建设工程施工合同注意要点2024年

建设工程施工合同注意要点2024年合同目录第一章：前言1.1合同目的1.2合同依据1.3合同适用范围第二章：合同当事人2.1甲方资格2.2乙方资格2.3双方基本信息第三章：工程概况3.1工程名称及地点3.2工程规模及特性3.3工程承包方式第四章：工程质量要求4.1质量标准4.2质量保证措施4.3质量验收程序第五章：工程价款及支付5.1合同价款确定5.2支付方式和时间5.3价款调整条件第六章：工程进度安排6.1施工进度计划6.2进度变更处理6.3进度延误责任第七章：材料与设备供应7.1材料供应责任7.2设备供应与管理7.3材料与设备质量标准第八章：施工安全与环境8.1安全生产规定8.2环境保护措施8.3安全事故处理第九章：工程变更与签证9.1变更条件与程序9.2签证事项与要求9.3变更引起的价款调整第十章：工程竣工与验收10.1竣工条件10.2验收程序10.3竣工资料提交第十一章：违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3赔偿范围和方式第十二章：争议解决方式12.1协商解决12.2仲裁或诉讼12.3法律适用第十三章：合同生效与备案13.1合同签字盖章13.2签订时间与地点13.3合同备案第十四章：其他约定14.1附加条款14.2特殊事项处理14.3合同解释权第十五章：附则15.1合同修改与补充15.2合同的法律效力15.3通知与送达方式合同编号_______第一章：前言1.1合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工项目中的权利、义务和责任。1.2合同依据本合同根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规订立。1.3合同适用范围本合同适用于所有与本建设工程施工项目相关的活动。第二章：合同当事人2.1甲方资格甲方应为具备相应资质的法人或其他组织。2.2乙方资格乙方应为具备相应施工资质和能力的法人或其他组织。2.3双方基本信息甲方名称：；地址：；法定代表人：______。乙方名称：；地址：；法定代表人：______。第三章：工程概况3.1工程名称及地点工程名称：；工程地点：。3.2工程规模及特性工程规模：；工程特性：。3.3工程承包方式工程承包方式包括但不限于总价承包、单价承包等。3.3.1承包方式的定义3.3.2承包方式的选定第四章：工程质量要求4.1质量标准工程质量应符合国家及行业标准，具体标准为______。4.2质量保证措施乙方应采取必要措施确保工程质量，包括但不限于______。4.3质量验收程序工程质量验收应按照以下程序进行：______。4.3.1验收条件4.3.2验收方法第五章：工程价款及支付5.1合同价款确定合同价款为人民币______元，包括______。5.2支付方式和时间甲方应按照以下方式和时间支付工程款项：______。5.3价款调整条件合同价款在以下条件下可进行调整：______。5.3.1调整的条件5.3.2调整的程序第六章：工程进度安排6.1施工进度计划乙方应根据甲方批准的施工进度计划执行工程施工。6.2进度变更处理如遇进度计划需要变更，应按照以下程序进行：______。6.3进度延误责任因乙方原因导致工程延误，乙方应承担相应责任。6.3.1延误责任的范围6.3.2延误责任的处理第七章：材料与设备供应7.1材料供应责任乙方负责提供符合质量要求的工程材料。7.2设备供应与管理乙方应负责施工所需设备的供应、管理和维护。7.3材料与设备质量标准所有材料和设备应符合以下质量标准：______。7.3.1材料质量验收程序7.3.2设备使用规定第八章：施工安全与环境8.1安全生产规定乙方应遵守国家安全生产法规，制定并执行安全生产方案。8.2环境保护措施乙方应采取有效措施，减少施工对环境的影响。8.3安全事故处理一旦发生安全事故，乙方应立即采取措施，并报告甲方。8.3.1事故报告的要求8.3.2事故处理的责任[注：此处合同正文前半部分结束，后半部分将在后续提问中继续补充。]第九章：工程变更与签证9.1变更条件与程序工程变更应基于甲方书面指示或双方协商一致，并遵循以下程序：______。9.2签证事项与要求因变更产生的额外工作，乙方应及时提交签证申请，签证应包括：______。9.3变更引起的价款调整工程变更导致价款变动的，双方应协商确定新的价款。9.3.1价款调整的计算方法9.3.2价款调整的确认流程第十章：工程竣工与验收10.1竣工条件工程竣工应满足以下条件：______。10.2验收程序工程验收应按照以下程序进行：______。10.3竣工资料提交乙方应在竣工后______天内提交完整的竣工资料。10.3.1竣工资料的内容10.3.2竣工资料的形式要求第十一章：违约责任11.1违约情形违约情形包括但不限于未按期完成工程、工程质量不符合约定等。11.2违约责任承担违约方应承担违约责任，具体包括：______。11.3赔偿范围和方式违约赔偿应包括对方因此遭受的所有直接损失和可得利益的损失。11.3.1赔偿范围的确定11.3.2赔偿方式的约定第十二章：争议解决方式12.1协商解决双方应首先通过友好协商解决合同争议。12.2仲裁或诉讼协商不成时，合同争议可提交至______仲裁委员会仲裁，或向______人民法院提起诉讼。12.3法律适用合同争议解决适用______法律。12.3.1仲裁规则的选择12.3.2法院管辖的确定第十三章：合同生效与备案13.1合同签字盖章本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。13.2签订时间与地点本合同签订时间为：[年][月][日]；签订地点为：______。13.3合同备案合同签订后，应向______备案。13.3.1备案机构13.3.2备案时间第十四章：其他约定14.1附加条款本合同附件为合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。14.2特殊事项处理对于合同未尽事宜或特殊情况，双方应协商解决。14.3合同解释权本合同的最终解释权归双方共同所有。14.3.1解释的原则14.3.2解释的程序第十五章：附则15.1合同修改与补充合同一经生效，任