2024年装饰工程施工合同标准样本（二篇）

第3页共3页2024年装饰工程施工合同标准样本甲方单位：__________施工单位：__________关于______装饰工程，经双方友好协商并充分沟通后，特订立本合同书，双方应共同遵守以下条款：一、工程名称：__________二、工程地点：__________三、工程项目内容：__________四、工程期限本工程自____年____月____日起，至____年____月____日竣工。五、工程造价本工程造价为人民币：__________元（大写：__________）。六、付款方式1.合同签订后，甲方材料到场且开工两日内，甲方需向乙方支付工程总额预付款。2.开工后，甲方根据工程进度分期向乙方支付工程总额预付款，余额在工程验收合格后一次性付清。（以预算书单价为标准，最终按实际工程量结算。）七、材料设备本工程所需材料由乙方负责采购并及时组织进场。甲方需提供材料设备保管场地，以满足工程需要和确保良好的保管条件。施工中产生的垃圾及废料由乙方负责清理。八、工程施工1.乙方必须严格按照设计图纸进行施工，如有违反，甲方有权要求停工或返工，由此造成的损失由乙方承担。2.乙方负责装饰设计、出具施工图纸及材料明细，并经双方认可后作为本合同不可分割的一部分。因设计缺陷导致的追加投资及材料计划不足需增加的投资由乙方负责。3.若甲方在施工过程中提前增改项目，必须事先通知乙方并双方签字确认附加协议。由此造成的施工损失和误工费由甲方承担，工期相应顺延。4.乙方应遵守物业管理处相关规定，遵守施工技术规范。因乙方施工造成的人身伤害或设施损坏由乙方负责。5.若乙方不遵守物业管理处规定导致罚款，由乙方自行承担。九、工程质量1.本工程质量评定验收标准以施工图纸、作法说明、设计变更为准。2.因乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量时，返工费用由乙方承担。3.因乙方原因造成的无法返工的质量事故，一切后果由乙方承担。4.装饰工程质量保修期为一年。十、工程验收由乙方发出工程验收通知后，双方人员共同到施工现场按照设计图纸要求和有关标准对工程进行验收。验收后双方负责人在验收单上签名认可。如工程未经验收而甲方提前使用或擅自动用则视为验收合格并由甲方承担因此产生的质量和安全责任同时以甲方开始使用日期为竣工验收日期。十一、违约责任任何一方违反本合同条款均应承担由此造成的损失并赔偿给守约方。十二、备注本合同未尽事宜双方可通过协商签订补充协议或条款作为本合同附件具有同等法律效力。若发生纠纷双方可向本合同签订地工商行政管理局的经济合同仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼并按照仲裁裁决或法院判决执行。十三、本合同报价表一式四份甲乙双方各执两份经双方代表签字盖章后生效具有法律效力。甲方单位（盖章）：__________代表人（签字）：__________乙方单位（盖章）：__________代表人（签字）：__________日期：____年____月____日签订合同地点：__________2024年装饰工程施工合同标准样本（二）第五条甲方义务1、甲方需协助提供乙方实施工程和设备安装所需的交流电源设施；2、确保施工现场必要的施工用电及照明；3、负责监督乙方的工程质量及验收等相关工作；4、按照合同规定向乙方支付工程款。第六条乙方义务1、本合同项下工程的工期为天，具体开工日期以甲方的通知为准；2、乙方必须具备从事本工程安装承包的合法资质，并符合政府规定的相关资格；3、乙方的工程设计和施工须符合国家及政府部门的规范要求及甲方的使用需求；4、乙方需自行购买工程范围内人员和设备的保险，以及第三者责任险等涉及工程的所有必要保险。因乙方原因导致的安全事故或工程事故，乙方应承担主要责任；5、提供相关产品、设备材料的报价表及有效发票，同时提供设备、产品、材料的原产地证明、质保书、产品合格证及甲方要求的技术资料；6、乙方采购的材料设备应与合同附件一中的设备清单相符。如需采购清单外的材料设备，需事先获得甲方的同意。第七条工程质量标准及验收准则1、质量标准：本工程应达到“合格”标准。2、验收准则：1）遵循国家及当地政府现行的工程施工规范及甲方的使用功能要求；2）因乙方未按施工规范、标准施工导致的经济损失和工期延误，由乙方承担责任。第八条保修期及技术售后服务1、自甲乙双方验收合格之日起一年内，乙方负责对工程进行保修，保修期为一年；2、保修期内，乙方接到甲方报修后，应在正常工作日24小时内或节假日48小时内到达现场进行维修。如乙方未在合理时间内完成修复，甲方有权委托第三方进行修复，相关费用由乙方承担。保修期内的保修项目，若在保修期满后仍未修复，乙方应自行承担费用进行修复，且不受保修期限制；保修期后出现质量问题，仍由乙方负责修复并承担费用；3、乙方需负责二次深化设计，包括效果图、材料样品、施工工艺等，并在施工前提交经甲方确认的方案。第九条违约责任1、甲方违约责任：甲方单方面终止合同，未经乙方同意，应支付合同总价的30%作为违约金；如实际损失超过违约金，乙方有权要求甲方赔偿超出部分；2、乙方违约责任：1）乙方提供的产品材料品种、型号、规格、质量不符合合同约定，甲方若同意使用，应重新确定产品单价；甲方若拒绝使用，乙方需负责更换，并承担相关费用；如甲方拒绝使用，乙方需负责更换，并承担相关费用；2）乙方必须自行完成本合同项下工程，禁止未经甲方同意的分包或转包。如发现违规行为，甲方有权终止合同，乙方需按合同总价的30%进行赔偿，并承担由此产生的一切损失；3）因乙方提供的产品或施工质量导致的甲方损失（包括但不限于产品、房屋、装修损失及第三方对甲方的索赔），均由乙方承担。第十条乙方保证乙方保证其为中华人民共和国合法存在的法人实体，具备工程安装施工的相应资质。乙方违反此保证将承担所有后果。第十一条争议解决任何与本合同有关或执行本合同产生的争议，双方应首先通过友好协商解决。协商无果，任何一方可向工程所在地的人民法院提起诉讼。第十二条合同生效、变更和终止1、本合同自各方授权代表签字并盖章之日起生效，合同一式四份，双方各执两份；2、合同的变更需经双方协商一致，并以书面形式由双方授权代表签字盖章后生效；3、工程竣工结算、甲方付款完毕，乙方将工程交付甲方后，除保修条款外，其他条款即终止。保修期满，保修条款随之终止。甲方：_____乙方：_____代表：_____