公园建设工程施工合同(2024版)

公园建设工程施工合同(2024版)合同目录第一章：合同总则1.1合同目的与适用范围1.2合同的法律依据1.3合同的解释与补充第二章：合同主体2.1甲方的资质与责任2.2乙方的资质与责任2.3双方的一般权利与义务第三章：工程范围与内容3.1工程概述3.2工程范围的详细描述3.3工程质量与技术标准第四章：合同价格与支付方式4.1合同总价与计价方式4.2预付款与进度款支付4.3竣工结算与最终支付第五章：工程进度与工期5.1工程开工与竣工日期5.2工程进度计划与调整5.3工期延误与责任第六章：材料与设备供应6.1材料与设备的供应责任6.2材料与设备的质量要求6.3材料与设备的验收与保管第七章：工程质量与验收7.1工程质量标准与要求7.2工程质量检查与验收程序7.3工程质量保证与保修期第八章：安全生产与环境保护8.1安全生产责任与措施8.2环境保护措施与要求8.3事故处理与报告第九章：合同变更与解除9.1合同变更的条件与程序9.2合同解除的条件与后果9.3合同终止后的权利与义务第十章：违约责任10.1违约责任的确定10.2违约赔偿的范围与标准10.3违约责任的免除与限制第十一章：争议解决11.1争议解决的方式11.2争议解决的程序11.3法律适用与管辖第十二章：其他约定事项12.1特殊条款与约定12.2合同的补充与修改12.3通知与送达方式第十三章：签字栏13.1甲方代表签字13.2乙方代表签字13.3签订时间13.4签订地点合同编号：______第一章：合同总则1.1合同目的与适用范围本合同旨在明确甲方与乙方在公园建设工程施工项目中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行，保障双方的合法权益。本合同适用于甲方与乙方就公园建设工程施工项目的所有相关事宜。1.2合同的法律依据本合同的订立、履行、变更、解除和争议解决等均适用中华人民共和国相关法律法规。双方应遵守国家法律、法规，诚实守信，公平交易。1.3合同的解释与补充本合同未尽事宜，双方可另行协商确定，并作为合同附件执行。合同附件与本合同具有同等法律效力。第二章：合同主体2.1甲方的资质与责任甲方应具备相应的资质和能力，负责工程的监督和管理。甲方有权对乙方的施工质量和进度进行监督，并提出改进意见。2.1.1资质要求：甲方应提供有效的资质证明文件，证明其具备管理公园建设项目的能力。2.1.2管理责任：甲方应负责协调工程各方，确保工程按计划进行。2.2乙方的资质与责任乙方应具备相应的资质和能力，负责工程的施工。乙方应按照合同约定完成施工任务，并保证工程质量。2.2.1资质要求：乙方应提供有效的资质证明文件，证明其具备施工公园建设项目的能力。2.2.2施工责任：乙方应按照合同约定和国家相关标准完成施工任务。2.3双方的一般权利与义务双方应遵守合同约定，履行各自的权利和义务。甲方有权监督乙方的施工，乙方有权按照合同约定获得工程款项。2.3.1权利义务：双方应根据合同约定，履行各自的职责，确保工程顺利完成。第三章：工程范围与内容3.1工程概述本工程为公园建设项目，包括但不限于绿化、道路、景观设施等的建设与安装。3.2工程范围的详细描述乙方应根据甲方提供的施工图纸和相关技术文件，完成工程范围内的所有施工任务。3.2.1施工图纸：乙方应严格按照甲方提供的施工图纸进行施工。3.2.2技术文件：乙方应遵守甲方提供的技术文件和施工规范。3.3工程质量与技术标准乙方应保证工程质量符合国家相关标准和甲方的要求。3.3.1质量标准：工程质量应符合国家相关质量标准和甲方的具体要求。3.3.2技术标准：乙方应遵守国家相关技术标准和甲方的技术要求。第四章：合同价格与支付方式4.1合同总价与计价方式合同总价为人民币______元，具体金额根据工程量和单价计算确定。4.1.1单价：每项工程的单价为人民币______元。4.1.2总价计算：总价款=单价×工程量。4.2预付款与进度款支付甲方应按照合同约定支付预付款和进度款。4.2.1预付款：甲方应在合同签订后______天内支付合同总价的______%作为预付款。4.2.2进度款：甲方应根据工程进度支付相应的进度款。4.3竣工结算与最终支付工程竣工并通过验收后，甲方应支付剩余的工程款项。4.3.1竣工结算：甲方应在工程竣工并通过验收后______天内完成竣工结算。4.3.2最终支付：甲方应在竣工结算完成后______天内支付剩余的工程款项。第五章：工程进度与工期5.1工程开工与竣工日期工程开工日期为______年______月______日，竣工日期为______年______月______日。5.1.1开工日期：乙方应在合同约定的开工日期前做好施工准备。5.1.2竣工日期：乙方应确保在合同约定的竣工日期前完成所有施工任务。5.2工程进度计划与调整乙方应根据甲方的要求制定详细的工程进度计划，并在施工过程中及时调整。5.2.1进度计划：乙方应提供详细的工程进度计划，并经甲方确认。5.2.2进度调整：乙方应在施工过程中根据实际情况及时调整进度计划，并通知甲方。5.3工期延误与责任若因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的责任。5.3.1延误责任：乙方应承担因自身原因导致的工期延误责任。5.3.2延误赔偿：乙方应赔偿甲方因工期延误所遭受的损失。第六章：材料与设备供应6.1材料与设备的供应责任乙方负责提供施工所需的全部材料和设备，并确保其符合合同约定的质量标准。6.1.1供应责任：乙方应根据施工图纸和甲方要求，及时供应所需材料和设备。6.1.2供应时间：乙方应在施工前______天内完成材料和设备的供应。6.2材料与设备的质量要求所有材料和设备必须符合国家相关标准和甲方的具体要求。6.2.1质量标准：乙方应提供材料和设备的质量检验报告，确保其符合国家标准。6.2.2质量保证：乙方应对所供应的材料和设备的质量负责，并承担相应的质量保证责任。6.3材料与设备的验收与保管甲方有权对乙方供应的材料和设备进行验收，并负责其保管。6.3.1验收程序：甲方应在材料和设备到达现场后______小时内完成验收。6.3.2保管责任：甲方应对验收合格的材料和设备负责保管，并承担保管期间的损失责任。第七章：工程质量与验收7.1工程质量标准与要求乙方应保证工程质量符合国家相关标准和甲方的要求。7.1.1质量标准：乙方应遵守国家相关工程质量标准和甲方的技术要求。7.1.2质量控制：乙方应建立完善的质量控制体系，确保工程质量。7.2工程质量检查与验收程序甲方有权对工程质量进行检查，并按照合同约定进行验收。7.2.1检查程序：甲方应定期对工程质量进行检查，并提出改进意见。7.2.2验收程序：工程竣工后，甲方应组织相关人员进行验收，并出具验收报告。7.3工程质量保证与保修期乙方应对工程质量提供保证，并在保修期内负责维修。7.3.1质量保证：乙方应提供工程质量保证书，明确保证期限和保证范围。7.3.2保修期：工程竣工验收合格后，乙方应提供至少______年的免费保修服务。第八章：安全生产与环境保护8.1安全生产责任与措施乙方应严格遵守安全生产法规，采取必要的安全措施，确保施工安全。8.1.1安全责任：乙方应建立健全安全生产责任制，明确各级管理人员的安全责任。8.1.2安全措施：乙方应制定并实施安全生产方案，确保施工现场的安全。8.2环境保护措施与要求乙方在施工过程中应采取有效的环境保护措施，减少对环境的影响。8.2.1环保责任：乙方应遵守国家相关环保法规，减少施工对环境的污染。8.2.2环保措施：乙方应制定并实施环保方案，确保施工过程中的环境保护。8.3事故处理与报告乙方应制定事故处理和报告制度，及时处理施工中的安全事故。8.3.1事故处理：乙方应制定详细的事故处理流程，确保事故得到及时有效的处理。8.3.2事故报告：乙方应在事故发生后______小时内向甲方报告，并配合甲方进行事故调查。第九章：合同变更与解除9.1合同变更的条件与程序合同一经双方签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更合同内容。9.1.1变更条件：合同变更需基于双方的共同意愿和实际需要。9.1.2变更程序：变更应以书面形式提出，并经双方协商一致后签署变更协议。9.2合同解除的条件与后果在合同履行过程中，若出现合同约定的解除条件，一方可提出解除合同。9.2.1解除条件：包括但不限于不可抗力、严重违约等情形。9.2.2解除后果：合同解除后，双方应根据实际情况协商处理已履行部分和未履行部分的事宜。9.3合同终止后的权利与义务合同终止后，双方应履行必要的交接和清算义务。9.3.1交接义务：双方应妥善处理合同终止后的财产和资料交接事宜。9.3.2清算义务：双方应根据合同约定和实际履行情况，进行财务清算。第十章：违约责任10.1违约责任的确定若一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。10.1.1违约责任：违约方应支付违约金，金额为违约部分合同金额的______%。10.1.2损失赔偿：违约方应赔偿对方因违约行为所遭受的直接和间接损失。10.2违约赔偿的范围与标准违约赔偿应包括因违约行为导致的直接损失和合理的间接损失。10.2.1赔偿范围：违约赔偿应包括施工延误、工程质量问题等导致的损失。10.2.2赔偿标准：赔偿金额应根据实际损失和合同约定的标准确定。10.3违约责任的免除与限制在特定情况下，违约方的责任可以部分或全部免除。10.3.1免除条件：包括但不限于不可抗力、合同约定的免责条款等。10.3.2限制条件：违约方的责任免除应符合合同约定和法律规定。第十一章：争议解决11.1争议解决的方式合同履行过程中发生的争议，双方应首先通过友好协商解决。11.1.1协商解决：双方应本着公平、诚信的原则，通过协商解决争议。11.1.2调解解决：若协商不成，可请求相关行业组织或第三方进行调解。11.2争议解决的程序若协商或调解无效，双方可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。11.2.1提起诉讼：一方可向合同签订地的人民法院提起诉讼。11.2.2诉讼费用：诉讼费用由败诉方承担。11.3法律适用与管辖本合同的订立、解释、履行、变更、解除和争议解决均适用中华人民共和国法律。11.3.1法律适用：本合同适用的法律为中华人民共和国法律。11.3.2管辖法院：本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同签订地的人民法院管辖。第十二章：其他约定事项12.1特殊条款与约定针对本合同的特殊事项，双方可另行约定特殊条款。12.1.1特殊约定：双方可根据实际情况，就交货时间、支付方式等事项进行特殊约定。12.1.2特殊条款效力：特殊条款与本合同具有同等法律效力。12.2合同的补充与修改合同在履行过程中，双方可根据实际情况对合同内容进行补充或修改。12.2.1补充协议：双方可就合同未尽事宜签订补充协议