上海房屋装修详细合同范本

上海房屋装修详细合同范本这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！甲方（发包方）：____________________身份证号：____________________联系地址：____________________电话：____________________乙方（承包方）：____________________法定代表人：____________________营业执照号码：____________________资质证书号码：____________________联系地址：____________________电话：____________________一、工程概况1.工程地点：____________________2.工程内容及做法（详见：预算表、施工图纸）3.工程承包方式，双方商定采取下列第______种承包方式：（1）乙方包工、包全部材料；（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料；（3）乙方包工、甲方包全部材料。4.工程期限______天；开工日期______年______月______日；竣工日期______年______月______日。二、工程价款及结算方式1.工程总价款：人民币______元，大写（人民币）：______元整。（详见预算表）2.工程款付款方式按下表支付：付款时间付款比例金额合同签订之日%元水电验收合格后%元木工验收合格后%元油漆验收合格后%元竣工验收合格后%元三、工程质量及验收1.工程质量标准：双方约定本工程施工质量按下列第______项标准执行：（2）其他规定：____________________。2.施工过程中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。3.隐蔽工程完工后，乙方应通知甲方在______日内进行验收，验收合格，甲方应在验收记录上签字，验收不合格，乙方应在限定的时间内整改后重新验收。四、材料供应1.甲方提供的材料、设备，应按时送达现场，如因甲方原因延误，造成工期延误，由甲方承担责任。2.乙方提供的材料、设备，应提前通知甲方验收，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。五、安全生产和防火3.由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防法，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。六、违约责任1.由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方______元。2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的______%向甲方支付违约金。3.甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由甲方负责并承担责任。4.乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担责任。七、争议解决方式本合同履行过程中发生的争议，由当事人协商解决；协商不成的，依法向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定事项九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。本合同自双方签字（盖章）之日起生效。甲方（签字/盖章）：__