2024项目土建安装工程施工合同协议书部分_第1页
2024项目土建安装工程施工合同协议书部分_第2页
2024项目土建安装工程施工合同协议书部分_第3页
2024项目土建安装工程施工合同协议书部分_第4页
2024项目土建安装工程施工合同协议书部分_第5页
已阅读5页,还剩4页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

合同编号:__________甲方:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________乙方:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________鉴于甲方为2024项目土建安装工程的业主,乙方为具备相应资质的施工单位,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就2024项目土建安装工程的施工事宜,达成如下协议:一、工程概况1.1工程名称:2024项目土建安装工程1.2工程地点:__________1.3工程内容:__________1.4工程规模:__________1.5工程总投资:__________二、合同价格2.1本工程合同总价为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。2.2乙方报价应包含工程所有材料、设备、人工、施工机具、管理、税费等费用。2.3合同价格不作调整,除非双方约定的事宜或不可抗力因素影响。三、合同工期3.1合同工期自双方签订合同之日起至工程竣工交付之日止。3.2乙方应按合同约定的工期完成工程,如有延迟,应按甲方要求承担相应的违约责任。四、质量标准4.1乙方应严格按照国家及行业标准进行施工,确保工程质量。4.2工程竣工后,乙方应承担工程质量保修责任,保修期自工程竣工验收合格之日起计算。五、付款方式及进度5.1甲方按工程进度支付乙方工程款,具体支付方式如下:(1)合同签订后支付合同总价款的30%;(2)工程进度达到50%时支付合同总价款的30%;(3)工程进度达到100%且经验收合格后支付合同总价款的20%;(4)剩余10%作为质保金,待工程保修期满后支付。六、违约责任6.1乙方未按合同约定完成工程,甲方有权按约定要求乙方承担违约责任。6.2甲方未按约定时间支付工程款,乙方有权拒绝继续施工,并要求甲方支付违约金。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1双方应遵守国家法律法规,严格执行合同约定,确保工程顺利进行。8.2合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________代表(签名):__________代表(签名):__________签订日期:__________注意事项及解决办法:1.合同的签订和履行应遵守中华人民共和国法律法规,尊重社会公德,不得损害社会公共利益和他人的合法权益。解决办法:甲方和乙方都有义务了解并遵守相关的法律法规,如果在合同的签订或履行过程中出现违法行为,应立即纠正,并依法承担相应的法律责任。2.合同中的名词和术语应按照法律法规和行业标准进行解释,如果合同中未作解释的名词和术语,应参照法律法规和行业标准进行解释。解决办法:双方应在合同中明确定义一些特定的名词和术语,对于未在合同中明确定义的名词和术语,应参照相关的法律法规和行业标准进行解释。如果双方对某个名词或术语的解释有争议,可以请专业机构进行解释,或者提交仲裁机构或法院进行裁决。3.合同的履行过程中,如果出现不可抗力因素,导致合同无法履行,可以免除责任。解决办法:双方应在合同中明确不可抗力的定义和范围,如果出现不可抗力因素,导致合同无法履行,双方应立即通知对方,并采取措施减轻损失。如果不可抗力因素持续存在,双方可以协商延长合同履行时间,或者根据实际情况协商解除合同。4.合同的履行过程中,如果一方违约,另一方有权要求违约方承担违约责任,包括赔偿损失、支付违约金等。解决办法:如果一方违约,另一方应立即通知对方,并采取措施减轻损失。如果违约方同意履行合同,但未能在约定的时间内履行完毕,另一方可以要求违约方支付违约金。如果违约方拒绝履行合同,另一方可以依法向仲裁机构或法院提起仲裁或诉讼,要求违约方承担违约责任。法律名词及名词解释:1.合同法:是调整合同关系的一部法律,规定了合同的订立、履行、变更、解除和终止等方面的规则。2.不可抗力:是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。3.违约金:是一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时,应向对方支付的一定数额的金钱。4.仲裁:是由仲裁机构根据当事人的请求,对当事人之间的争议进行审理,并作出裁决的一种解决争议的方式。5.法院:是国家机关,负责审理刑事、民事、行政等案件,保护当事人的合法权益,维护社会公平正义。应用场合:1.2024项目土建安装工程2.甲方为项目业主,乙方为具备相应资质的施工单位3.双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上达成协议补充条款:1.工程变更:如果工程在施工过程中出现变更,双方应立即协商,并按照变更后的工程内容、工程量和工程费用重新签订补充协议。2.工程延期:如果由于甲方原因导致工程延期,乙方有权要求甲方支付相应的延期费用。如果由于乙方原因导致工程延期,甲方有权要求乙方支付相应的违约金。3.质保金支付:质保金支付应在工程保修期满后进行,如果工程在保修期内出现质量问题,乙方应立即进行修复,修复费用由乙方承担。4.争议解决:双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论