级配m3936.503-10-4-5混凝土隔墙C25二级配m35.633-10-4-6预制混凝土盖板C25二级配m310.213-10-4-7钢筋制作与安装t81.803-10-4-8钢爬梯钢材t0.993-10-4-9φ100PVC排水管m38.00合计元投标人盖单位章） 组号：3分组名称：尾水系统工程项目编号项目名称单位工程量单价合价备注3尾水系统工程3-10-5事故闸门井3-10-5-1混凝土底板C25二级配m3540.363-10-5-2混凝土顶板C25二级配m3202.863-10-5-3混凝土侧墙C25二级配m34316.973-10-5-4混凝土隔墙C25二级配m32466.663-10-5-5混凝土平台板C25二级配m3221.983-10-5-6混凝土柱C25二级配m3300.643-10-5-7混凝土梁C25二级配m3445.823-10-5-8混凝土楼梯C25二级配m325.10板梁按30cm计3-10-5-9混凝土电缆井C25二级配m331.883-10-5-10钢筋制作与安装t552.883-10-5-11铜片止水m224.003-10-6事故闸门井交通桥3-10-6-1预应力混凝土空心板C40二级配m3289.99含绞缝、封头板3-10-6-2混凝土C40二级配m3126.133-10-6-3混凝土桥台C25二级配m343.053-10-6-4混凝土墩帽C25二级配m379.623-10-6-5混凝土立柱C25二级配m380.023-10-6-6混凝土梁C25二级配m37．043-10-6-7混凝土基础C25二级配m391.963-10-6-8钢筋制作与安装t43.413-10-6-9钢绞线ΦJ15.24t6.95合计元投标人盖单位章） 组号：3分组名称：尾水系统工程项目编号项目名称单位工程量单价合价备注3尾水系统工程3-10-6-10栏杆m182.003-10-6-11板式橡胶支座dm3411.60250×200×423-10-6-12钻灌注桩孔m42.385～6m3-10-6-13混凝土灌注桩Φ1200mmm352.503-10-6-14灌注桩钢筋制作与安装t5.253-11砌体工程3-11-1干砌石护坡m32215.003-11-2浆砌石护坡M10m319869.003-12闸门、拦污栅及启闭机设备运输和安装工程（含预埋件）3-12-1尾水隧洞3-12-1-1镀锌扁钢50×6mmm2800.003-12-1-2供排水不锈钢焊接钢管φ426×8m800.003-12-1-3不锈钢取水口DN400个2.003-12-23-12-2-1事故闸门门体42.6t/扇t170.40定轮3-12-2-2事故闸门埋件19.57t/扇t78.283-12-2-325.5t/扇t102.00滑动3-12-3拦污栅3-12-3-1进出水口拦污栅栅体t285.12滑动3-12-3-2进出水口拦污栅栅槽t241.60合计元投标人盖单位章） 组号：3