【管理】建设工程施工合同(对外)

合同编号：__________第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：____________________1.4工程规模：____________________1.5工程预算：____________________第二条施工期限2.1本工程的施工期限为自合同签订之日起至______年______月______日止。2.2施工方如因自身原因不能按期完成工程，应提前______天书面向业主提出延期申请，延期天数不得超过______天，否则业主有权按合同约定向施工方追偿。第三条工程质量3.1施工质量标准应符合国家及行业现行质量标准、规范及规程。3.2施工方应严格按照设计文件和施工图纸进行施工，确保工程质量。3.3工程验收不合格的，施工方应负责无偿修复，直至达到验收标准。第四条工程费用及支付方式4.1工程总造价为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。4.2甲方按下列付款方式向乙方支付工程款项：（1）合同签订后______天内，甲方支付乙方工程总造价的______%；（2）工程进度达到______%时，甲方支付乙方工程总造价的______%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总造价的______%。4.3乙方应开具合法、有效的等额税务发票。第五条违约责任5.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2施工方如未按期完成工程，应按逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程价款的______%。5.3施工方如工程质量不符合约定，应负责无偿修复，并承担相应损失。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且款项结清之日终止。甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________代表（签名）：_______________代表（签名）：_______________签订日期：_______________签订日期：_______________附件：施工图纸、工程量清单、施工方案等。【管理精品】建设工程施工合同(对外)注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应遵守法律法规：在签订和履行合同时，双方应确保遵守相关的法律法规，如《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等。若在合同执行过程中出现违法行为，应立即停止并采取补救措施，并根据法律规定承担相应责任。2.合同的履行期限：双方应严格按照合同约定的施工期限进行施工。如果施工方因自身原因不能按期完成工程，应提前书面申请延期，并经业主批准。若延期申请未被批准或延期超过约定天数，业主有权按合同约定向施工方追偿。3.工程质量的保障：施工方应按照设计文件和施工图纸进行施工，确保工程质量符合国家及行业标准。若工程验收不合格，施工方应负责无偿修复，直至达到验收标准。4.工程款项的支付：甲方应按照合同约定的付款方式向乙方支付工程款项。若甲方未按约定支付款项，乙方有权暂停施工，并按照法律规定和合同约定追究甲方责任。5.违约责任的承担：双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。若一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.争议的解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.甲方：指委托施工方进行建设工程的一方，也称为委托人或业主。2.乙方：指承担建设工程施工的一方，也称为施工方或承包商。3.施工期限：指合同约定的工程完成的时间限制。4.工程质量：指工程项目的质量水平，包括工程的安全、适用、经济、美观等方面。5.工程验收：指工程完成后，由相关方进行的检查、测试和评估，以确定工程是否达到合同约定的质量标准。6.违约金：指一方违约时，根据合同约定向守约方支付的赔偿金。7.争议解决：指当双方在履行合同过程中发生争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的过程。应用场合：1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、土木工程、市政工程等。2.适用于施工方为完成业主委托的建设工程，提供施工服务的情况。3.适用于双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就工程项目的施工事宜达成协议的情况。补充条款：1.环境保护：双方应遵守国家环境保护法律法规，确保施工过程中的环境保护措施得到有效实施，避免对环境造成污染和损害。如因施工方原因造成环境污染，施工方应承担相应的法律责任和治理费用。2.安全生产：双方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工过程中的安全生产。施工方应制定并落实安全生产措施，防止安全事故的发生。如因施工方原因造成安全事故，施工方应承担相应的法律责任和赔偿责任。3.知识产权保护：双方应尊重并保护对方的知识产权，不得侵犯对方的专利、商标、著作权等知识产权。如施工方在施工过程中使用第三方知识产权，应事先取得权利人的授权或许可。4.保密条款：双方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密和机密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。违反保密义务的，违约方应承担相应的法律责任。5.不可抗力：双方应依法承担因不可抗力造成的合同不能履行或者部分履行的一切责任。不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。附件列表：1.施工图纸：包括工程的设计图纸、施工图纸等相关图纸资料。2.工程量清单：详细列出工程项目的工程量、材料、人工等费用构成。3.施工方案：包括施工工艺、施工组织设计、施工进度计划等。4.材料合格证：证明所使用的材