建设工程施工合同复杂多条款2024年

建设工程施工合同复杂多条款2024年合同目录第一章：合同总则1.1合同目的和依据1.2合同适用范围1.3合同解释原则第二章：合同当事人2.1甲方（业主）基本信息2.2乙方（承包商）基本信息2.3双方法律地位及责任第三章：工程概况3.1工程名称及地点3.2工程规模和特性3.3工程主要技术指标第四章：合同价款及支付方式4.1合同总价及构成4.2支付方式和流程4.3付款进度和条件第五章：工程质量要求5.1质量标准和规范5.2质量保证措施5.3质量验收程序第六章：工程进度安排6.1施工进度计划6.2进度控制和监督6.3进度延误处理第七章：工程变更与签证7.1变更的提出和审批7.2变更的实施和记录7.3签证的申请和确认第八章：安全文明施工8.1安全生产责任体系8.2文明施工的具体要求8.3安全事故的预防和处理第九章：工程验收与交付9.1验收标准和条件9.2验收程序和方法9.3工程交付和使用第十章：违约责任10.1违约行为的界定10.2违约责任的承担10.3违约赔偿的范围和计算第十一章：合同争议解决11.1争议解决的原则11.2争议解决的方式和程序11.3法律适用和管辖第十二章：合同的变更、续签和终止12.1合同变更的条件和程序12.2合同续签的规定12.3合同终止的条件和后果第十三章：知识产权和保密13.1知识产权的归属和使用13.2保密义务的范围和期限13.3违反保密义务的责任第十四章：不可抗力14.1不可抗力的定义和范围14.2不可抗力的通知和证明14.3不可抗力下的权利和义务第十五章：其他约定15.1通知和文件送达15.2合同的补充和附件15.3特殊条款和条件第十六章：签字页16.1甲方签字栏16.2乙方签字栏16.3签订时间和地点正文结束。合同编号_______第一章：合同总则1.1合同目的和依据本合同旨在明确甲方与乙方在建设工程施工项目中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行。1.2合同适用范围本合同适用于甲方委托乙方承担的建设工程施工项目及其所有相关活动。1.3合同解释原则本合同中所涉及的专业术语和定义，按照国家相关法律法规和行业标准进行解释。第二章：合同当事人2.1甲方（业主）基本信息甲方名称：______地址：______法定代表人：______2.2乙方（承包商）基本信息乙方名称：______地址：______法定代表人：______2.3双方法律地位及责任2.3.1甲方责任甲方应提供施工所需的相关文件和资料，并按合同约定支付工程款项。2.3.2乙方责任乙方应按照合同约定完成工程施工，并保证工程质量。第三章：工程概况3.1工程名称及地点工程名称：______工程地点：______3.2工程规模和特性工程规模：______工程特性：______3.3工程主要技术指标3.3.1施工技术要求施工技术要求包括：______。3.3.2施工安全要求施工安全要求包括：______。第四章：合同价款及支付方式4.1合同总价及构成本工程合同总价为人民币（大写）：______元。4.2支付方式和流程4.2.1预付款甲方在合同签订后______个工作日内支付给乙方合同总价款的______%作为预付款。4.2.2进度款支付工程进度款按照工程完成的阶段支付，具体支付比例和时间节点由双方协商确定。4.2.3尾款支付工程竣工验收合格后，甲方支付剩余的______%作为尾款。4.3付款进度和条件4.3.1预付款支付条件预付款支付的条件为：______。4.3.2进度款支付条件进度款支付的条件为：______。4.3.3尾款支付条件尾款支付的条件为：______。第五章：工程质量要求5.1质量标准和规范工程质量应符合国家及行业相关标准和规范。5.2质量保证措施乙方应采取必要的质量保证措施，确保工程质量。5.3质量验收程序5.3.1初步验收乙方在工程完工后应进行自检，并提交初步验收申请。5.3.2正式验收甲方在收到初步验收申请后，应在______个工作日内组织正式验收。第六章：工程进度安排6.1施工进度计划乙方应根据合同约定及工程实际情况，制定详细的施工进度计划。6.2进度控制和监督甲方有权对施工进度进行监督和控制，确保工程按计划进行。6.3进度延误处理如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的责任和赔偿。6.3.1工期延误责任工期延误的责任和赔偿方式为：______。6.3.2工期顺延条件工期顺延的条件和程序为：______。合同编号______第七章：工程变更与签证7.1变更的提出和审批7.1.1变更请求任何工程变更需由提出方以书面形式通知对方，并说明变更理由和影响。7.1.2变更审批变更请求经双方协商一致后，应签订书面变更协议。7.2变更的实施和记录7.2.1变更实施乙方应根据变更协议的要求进行变更实施。7.2.2变更记录所有变更事项均应详细记录，并作为合同附件。7.3签证的申请和确认7.3.1签证申请因变更产生的额外工作，乙方应提交签证申请。7.3.2签证审批甲方应在收到签证申请后______个工作日内完成审批。第八章：安全文明施工8.1安全生产责任体系乙方应建立健全安全生产责任体系，确保施工安全。8.2文明施工的具体要求乙方应遵守文明施工规范，减少对环境和周边居民的影响。8.3安全事故的预防和处理8.3.1预防措施乙方应采取有效措施预防安全事故的发生。8.3.2事故处理一旦发生安全事故，乙方应立即采取应急措施，并及时报告甲方。第九章：工程验收与交付9.1验收标准和条件工程验收应满足合同约定的质量标准和功能要求。9.2验收程序和方法9.2.1初步验收乙方在工程完工后应进行自检，并提交初步验收申请。9.2.2正式验收甲方应在收到初步验收申请后，组织正式验收。9.3工程交付和使用工程验收合格后，乙方应将工程交付甲方使用。9.3.1交付条件工程交付的条件包括：______。9.3.2使用前的准备甲方应在工程交付前完成使用前的准备工作。第十章：违约责任10.1违约行为的界定违约包括但不限于未按合同约定履行义务、工程质量不符合标准等情形。10.2违约责任的承担违约方应承担违约责任，并采取补救措施。10.3违约赔偿的范围和计算10.3.1赔偿范围违约赔偿应包括守约方因违约所遭受的所有损失。10.3.2赔偿计算赔偿的具体计算方式由双方根据实际损失协商确定。第十一章：合同争议解决11.1争议解决的原则合同争议应本着公平、公正的原则进行解决。11.2争议解决的方式和程序11.2.1协商解决双方应首先通过协商解决争议。11.2.2仲裁或诉讼协商不成时，可提交至约定的仲裁机构或法院。11.3法律适用和管辖本合同的解释、适用及争议解决，均适用中华人民共和国法律。11.3.1仲裁地点仲裁地点为______。11.3.2仲裁规则仲裁应遵循______仲裁委员会的规则。第十二章：合同的变更、续签和终止12.1合同变更的条件和程序合同变更应基于双方协商一致，并以书面形式确认。12.2合同续签的规定合同期满前，双方可协商续签事宜。12.3合同终止的条件和后果12.3.1终止条件合同可在工程竣工验收合格、双方履行完毕各自义务后终止。12.3.2终止通知合同终止应由一方以书面形式通知对方。12.3.3终止后的处理合同终止后，双方应根据实际情况，妥善处理相关事宜。第十三章：知识产权和保密13.1知识产权的归属和使用合同履行过程中产生的知识产权归______所有。13.2保密义务的范围和期限双方应对合同内容及履行过程中获知的商业秘密予以保密，保密期限为______。13.3违反保密义务的责任违反保密义务的一方应赔偿对方因此遭受的损失。第十四章：不可抗力14.1不可抗力的定义和范围不可抗力包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等不可预见、不可避免且不可克服的客观情况。14.2不可抗力的通知和证明一方因不可抗力不能履行合同时，应及时通知对方，并提供相应证明。14.3不可抗力下的权利和义务不可抗力发生时，双方应根据实际情况协商解决合同履行问题。第十五章：其他约定15.1通知和文件送达所有通知应以书面形式送达至对方指定的地址或电子邮箱。15.2合同的补充和附件合同的补充协议和附件是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。15.3特殊条款和条件本合同包含的特殊条款和条件，双方应予以遵守