正规建设工程施工合同

正规建设工程施工合同合同目录第一章：合同双方1.1合同当事人1.2合同当事人联系方式1.3合同当事人资质第二章：合同标的2.1工程概况2.2工程范围2.3工程质量标准第三章：合同价款3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四章：合同工期4.1工期概述4.2工期延期4.3工期提前第五章：工程质量5.1工程质量要求5.2质量保证措施5.3质量验收第六章：安全生产6.1安全生产责任6.2安全生产措施6.3安全事故处理第七章：合同变更与解除7.1合同变更7.2合同解除7.3变更与解除的后果第八章：违约责任8.1违约行为8.2违约责任承担8.3违约金的计算与支付第一章：合同双方1.1合同当事人1.2合同当事人联系方式甲方联系方式：单位名称：__________地址：__________联系人：__________电话：__________乙方联系方式：单位名称：__________地址：__________联系人：__________电话：__________1.3合同当事人资质甲方应具备发包工程所需的资质，乙方应具备承包工程所需的资质。双方应确保在合同履行期间，资质始终有效。第二章：合同标的2.1工程概况本工程为__________（工程名称），位于__________（工程地点），工程内容主要包括__________。2.2工程范围乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范及工程量清单完成本工程的施工。2.3工程质量标准本工程质量应达到__________（国家标准、行业标准或地方标准）。第三章：合同价款3.1合同总价本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整，（小写）：__________元。3.2价格调整在合同履行过程中，如遇政策调整、市场价格变动等原因，双方应按照__________（调整依据）进行价格调整。3.3支付方式（1）预付款：__________元，支付时间为__________；（2）进度款：按工程进度支付，支付时间为__________；（3）竣工结算款：__________元，支付时间为__________。第四章：合同工期4.1工期概述本工程合同工期为__________天，自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。4.2工期延期（1）不可抗力；（2）甲方变更工程内容或规模；（3）甲方延迟支付工程款；（4）__________。4.3工期提前乙方应合理安排施工进度，确保工程按期完成。如乙方提前完成工程，甲方应按照__________给予奖励。第五章：工程质量5.1工程质量要求乙方应按照合同约定的质量标准及国家相关法律法规要求，确保工程质量。5.2质量保证措施乙方应制定质量保证措施，包括但不限于：（1）建立健全质量管理体系；（2）严格把控材料采购、施工过程及验收环节；（3）__________。5.3质量验收工程竣工后，双方应按照国家相关规定进行质量验收。验收合格后，办理竣工手续。第六章：安全生产6.1安全生产责任双方应严格遵守国家安全生产法律法规，履行安全生产责任。6.2安全生产措施乙方应制定安全生产措施，包括但不限于：（1）设立安全生产管理机构；（2）对施工现场进行安全检查；（3）__________。6.3安全事故处理发生安全事故时，乙方应立即采取措施予以处理，并及时报告甲方。双方应按照国家相关规定妥善处理安全事故。第七章：合同变更与解除7.1合同变更在合同履行过程中，如需变更合同内容，双方应签订书面变更协议。7.2合同解除（1）双方协商一致；（2）不可抗力导致合同无法履行；（3）__________。7.3变更与解除的后果合同变更或解除后，双方应按照国家相关规定办理相关手续，并承担相应后果。第八第九章：材料与设备9.1材料供应9.1.1乙方应根据施工图纸和工程进度计划，自行采购符合国家标准和甲方要求的材料。9.1.2甲方有权对乙方采购的材料进行检验，乙方应予以配合。9.1.3乙方采购的材料必须附有合格证明，并符合国家环保要求。9.2设备使用9.2.1乙方应提供施工所需的机械设备，并确保其性能满足工程需要。9.2.2乙方应负责设备的安装、调试、使用、维护和拆除。9.2.3甲方有权对乙方使用的设备进行安全检查。第十章：工程验收10.1验收标准10.1.1工程验收应按照国家相关法律法规、行业标准及合同约定的质量标准进行。10.1.2乙方应提交完整的施工资料，包括施工记录、验收报告等。10.2验收程序10.2.1乙方应在工程完工后，通知甲方进行验收。10.2.2甲方应在收到通知后，及时组织验收。10.2.3验收合格后，双方签署验收报告。10.3竣工资料10.3.1乙方应在工程验收合格后，向甲方提交竣工资料。10.3.2竣工资料包括但不限于施工图纸、施工记录、验收报告、材料合格证明等。第十一章：工程保修11.1保修范围11.1.1乙方应对工程进行保修，保修范围包括但不限于工程的主体结构、防水、装饰等。11.1.2保修期限自工程验收合格之日起计算。11.2保修责任11.2.1在保修期内，乙方应免费修复因施工原因造成的质量问题。11.2.2乙方应在接到甲方通知后，及时进行维修。11.3保修费用11.3.1保修期内因乙方责任产生的维修费用，由乙方承担。11.3.2保修期满后，乙方不再承担维修责任。第十二章：争议解决12.1协商解决12.1.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。12.1.2协商一致的解决方案，双方应签订书面协议。12.2仲裁12.2.1如协商不成，双方同意将争议提交__________仲裁委员会进行仲裁。12.2.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。12.3诉讼12.3.1在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款。12.3.2如仲裁条款无效，双方同意将争议提交合同签订地人民法院管辖。第十三章：不可抗力13.1不可抗力定义13.1.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。13.2不可抗力处理13.2.1受不可抗力影响的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明。13.2.2双方应按照不可抗力的影响，部分或全部免除责任。第十四章：知识产权14.1知识产权归属14.1.1甲方提供的图纸、技术资料等，其知识产权归甲方所有。14.1.2乙方在施工过程中产生的知识产权，归乙方所有。14.2知识产权使用14.2.1双方在合同履行过程中，应尊重对方的知识产权，不得擅自使用、传播或转让。14.2.2乙方在施工过程中，如需使用甲方的知识产权，应取得甲方书面授权。第十五章：其他条款15.1合同效力15.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。15.1.2本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。15.2合同附件15.2.1本合同附件包括但不限于施工图纸、技术规范、工程量清单等。15.2.2附件与本合同具有同等法律效力。15.3合同份数15.3.1本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，各份具有同等法律效力。附件：详见合同附件清单甲方（盖章）：__________年__________月__________日乙方（盖章）：__________年__________月__________日多方为主导时的，附件条款及说明1、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1甲方监督权1.1.1甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查，乙方应予以配合。1.1.2甲方监督人员应具备相应的专业能力，不得无故干扰乙方的正常施工。1.2甲方变更权1.2.1甲方有权在合同范围内对工程进行变更，但应提前通知乙方，并书面确认变更内容。1.2.2因甲方变更导致的费用增加或工期延长，由甲方承担相应责任。1.3甲方终止权1.3.1在乙方严重违约或无法履行合同时，甲方有权单方面终止合同。1.3.2终止合同后，甲方有权要求乙方按照合同约定承担违约责任。2、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1乙方施工自主权2.1.1乙方有权根据施工图纸和工程进度，自主安排施工计划和施工方法。2.1.2乙方应保证施工质量和安全，甲方不得无故干涉乙方的施工自主权。2.2乙方索赔权2.2.1如因甲方原因导致乙方损失，乙方有权向甲方提出索赔。2.2.2索赔应提供充分证据，甲方应在收到索赔通知书后及时处理。2.3乙方延期权2.3.1在不可抗力或甲方原因导致无法按期完工时，乙方有权要求延期。2.3.2延期应书面通知甲方，并说明延期原因和预计延期时间。3、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1第三方中介服务3.1.1双方同意引入第三方中介机构提供