2024建设工程施工合同范本谢谢

2024建设工程施工合同范本，谢谢!合同目录第一章：合同基本信息1.1合同名称1.2合同编号1.3签订日期第二章：合同当事人2.1发包方信息2.2承包方信息2.3监理方信息第三章：工程概况3.1工程名称及地点3.2工程范围及内容3.3工程规模及标准第四章：合同价款及支付4.1合同总价4.2预付款及进度款支付4.3竣工结算及支付第五章：工程质量与验收5.1质量标准5.2质量保证措施5.3验收程序第六章：施工进度与延期6.1施工进度计划6.2工期延误处理6.3延期责任第七章：安全与环境保护7.1安全生产责任7.2环境保护措施7.3事故处理第八章：工程变更与签证8.1变更程序8.2变更费用8.3工程签证第九章：工程保修与维护9.1保修期限9.2保修责任9.3维护服务第十章：违约责任10.1违约责任界定10.2违约处理方式10.3违约责任免除第十一章：争议解决11.1争议解决方式11.2适用法律11.3争议解决机构第十二章：合同生效、变更与终止12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同终止条件第十三章：其他约定13.1保密条款13.2不可抗力13.3通知与送达第十四章：签字栏14.1发包方代表签字14.2承包方代表签字14.3监理方代表签字（如有）14.4签订时间14.5签订地点合同编号：________第一章：合同基本信息1.1合同名称本合同名称为“2024建设工程施工合同”。1.2合同编号合同编号为：______________________。1.3签订日期本合同由各方于______年______月______日签订。第二章：合同当事人2.1发包方信息发包方名称：______________________发包方地址：______________________法定代表人：______________________联系电话：______________________2.2承包方信息承包方名称：______________________承包方地址：______________________法定代表人：______________________联系电话：______________________2.3监理方信息（如有）监理方名称：______________________监理方地址：______________________法定代表人：______________________联系电话：______________________第三章：工程概况3.1工程名称及地点工程名称为：______________________。工程地点位于：______________________。3.2工程范围及内容工程范围包括但不限于：______________________。工程内容具体为：______________________。3.3工程规模及标准工程规模为：______________________。工程应达到的质量标准为：______________________。3.3.1工程规模详细说明具体规模包括建筑面积、结构类型等：______________________。3.3.2质量标准具体要求具体质量要求包括材料标准、施工工艺等：______________________。第四章：合同价款及支付4.1合同总价本工程合同总价为：______元人民币。4.2预付款及进度款支付发包方应在合同签订后______天内支付预付款，金额为合同总价的______%。进度款支付方式及时间：______________________。4.3竣工结算及支付工程竣工验收合格后，双方应进行结算，发包方应在结算完成后______天内支付剩余款项。4.3.1结算程序结算程序包括提交结算报告、审核、确认等步骤：______________________。4.3.2支付时间及方式具体支付时间点及支付方式：______________________。第五章：工程质量与验收5.1质量标准工程质量应符合国家标准及合同约定的标准。5.2质量保证措施承包方应采取以下措施以保证工程质量：______________________。5.3验收程序工程验收应按照以下程序进行：______________________。5.3.1初步验收初步验收的条件及程序：______________________。5.3.2竣工验收竣工验收的条件、参与方及程序：______________________。第六章：施工进度与延期6.1施工进度计划承包方应根据合同约定提交施工进度计划，并严格按照计划执行。6.2工期延误处理如因承包方原因导致工期延误，应采取以下措施：______________________。6.3延期责任工期延误的责任分配及处理方式：______________________。6.3.1延误责任界定责任界定的具体标准及条件：______________________。6.3.2延误赔偿因延误造成的损失赔偿计算方法及支付方式：______________________。第七章：安全与环境保护7.1安全生产责任承包方应遵守安全生产法律法规，确保施工安全。7.2环境保护措施承包方应采取必要措施，减少施工对环境的影响。7.3事故处理施工过程中发生安全事故或环境事故的处理程序：______________________。7.3.1事故报告事故发生后，承包方应立即向发包方和监理方报告，并采取应急措施。7.3.2事故调查与处理事故调查、责任认定及处理措施：______________________。第八章：工程变更与签证8.1变更程序工程变更应遵循以下程序：______________________。8.2变更费用因变更产生的费用增减，应由双方协商一致，并以书面形式确认。8.3工程签证工程签证应由发包方、承包方和监理方共同签署，并作为合同的补充文件。8.3.1签证的申请与审批签证的申请条件、审批流程及责任：______________________。8.3.2签证的法律效力签证作为合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。第九章：工程保修与维护9.1保修期限工程保修期限自竣工验收合格之日起计算，为期______年。9.2保修责任承包方在保修期内对工程质量缺陷负责，并承担相应的维修责任。9.3维护服务承包方应提供必要的技术支持和维护服务，确保工程正常运行。9.3.1保修范围明确保修责任的范围，包括材料、工艺等：______________________。9.3.2维护服务的具体内容维护服务包括定期检查、紧急维修等：______________________。第十章：违约责任10.1违约责任界定违约责任是指一方未能履行或不完全履行合同义务时，应承担的责任。10.2违约处理方式违约方应根据违约情况，采取补救措施，并支付违约金或赔偿损失。10.3违约责任免除在不可抗力情况下，受影响的一方可免除违约责任，但应及时通知对方并提供证明。10.3.1不可抗力的定义不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。10.3.2不可抗力的通知义务一方因不可抗力不能履行合同时，应在事件发生后合理期限内书面通知对方。第十一章：争议解决11.1争议解决方式合同履行过程中发生的任何争议，应首先通过友好协商解决。11.2适用法律本合同的解释、适用及争议的解决，均适用中华人民共和国法律。11.3争议解决机构若协商不成，可提交至______仲裁委员会进行仲裁，或向______人民法院提起诉讼。11.3.1仲裁或诉讼的选择双方可协商选择仲裁或诉讼作为争议解决方式。11.3.2争议解决费用争议解决过程中产生的费用，由败诉方承担。第十二章：合同生效、变更与终止12.1合同生效条件本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。12.2合同变更程序合同变更应经双方协商一致，并以书面形式确认。12.3合同终止条件合同在以下情况下终止：工程竣工验收合格；合同被依法解除；法律规定的其他终止情形。12.3.1终止通知合同终止应由一方书面通知另一方。12.3.2终止后的权利义务合同终止后，各方应根据合同条款和实际情况，妥善处理合同终止后的事宜。第十三章：其他约定13.1保密条款各方应对合同内容及在合同履行过程中知悉的商业秘密负有保密义务。13.2不可抗力如遇不可抗力，受影响方应及时通知其他方，并提供相应证明。13.3通知与送达方式合同项下的通知应以书面形式进行，可通过邮寄、电子邮件或双方约定的其他方式送达。13.4法律适用本合同的解释、适用及争议的解决，均适用中华人民共和国法律。第十四章：签字栏14.1发包方代表签字发包方代表签字：_____________