2024房屋装修工程施工合同

合同编号：__________甲方（委托方）：乙方（承包方）：一、工程内容1.1工程名称：2024房屋装修工程1.2工程地点：_______市_______区_______街道_______号1.3工程内容：详见附件《装修工程内容清单》二、工程价款2.1本工程总造价为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。2.2乙方报价包括但不限于施工费、材料费、人工费、管理费、税费等。2.3甲方支付乙方工程预付款人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。2.4剩余工程价款甲方应在工程验收合格后_______日内支付给乙方。三、工程进度与工期3.1工程预计开工日期为_______年_______月_______日，预计竣工日期为_______年_______月_______日。3.2乙方应按照双方约定的工程进度计划进行施工。3.3乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。四、质量标准4.1乙方应按照附件《装修工程内容清单》约定的标准进行施工。4.2工程验收不合格的，乙方应负责无偿返工直至达到验收标准。五、材料供应5.1甲方负责提供装修所需的主要材料，乙方负责提供施工辅料。5.2甲方提供的材料应符合国家相关质量标准。六、双方义务6.1甲方应按照约定时间支付工程价款，不得无故拖欠。6.2乙方应保证工程质量，按期完成施工。七、违约责任7.1双方应严格履行本合同各项约定，如一方违约，应承担违约责任。7.2乙方如未按期完成工程，应支付甲方违约金，违约金为工程总价的_______%。八、争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且工程价款结清之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：_______年_______月_______日附件：《装修工程内容清单》注意事项及解决办法：1.合同的签订：确保双方在签订合仔细阅读合同条款，明确各自的权利和义务。如有疑问或需要解释的地方，应及时提出，并由法律专业人士进行解答。解决办法：在合同中明确约定，如双方在签订合对条款有疑问，应及时提出，并由法律专业人士进行解释。2.工程进度与工期：乙方应按照双方约定的工程进度计划进行施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。解决办法：在合同中约定明确的工程进度计划和工期，并规定乙方延期施工的违约责任。3.工程质量：乙方应保证工程质量，按期完成施工。如工程验收不合格，乙方应负责无偿返工直至达到验收标准。解决办法：在合同中明确约定工程质量标准和验收程序，规定乙方的返工责任。4.材料供应：甲方负责提供装修所需的主要材料，乙方负责提供施工辅料。甲方提供的材料应符合国家相关质量标准。解决办法：在合同中明确约定甲方和乙方各自负责的材料供应范围和质量标准。5.违约责任：双方应严格履行本合同各项约定，如一方违约，应承担违约责任。解决办法：在合同中明确约定违约责任和违约金的计算方式。6.争议解决：双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。解决办法：在合同中明确约定争议解决的方式和管辖法院。法律名词及名词解释：1.甲方：指拥有房屋并计划进行装修的当事人。2.乙方：指承担房屋装修工程施工的当事人。3.工程价款：指完成房屋装修工程所需支付的费用，包括施工费、材料费、人工费、管理费、税费等。4.预付款：指甲方在工程开始前支付给乙方的部分工程价款。5.剩余工程价款：指工程验收合格后，甲方应支付给乙方的剩余部分工程价款。6.工程进度计划：指双方约定的工程施工的时间安排和步骤。7.工期：指工程施工的开始时间和预计竣工时间。8.工程质量标准：指双方约定的工程施工质量的要求和标准。9.违约金：指一方违约时，应支付给另一方的经济损失赔偿。10.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。11.有管辖权的人民法院：指根据中国法律规定，具有审理案件权限的人民法院。应用场合：1.个人或企业对自有房屋进行装修时，与装修公司或个人承包商签订的合同。2.房地产开发商对新建房屋进行装修时，与施工单位签订的合同。3.房屋租赁者对租赁房屋进行装修时，与房东或物业管理公司签订的合同。补充条款：1.装修设计方案：双方可约定在合同中包含装修设计方案，明确装修风格、布局、材料等方面的要求。2.工程变更：如在施工过程中，甲方要求对工程内容、材料等进行变更，应签订书面变更协议，并明确变更后的工程价款。3.工程延期：如因特殊情况导致工程无法按期完成，乙方应提前通知甲方，并签订书面延期协议。4.工程保修：乙方应对施工质量承担一定的保修责任，双方可约定保修期限和保修范围。5.安全事故：如在施工过程中发生安全事故，乙方应承担相应的责任，并积极配合甲方处理相关事宜。附件列表：1.装修工程内容清单：详细列出工程包括的项目、材料、数量、单价等信息。2.装修设计方案：包括装修效果图、施工图等设计文件。3.工程进度