2024年建设工程勘察设计合同范本

2024年建设工程勘察设计合同范本合同目录第一章：总则1.1合同目的1.2适用范围1.3术语定义第二章：合同主体2.1甲方资格2.2乙方资格2.3双方权利与义务第三章：勘察设计任务3.1勘察设计内容3.2任务要求3.3任务完成标准第四章：合同价款与支付4.1勘察设计费用4.2支付方式4.3费用调整第五章：勘察设计文件5.1文件提交5.2文件要求5.3文件保密第六章：勘察设计进度6.1进度计划6.2进度监督6.3进度延误处理第七章：质量保证与验收7.1质量标准7.2验收程序7.3质量保证期第八章：知识产权8.1知识产权归属8.2知识产权使用8.3知识产权保护第九章：合同变更与解除9.1变更条件9.2解除条件9.3变更与解除程序第十章：违约责任10.1违约认定10.2违约处理10.3赔偿范围第十一章：争议解决11.1协商解决11.2调解解决11.3仲裁或诉讼第十二章：保密与竞业禁止12.1保密义务12.2竞业禁止条款12.3保密期限第十三章：附加条款13.1特殊约定13.2补充协议13.3其他事项第十四章：合同的签订与生效14.1签订方14.2签订时间14.3签订地点14.4合同生效条件14.5合同备案与公示第一章：总则1.1合同目的本合同旨在明确甲方委托乙方进行建设工程勘察设计工作的权利、义务和责任，确保勘察设计工作的顺利进行。1.2适用范围本合同适用于甲方委托乙方进行的建设工程勘察设计项目，包括但不限于地质勘察、工程设计等。1.3术语定义本合同中使用的特定术语，其定义如下：勘察设计：指为建设工程项目提供地质、结构、环境等方面的专业服务。甲方：指委托勘察设计工作的单位或个人。乙方：指接受甲方委托，承担勘察设计任务的单位或个人。第二章：合同主体2.1甲方资格甲方应具备委托勘察设计任务的合法资格和相应的经济能力。2.2乙方资格乙方应具备承接勘察设计任务的相应资质和专业能力。2.3双方权利与义务甲方有权对勘察设计工作进行监督，乙方有义务按照合同约定完成勘察设计任务。第三章：勘察设计任务3.1勘察设计内容乙方应根据甲方要求，完成包括但不限于地质勘察、工程设计等勘察设计工作。3.2任务要求勘察设计工作应符合国家相关标准和规范，满足甲方的使用需求。3.3任务完成标准勘察设计任务完成后，应通过甲方验收，达到合同约定的质量标准。3.4勘察设计成果乙方应提交完整的勘察设计成果，包括但不限于报告、图纸、计算书等。第四章：合同价款与支付4.1勘察设计费用勘察设计费用应根据工作量、难度和市场行情合理确定。4.2支付方式甲方应按照合同约定的支付方式和时间向乙方支付勘察设计费用。4.3费用调整如遇特殊情况，勘察设计费用可经双方协商一致后进行调整。4.4费用结算勘察设计任务完成后，双方应进行费用结算，多退少补。第五章：勘察设计文件5.1文件提交乙方应在约定时间内提交勘察设计文件，并保证文件的完整性和准确性。5.2文件要求勘察设计文件应符合国家相关标准和规范，满足甲方的使用需求。5.3文件保密乙方应对勘察设计文件中的保密信息承担保密义务。5.4文件所有权勘察设计文件的所有权归甲方所有，乙方未经甲方同意不得擅自使用或泄露。第六章：勘察设计进度6.1进度计划乙方应制定勘察设计进度计划，并报甲方审批。6.2进度监督甲方有权对勘察设计进度进行监督，乙方应保证按计划完成工作。6.3进度延误处理如遇进度延误，乙方应及时通知甲方，并提出解决方案。第七章：质量保证与验收7.1质量标准勘察设计工作应符合国家相关标准和规范，满足甲方的使用需求。7.2验收程序甲方应在收到勘察设计成果后，按照合同约定的程序进行验收。7.3质量保证期乙方应对勘察设计成果提供一定期限的质量保证。7.4质量缺陷处理如勘察设计成果存在质量缺陷，乙方应负责无偿修复或更换。以上为合同前七章的详细内容，具体条款需根据实际情况进一步细化和完善。第八章：知识产权8.1知识产权归属勘察设计成果中的知识产权，包括但不限于专利权、著作权等，归甲方所有，乙方应协助甲方完成知识产权的登记和保护工作。8.2知识产权使用甲方有权对勘察设计成果进行使用、修改、复制和发布。乙方在未经甲方书面同意的情况下，不得使用或允许第三方使用勘察设计成果。8.3知识产权保护乙方应采取措施保护勘察设计成果中的知识产权，防止侵权行为的发生。8.4知识产权侵权责任若因乙方原因导致知识产权侵权，乙方应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。第九章：合同变更与解除9.1变更条件合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更合同内容。9.2解除条件如一方严重违反合同条款，另一方有权解除合同。9.3变更与解除程序合同变更或解除应以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效。9.4变更与解除的影响合同变更或解除后，双方应根据实际情况协商处理后续事宜，包括但不限于费用结算、工作交接等。第十章：违约责任10.1违约认定一方未能履行或完全履行合同义务，或违反合同条款，视为违约。10.2违约处理违约方应承担违约责任，并赔偿守约方因此遭受的损失。10.3赔偿范围赔偿范围包括但不限于直接经济损失、间接经济损失、律师费、诉讼费等。第十一章：争议解决11.1协商解决争议发生后，双方应首先通过协商解决。11.2调解解决协商不成时，可请求相关行业组织或第三方进行调解。11.3仲裁或诉讼调解无效时，双方同意提交至______仲裁委员会进行仲裁，或向______人民法院提起诉讼。第十二章：保密与竞业禁止12.1保密义务双方应对合同履行过程中知悉的商业秘密、技术秘密及其他应保密的信息承担保密义务。12.2竞业禁止条款乙方在合同期内及合同终止后一定期限内，不得从事与甲方利益相冲突的业务。12.3保密期限保密期限自合同签订之日起至保密信息公开或不再具有商业价值之日止。第十三章：附加条款13.1特殊约定双方可根据项目实际情况，协商增加特殊约定。13.2补充协议合同履行过程中，双方可就未尽事宜签订补充协议。13.3其他事项合同未尽事宜，双方应协商解决。第十四章：合同的签订与生效14.1签订方甲方：______乙方：______14.2签订时间本合同于____年____月____日签订。14.3签订地点本合同签订地点为：______。14.4合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.5合同备案与公示合同生效后，双方应按规定进行备案和公示。以上为合同后七章的详细内容，具体条款需根据实际情况进一步细化和完善。多方为主导时的，附件条款及说明在多方参与的建设工程勘察设计项目中，为确保项目的顺利进行和各方利益的平衡，特制定以下附件条款及说明。一、多方参与的定义与角色1.1多方参与指在本建设工程勘察设计项目中，除甲方和乙方外，还包括监理方、咨询方、施工方等相关参与方。1.2各方应明确自身在项目中的角色、职责和权利，并遵守合同约定。二、合同的签署与备案2.1合同的签署应由所有参与方共同完成，每一方均需在合同上签字盖章。2.2合同签署后，应按照相关法律法规和行业规定进行备案。三、多方协调机制3.1建立多方协调机制，确保项目中的问题能够及时、有效地解决。3.2协调机制应包括定期会议、紧急会议和专项小组等形式。四、信息共享与沟通4.1各方应建立信息共享平台，确保项目信息的透明和及时更新。4.2沟通应遵循尊重、诚信和效率的原则。五、勘察设计质量与进度控制5.1监理方负责对勘察设计质量进行监督，确保符合合同要求。5.2各方应共同制定合理的勘察设计进度计划，并按计划组织实施。六、资金管理与监督6.1甲方应确保资金的及时到位，并与乙方及其他参与方协商资金使用计划。6.2各方应建立资金监督机制，防止资金滥用或挪用。七、风险管理与应对7.1各方应共同评估项目风险，并制定相应的风险管理计划。7.2在风险发生时，各方应按照风险管理计划及时采取应对措施。八、违约责任与争议解决8.1违约责任的认定应公平、公正，各方应承担相应的违约责任。8.2争议解决应优先考虑协商解决，必要时可通过仲裁或诉讼解决。九、知识产权保护9.1各方应尊重并保护项目中产生的知识产权。9.2知识产权的归属、使用和保护应根据合同约定和相关法律法规执行。十、保密条款10.1各方应对项目中的商业秘密、技术秘密等保密信息承担保密义务。10.2保密期限应根据合同约定和相关法律法规确定。十一、合同变更与解除11.1合同变更应由所有参与方协商一致，并按照规定程序进行书面确认。11.2合同解除应充分考虑各方的权益，按照合同约定和相关法律法规执行。十二、附加条款12.1各方可根据项目实际情况，协商增加附加条款。12.2附加条款应明确、具体，不得与主合同条款相冲突。十三、合同的生效与终止13.1本附件条款作为主合同不可分割的一部分，与主合同具有同等法律效力。13.2合同的终止应遵循合同约定和相关法律法规，确保各方权益的合理处置。十四、其他事项14.1本附件条款未尽事宜，各方应协商解决。14.2本附件条款的解释权归所有参与方共同所有。本附件条款及说明旨在为多方参与的建设工程勘察设计项目提供更为全面、细致的合同指导，确保项目的顺利进行和各方权益的保护。各方应严格遵守本附件条款及说明的规定，共同推动项目的成功实施。附件及其他补充说明一、附件列表：附件一：参与各方的资质证明文件。附件二：勘察设计任务详细说明及技术要求。附件三：合同价款的详细预算及支付时间表。附件四：勘察设计进度计划及关键节点。附件五：质量保证和验收标准。附件六：知识产权归属和使用协议。附件七：保密协议及竞业禁止条款。附件八：合同变更、解除及违约责任的具体规定。二、违约行为及认定：违约行为包括但不限于：未按合同约定时间完成勘察设计任务。提交的勘察设计成果不符合约定的质量标准。违反合同中规定的保密义务。未经同意擅自变更或解除合同。违反竞业禁止条款。违约行为的认定应由合同各方根据实际情况协商确定，必要时可邀请第三方专业机构进行评估。三、法律名词及解释：不可抗力：指合同一方无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，导致无法履行合同义务。商业秘密：指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。竞业禁止：指合同一方在合同期内或合同终止后一定期限内，不得从事与另一方业务相竞争的活动。知识产权：指在勘察设计过程中产生的发明、实用新型、外观设计、商标、著作权等无形资产。四、规定合同的争议解决机制，包括协商、调解、仲裁或诉讼等程序：协商：争议发生后，各方应首先通过友好协商解决。调解：协商不成时，可请求相关行业组织或第三方进行调解。仲裁：调解无效时，各方同意提交至约定的仲裁委员会进行仲裁。诉讼：仲裁不成或合同另有约定时，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、明确合同的生效条件、变更与解除程序及合同终止后的相关事宜：生效条件：合同自各方签字盖章且满足法律规定的其他条件之日起生效。变更程序：合同变更需经各方协商一致，并按照规定程序进行书面确认。解除程序：一方严重违约或合同无法继续履行时，另一方可按程序解除合同。终止后事宜：合同终