2024年建设工程施工合同补充协议改

2024年建设工程施工合同补充协议改合同目录第一章：合同概述1.1合同目的1.2合同范围1.3合同定义第二章：合同双方2.1甲方信息2.2乙方信息2.3双方代表第三章：工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模第四章：工程内容4.1工程范围4.2工程要求4.3工程标准第五章：合同价款5.1价款构成5.2价款支付方式5.3价款调整第六章：工程进度6.1进度计划6.2进度控制6.3进度延误第七章：质量与安全7.1质量标准7.2安全生产7.3质量与安全监督第八章：材料与设备8.1材料供应8.2设备供应8.3材料与设备管理第九章：变更与索赔9.1工程变更9.2索赔程序9.3索赔处理第十章：竣工验收10.1验收标准10.2验收程序10.3验收结果第十一章：保修与维护11.1保修期限11.2保修责任11.3维护服务第十二章：违约责任12.1违约定义12.2违约处理12.3违约赔偿第十三章：合同争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序13.3争议解决结果第十四章：合同签署14.1签署方14.2签署时间14.3签署地点第一章：合同概述1.1合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行，达到双方满意的结果。1.2合同范围本合同适用于甲方委托乙方进行的建设工程项目，包括但不限于工程的设计、施工、材料采购、设备安装等。1.3合同定义本合同中所涉及的术语和定义，除非另有说明，均按照本合同附件一《术语解释》执行。第二章：合同双方2.1甲方信息甲方名称：______甲方地址：______甲方法定代表人：______甲方授权代表：______2.2乙方信息乙方名称：______乙方地址：______乙方法定代表人：______乙方授权代表：______2.3双方代表甲方代表：______，负责本合同的执行和协调工作。乙方代表：______，负责本合同的执行和协调工作。第三章：工程概况3.1工程名称工程名称：______。3.2工程地点工程地点：______。3.3工程规模工程规模：______。第四章：工程内容4.1工程范围工程范围：______。4.2工程要求工程要求：______。4.3工程标准工程标准：______。第五章：合同价款5.1价款构成合同价款由以下几部分组成：工程直接费用、间接费用、利润和税金等。5.2价款支付方式甲方应按照合同约定的支付方式和时间向乙方支付工程款项。5.3价款调整合同价款在以下情况下可以调整：工程量变更、设计变更、政策调整等。第六章：工程进度6.1进度计划工程进度计划由乙方编制，并经甲方审核同意后执行。6.2进度控制甲方有权对工程进度进行监督和控制，乙方应配合甲方的进度控制工作。6.3进度延误如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。第七章：质量与安全7.1质量标准工程质量应符合国家和行业相关标准，以及本合同附件二《质量标准》的要求。7.2安全生产乙方应遵守国家安全生产法律法规，确保工程现场安全。7.3质量与安全监督甲方有权对工程质量与安全进行监督，乙方应提供必要的协助和配合。以上为合同前七章的详细内容，后续章节将在后续的提问中继续补充。第八章：材料与设备8.1材料供应乙方负责提供工程所需的所有材料，材料的品质和规格应符合合同附件三《材料规格表》的要求。8.2设备供应乙方应提供工程所需的所有设备，包括但不限于施工机械、工具等，设备的性能应满足工程需求。8.3材料与设备管理乙方应妥善保管和管理所有材料与设备，确保其在施工过程中的完好无损。第九章：变更与索赔9.1工程变更任何工程变更应由甲方书面提出，并经双方协商一致后执行。9.2索赔程序乙方在遇到合同外的额外工作或损失时，应按照合同附件四《索赔程序》提出索赔。9.3索赔处理甲方应在收到乙方索赔通知后，按照合同规定的时间进行审查和处理。第十章：竣工验收10.1验收标准工程竣工验收应符合合同附件五《验收标准》的要求。10.2验收程序乙方应在工程完工后，按照合同规定的时间向甲方提交验收申请。10.3验收结果甲方应在收到验收申请后，组织相关人员进行验收，并出具验收报告。第十一章：保修与维护11.1保修期限工程保修期限为自工程竣工验收合格之日起计算，保修期限为______年。11.2保修责任在保修期内，乙方应负责修复因施工质量问题造成的缺陷。11.3维护服务乙方应在保修期内提供必要的维护服务，确保工程的正常使用。第十二章：违约责任12.1违约定义违反合同条款的行为均视为违约。12.2违约处理违约方应承担违约责任，并赔偿守约方因此遭受的损失。12.3违约赔偿违约赔偿的金额应根据实际损失和合同规定进行计算。第十三章：合同争议解决13.1争议解决方式合同争议应首先通过友好协商解决。13.2争议解决程序如协商不成，双方可提交至合同签订地的仲裁委员会进行仲裁。13.3争议解决结果仲裁结果为最终结果，对双方均有约束力。第十四章：合同签署14.1签署方甲方：______乙方：______14.2签署时间签署时间：______。14.3签署地点签署地点：______。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。本合同的任何修改和补充均应以书面形式进行，并经双方授权代表签字盖章后生效。本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。甲方（盖章）：______乙方（盖章）：______授权代表签字：______授权代表签字：______日期：______以上为合同后七章的详细内容，合同正文到此结束。多方为主导时的，附件条款及说明在多方为主导的建设工程施工合同中，附件条款及说明是合同不可分割的一部分，用以详细阐述合同中未尽事宜或需要特别说明的内容。以下是附件条款及说明的详细内容：附件一：术语解释1.1术语解释本附件旨在对合同中使用的专业术语和关键词汇进行明确解释，以避免理解上的歧义。1.2术语列表工程：指甲方委托乙方进行的建设工程施工项目。直接费用：指直接用于工程的材料、人工和机械使用等费用。间接费用：指管理、监督、协调等非直接施工费用。变更：指在合同执行过程中，因设计、技术、政策等原因导致的工程内容或要求的调整。附件二：质量标准2.1国家标准工程质量应符合国家现行的建筑工程施工质量验收统一标准。2.2行业标准除国家标准外，工程质量还应符合相关行业标准和规范。2.3甲方特殊要求甲方可根据工程特点提出特殊质量要求，经双方协商后纳入本附件。附件三：材料规格表3.1主要材料规格详细列出工程所需主要材料的规格、型号、性能要求等。3.2辅助材料规格详细列出工程所需辅助材料的规格、型号、性能要求等。3.3材料验收标准明确材料验收的标准和程序，确保材料质量符合工程要求。附件四：索赔程序4.1索赔条件明确乙方在何种情况下可以提出索赔，包括但不限于工程变更、不可抗力等。4.2索赔通知乙方提出索赔时，应按照规定格式和时间向甲方提交书面索赔通知。4.3索赔处理甲方在收到索赔通知后，应按照合同规定的时间进行审查和处理。附件五：验收标准5.1竣工验收标准明确工程竣工验收的质量标准、安全标准和功能标准。5.2分阶段验收标准如工程分为多个阶段，每个阶段的验收标准应分别明确。5.3验收程序详细说明工程验收的程序和步骤，包括验收前的准备、验收过程和验收后的记录。附件六：保修期限及范围6.1保修期限明确工程的保修期限，通常为工程竣工验收合格之日起计算。6.2保修范围明确乙方在保修期内应承担的责任和义务，包括但不限于修复缺陷、更换损坏部件等。6.3保修程序详细说明保修申请的程序，包括申请方式、处理时间和责任界定。附件七：维护服务7.1维护服务内容明确乙方在保修期外提供的维护服务内容，包括定期检查、紧急维修等。7.2维护服务标准明确维护服务的质量标准和响应时间。7.3维护服务费用如维护服务涉及额外费用，应明确费用的计算方式和支付条件。附件八：合同变更与补充8.1变更条件明确合同变更的条件和程序，包括变更的提出、协商和确认。8.2补充协议对于合同执行过程中需要补充的事项，应以书面形式进行，并作为合同不可分割的一部分。8.3变更与补充的法律效力变更与补充协议一经双方签字盖章，即具有与原合同同等的法律效力。附件九：争议解决机制9.1协商解决鼓励双方通过友好协商的方式解决合同执行过程中出现的争议。9.2调解解决如协商不成，可邀请第三方进行调解。9.3仲裁或诉讼明确合同争议的仲裁或诉讼程序，包括仲裁机构的选择、诉讼法院的确定等。附件十：合同生效与终止10.1合同生效明确合同的生效条件，包括签字盖章、预付款的支付等。10.2合同终止明确合同终止的条件，包括工程竣工、合同解除等。10.3合同终止后的权利义务明确合同终止后，双方的权利和义务，包括资料的移交、款项的结算等。以上附件条款及说明是对多方为主导的建设工程施工合同的补充和细化，旨在确保合同的完整性和可执行性。各方应仔细阅读并理解附件内容，确保在合同执行过程中能够遵循相关条款和规定。附件及其他补充说明一、附件列表：本合同包含以下附件，各附件均为本合同不可分割的一部分，与合同正文具有同等法律效力：术语解释质量标准材料规格表索赔程序验收标准保修期限及范围维护服务合同变更与补充争议解决机制合同生效与终止二、违约行为及认定：违约行为包括但不限于：未按照合同约定履行义务；未在规定时间内完成工程进度；工程质量不符合合同约定的标准；未经甲方同意擅自变更工程内容；未按合同约定支付或接收款项；违反合同中关于保密、知识产权等条款。违约行为的认定应由守约方书面通知违约方，并提供相应的证据。违约方应在收到通知后合理期限内进行整改或提出异议。三、法律名词及解释：不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。工程变更：指在合同执行过程中，因设计、技术、政策等原因导致的工程内容或要求的调整。索赔：指一方因对方违约或不可抗力等原因遭受损失，向对方提出经济补偿的要求。保修期：指工程竣工验收合格后，承包方对工程质量承担保修责任的期限。四、规定合同的争议解决机制，包括协商、调解、仲裁或诉讼等程序：协商：争议发生后，双方应首先通过友好协商的方式解决。调解：协商不成时，可邀请第三方进行调解。仲裁：调解不成时，双方同意将争议提交至合同签订地的仲裁委员会进行仲裁。诉讼：仲裁不成或双方未约定仲裁的情况下，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。五、明确合同的生效条件、变更与解除程序及合同终止后的相关事宜：合同生效条件：合同自双方授权代表签字盖