建设工程合同管理题库工程合同管理复习重点内容

合同编号：__________甲方（发包方）：乙方（承包方）：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程预算：__________二、合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价是基于甲乙双方提供的工程资料和施工图纸，且在合同签订时，乙方应保证其报价的准确性和完整性。三、合同履行3.1甲方应按照约定的时间和要求，向乙方提供施工图纸、技术要求、工程量清单等相关资料。3.2乙方应按照约定的工期、质量、安全标准完成工程，并保证工程各项指标符合国家相关法律法规和强制性标准的要求。3.3甲方应按照约定的付款方式及时支付合同价款。四、合同的变更和解除4.1合同履行过程中，甲乙双方应严格按照本合同的约定执行。如因客观原因需要变更或解除合应协商一致，并签订书面变更或解除协议。4.2乙方如未按照约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。五、违约责任5.1甲方未按照约定提供资料、支付价款，乙方未按照约定完成工程的，应承担违约责任。5.2乙方在施工过程中，如发生质量、安全问题，应承担相应的赔偿责任。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕全部价款后终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应严格遵守《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定。解决办法：甲乙双方应确保签订的合同内容符合相关法律法规的要求，如有疑问，可咨询专业法律人士。2.合同中的各项条款应明确、具体，避免使用模糊不清的表述。解决办法：在合同签订前，甲乙双方应仔细审查合同条款，确保各项内容清晰明了，对于有歧义的部分应进行协商修改。3.合同中的价格、工期、质量等关键条款应详细说明，避免后期因理解不一致而产生纠纷。解决办法：甲乙双方应就合同中的关键条款进行充分沟通，确保双方对价格、工期、质量等方面的要求有共同的理解。解决办法：甲乙双方应定期召开项目协调会议，及时解决工程过程中出现的问题，确保工程的顺利进行。5.合同中的违约责任应明确，以便在出现违约情况时能够及时采取措施。解决办法：甲乙双方应明确约定违约责任，包括违约行为、违约责任、违约赔偿等方面的内容。法律名词及名词解释：1.合同法：是调整合同关系及合同纠纷处理的法律法规体系，包括《中华人民共和国合同法》及相关的司法解释等。2.建筑法：是调整建筑行业活动及建筑市场管理的法律法规体系，包括《中华人民共和国建筑法》及相关的部门规章等。3.发包方：是指在建设工程项目中，承担工程发包任务的法人或其他组织。4.承包方：是指在建设工程项目中，承担工程承包任务的法人或其他组织。5.设计合同：是指甲方委托乙方进行工程设计，乙方按照约定完成设计任务并支付设计费用的合同。6.施工合同：是指甲方委托乙方进行工程施工，乙方按照约定完成施工任务并支付施工费用的合同。7.合同履行：是指合同双方按照合同约定，完成各自权利义务的行为。8.违约责任：是指合同一方未履行或未完全履行合同义务时，应承担的法律责任。9.争议解决：是指合同双方在履行合同过程中发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等途径解决争议的行为。应用场合：1.适用于各类建设工程项目，包括但不限于房屋建筑、市政工程、道路桥梁、水利设施等。2.适用于工程设计、施工、监理、材料供应等合同签订。3.适用于甲乙双方为中华人民共和国境内的法人、其他组织或自然人的情况。补充条款：1.工程变更条款：详细说明工程变更的条件、程序、责任划分及变更导致的合同价款调整等。2.不可抗力条款：明确不可抗力的定义、责任划分、影响工程的处理办法等。3.保密条款：规定甲乙双方在合同履行过程中对涉及商业秘密、技术秘密等方面的信息承担保密义务。4.争议解决方式：包括协商、调解、仲裁或诉讼等解决争议的方式及具体程序。5.合同终止和解除条款：详细说明合同终止和解除的条件、程序、责任划分等。附件列表：