建设工程项目施工合同2024版详细规定

建设工程项目施工合同2024版详细规定本合同目录一览1.合同主体及定义1.1合同双方1.1.1发包方1.1.2承包方1.2合同项目1.2.1项目概况1.2.2施工内容1.2.3工程量清单1.3合同金额1.3.1合同总价1.3.2预付款1.3.3进度付款1.3.4竣工结算1.3.5价格调整2.合同履行2.1施工准备2.1.1设计文件2.1.2施工图纸2.1.3施工方案2.2施工进度2.2.1施工计划2.2.2工程延期2.2.3工程暂停2.3工程质量2.3.1质量标准2.3.2质量控制2.3.3质量验收2.4安全生产2.4.1安全生产要求2.4.2安全事故处理2.5材料设备2.5.1材料供应2.5.2设备供应2.5.3材料设备验收3.合同变更与解除3.1合同变更3.1.1变更条件3.1.2变更程序3.2合同解除3.2.1解除条件3.2.2解除程序4.合同争议解决4.1协商解决4.2调解解决4.3仲裁解决4.4诉讼解决5.违约责任5.1发包方违约5.2承包方违约6.索赔管理6.1索赔条件6.2索赔程序6.3索赔金额计算7.保险责任7.1保险种类7.2保险责任范围7.3保险费用承担8.保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3违约责任9.合同的生效、变更与终止9.1合同生效9.2合同变更9.3合同终止10.其他条款10.1不可抗力10.2法律法规10.3合同附件11.合同的签署与备案11.1签署程序11.2备案程序12.合同附件12.1附件一：工程量清单12.2附件二：设计文件12.3附件三：施工图纸12.4附件四：施工方案13.合同签订日期14.合同签订地点第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1合同双方甲方地址：甲方联系人：联系电话：电子邮箱：乙方地址：乙方联系人：联系电话：电子邮箱：1.2合同项目1.2.1项目概况：项目名称：项目地点：项目规模：项目工期：1.2.2施工内容：根据附件一《工程量清单》，乙方应按合同约定的内容和施工图纸进行施工，完成本项目的建设。1.2.3工程量清单：详见附件一《工程量清单》。第二条合同金额1.合同总价：人民币（大写）：________元整（小写）：________元。2.预付款：合同总价的一定比例为预付款，具体金额和支付时间由双方协商确定。3.进度付款：按照双方约定的进度，乙方完成相应工程量后，甲方按实际完成工程量的百分比支付进度款。4.竣工结算：工程竣工后，乙方按照合同约定的价格和工程量进行结算。5.价格调整：合同执行期间，如遇材料价格波动、政策调整等因素，双方可协商调整合同价格。第三条合同履行1.施工准备1.1设计文件：甲方应提供完整的设计文件，包括施工图纸、技术说明书等，以满足乙方施工需要。1.2施工图纸：乙方根据甲方提供的设计文件，编制施工图纸，并提交甲方审批。1.3施工方案：乙方根据设计文件和施工图纸，编制施工方案，并提交甲方审批。2.施工进度2.1施工计划：乙方按照合同约定的工期，制定施工计划，并报甲方备案。2.2工程延期：如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。如因甲方原因导致工程延期，甲方应承担相应的违约责任。2.3工程暂停：在合同执行过程中，如甲方要求暂停工程，乙方应立即停止施工，并妥善保管施工现场。工程暂停的原因消除后，乙方应尽快恢复施工。3.工程质量2.1质量标准：本工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。2.2质量控制：乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量。2.3质量验收：工程竣工后，甲方应组织验收，乙方应按约定时间提供相关资料，配合甲方进行验收。如验收不合格，乙方应按照甲方的要求整改，并承担相应费用。4.安全生产2.1安全生产要求：乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求，做好施工现场的安全生产管理工作。2.2安全事故处理：如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照甲方要求进行处理。5.材料设备2.1材料供应：甲方负责提供工程所需的主要材料和设备，并承担相应费用。2.2设备供应：乙方负责提供施工所需的辅助设备，并承担相应费用。2.3材料设备验收：工程所需材料和设备到达施工现场后，乙方应按照甲方要求进行验收。如验收不合格，乙方有权拒绝使用，并要求甲方更换或修复。第四条合同变更与解除1.合同变更1.1变更条件：合同执行过程中，如因客观原因导致合同内容需要变更，双方可协商一致进行变更。1.2变更程序：变更内容应书面签订补充协议，并由双方盖章生效。2.合同解除1.1解除条件：合同执行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法继续履行，双方可协商一致解除合同。1.2解除程序：解除合同应书面签订解除协议，并由双方盖章生效。第五条合同争议解决1.协商解决：合同执行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。2.调解解决：如协商不成，双方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。3.仲裁解决：如调解不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。4.诉讼解决：如双方约定仲裁，任何一方均有权向约定的仲裁委员会提起仲裁申请。第八条违约责任5.1发包方违约如甲方违反合同约定，导致工程无法正常进行或造成乙方损失的，甲方应承担违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此造成的损失。5.2承包方违约如乙方违反合同约定，导致工程质量、进度等方面出现问题，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。第九条索赔管理6.1索赔条件合同执行过程中，如一方因对方的原因造成损失，有权向对方提出索赔。6.2索赔程序索赔方应在中止违约行为之日起30日内向对方提交索赔报告及有关证据，对方应在收到索赔报告后30日内答复。6.3索赔金额计算索赔金额根据实际损失计算，包括直接损失和间接损失。第十条保险责任7.1保险种类乙方应按照甲方要求，办理工程一切险、第三方责任险等所需保险。7.2保险责任范围保险责任范围应涵盖工程本身的损失及乙方在施工过程中对第三方造成的人身伤亡和财产损失。7.3保险费用承担保险费用由乙方承担。第十一条保密条款8.1保密内容双方在合同执行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。8.2保密期限保密期限自合同签订之日起算，至合同履行完毕之日止。8.3违约责任如一方违反保密条款，泄露对方秘密，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。第十二条合同的生效、变更与终止9.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同变更合同变更应书面签订补充协议，并由双方盖章生效。9.3合同终止合同终止后，乙方应按照甲方要求妥善保管施工现场，并办理相关手续。第十三条其他条款10.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。10.2法律法规本合同的签订、履行、终止、解除及争议解决等，均适用中华人民共和国法律法规。10.3合同附件本合同附件包括附件一《工程量清单》、附件二《设计文件》、附件三《施工图纸》、附件四《施工方案》等。第十四条合同签订日期本合同签订日期为：2024年第十五条合同签订地点本合同签订地点为：第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《工程量清单》详细要求和说明：本附件应详细列明工程项目的各项工程量，包括工程名称、工程量、单位、单价、总价等信息。工程量清单应作为合同的重要组成部分，用于指导施工和结算。附件二：《设计文件》详细要求和说明：本附件应包含工程的设计图纸、技术说明书、设计变更通知等设计相关文件。设计文件应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求，并提供完整的施工图纸和技术资料。附件三：《施工图纸》附件四：《施工方案》详细要求和说明：本附件应包含工程的施工方案，包括施工组织设计、施工进度计划、施工工艺流程、质量安全措施等。施工方案应详细规划施工过程，确保工程顺利进行。附件五：《材料设备清单》详细要求和说明：本附件应详细列明工程所需的主要材料和设备名称、型号、规格、数量等信息。材料设备清单应作为合同的重要组成部分，用于指导材料设备的采购和验收。附件六：《保险单据》详细要求和说明：本附件应包含工程一切险、第三方责任险等保险单据。保险单据应证明乙方已按照甲方要求办理了相关保险，并承担相应保险责任。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：示例一：甲方未按约定时间提供设计文件，导致乙方无法按时施工，甲方应承担违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此造成的损失。示例二：甲方未按约定时间支付进度款，导致工程进度受到影响，甲方应承担违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此造成的损失。2.乙方违约行为及责任认定：示例一：乙方未按约定时间完成施工进度，导致工程延期，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。示例二：乙方施工质量不符合约定标准，导致工程质量问题，乙方应承担违约责任，负责修复问题部位，并赔偿甲方因此造成的损失。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。本合同中，不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。2.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的违约赔偿金。违约金的计算方式、比例