湿地公园扩建工程施工合同（2024年版）

湿地公园扩建工程施工合同（2024年版）本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程性质2.合同主体2.1发包人2.2承包人3.工程内容3.1施工范围3.2施工内容3.3施工标准4.合同价格4.1合同总价4.2价格调整4.3支付方式5.工期及进度5.1开工日期5.2竣工日期5.3进度要求6.质量标准6.1工程质量6.2材料质量6.3施工质量7.安全生产7.1安全生产责任7.2安全防护措施7.3安全事故处理8.合同的履行8.1承包人义务8.2发包人义务9.违约责任9.1承包人违约9.2发包人违约10.争议解决10.1协商解决10.2调解解决10.3仲裁解决10.4诉讼解决11.合同的变更和解除11.1合同变更11.2合同解除12.合同的终止12.1工程验收合格12.2工程款支付完毕12.3其他终止条件13.合同的生效13.1合同签订13.2合同备案14.其他约定14.1保密条款14.2知识产权保护14.3不可抗力14.4合同的份数和保管第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1工程名称：湿地公园扩建工程1.2工程地点：市区湿地公园1.3工程规模：湿地公园扩建面积约平方米，包括新建观景平台、步行道、休闲区等设施1.4工程性质：生态旅游、环境保护、休闲娱乐第二条合同主体2.1发包人：市区湿地公园管理局2.2承包人：X建筑工程有限公司第三条工程内容3.1施工范围：湿地公园扩建区域3.2施工内容：（1）新建观景平台一座，面积平方米；（2）铺设步行道米，宽度米；（3）新建休闲区一座，面积平方米；（4）绿化种植，包括栽植树木、铺设草坪等；（5）水电设施安装及配套工程。3.3施工标准：（1）观景平台建设应符合国家安全标准及规范要求；（2）步行道铺设应平整、牢固，满足游客行走需求；（3）休闲区设施应安全、舒适、环保；（4）绿化种植应符合湿地公园生态环境要求，保证物种多样性；（5）水电设施安装应符合国家相关规定，确保安全运行。第四条合同价格4.1合同总价：人民币万元整（大写：壹佰贰拾万元整）4.2价格调整：合同履行过程中，如遇材料价格上涨、政策调整等因素，双方可协商调整合同价格。4.3支付方式：（1）工程进度款：按工程进度，分期支付工程款；（2）验收合格后支付至合同总价款的95%；（3）剩余5%作为质量保证金，保修期满后支付。第五条工期及进度5.1开工日期：2024年X月X日5.2竣工日期：2024年X月X日5.3进度要求：承包人应按照约定的工期完成施工，如有延期，应承担相应的违约责任。第六条质量标准6.1工程质量：符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定。6.2材料质量：使用的材料应符合国家质量标准及合同要求。6.3施工质量：施工过程中，承包人应严格按照施工方案和技术规范进行施工，确保工程质量。第七条安全生产7.1安全生产责任：承包人应全面负责施工现场的安全生产，保障施工现场的安全秩序。7.2安全防护措施：承包人应采取必要的安全防护措施，确保施工过程中的人员安全。7.3安全事故处理：如发生安全事故，承包人应立即报告发包人，并按照相关法律法规进行处理。第八条合同的履行8.1承包人义务：（1）按照合同约定完成施工任务；（2）确保工程质量、安全、进度等方面的要求；（3）遵守国家法律法规及施工现场的管理规定；（4）负责办理合同约定的各类手续和证件；（5）承担合同约定的费用。8.2发包人义务：（1）提供施工场地及相关资料；（2）按时支付合同价款；（3）协助承包人办理施工现场所需手续；（4）负责协调解决施工过程中的外部关系；（5）履行合同约定的其他义务。第九条违约责任9.1承包人违约：（1）未按约定完成施工任务的，应支付违约金；（2）工程质量不符合约定的，应承担修复或返工费用；（3）延期竣工的，应支付延期违约金；（4）其他违约行为，按照合同约定承担相应责任。9.2发包人违约：（1）未按时支付价款的，应支付滞纳金；（2）提供资料不真实、不完整的，导致工程无法顺利进行，应承担相应责任；（3）其他违约行为，按照合同约定承担相应责任。第十条争议解决10.1协商解决：合同履行过程中发生争议，双方应协商解决。10.2调解解决：协商不成时，可以向有关机构申请调解。10.3仲裁解决：双方同意将争议提交仲裁委员会进行仲裁。10.4诉讼解决：如仲裁不成，可以向人民法院提起诉讼。第十一条合同的变更和解除11.1合同变更：合同履行过程中，如双方同意变更合同内容，应签订变更协议。11.2合同解除：合同履行过程中，如发生不可抗力等法定解除条件，双方可以解除合同。第十二条合同的终止12.1工程验收合格：工程经验收合格，发包人支付剩余价款后，合同终止。12.2工程款支付完毕：发包人支付完毕合同约定的工程款后，合同终止。12.3其他终止条件：合同约定的其他终止条件达成后，合同终止。第十三条合同的生效13.1合同签订：合同经双方签字盖章后生效。13.2合同备案：合同生效后，双方应向相关部门备案。第十四条其他约定14.1保密条款：双方应对合同内容及签订过程中的商业秘密予以保密。14.2知识产权保护：双方同意保护合同涉及的知识产权，未经对方同意，不得侵犯对方的知识产权。14.3不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。14.4合同的份数和保管：合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：湿地公园扩建工程施工图纸附件二：工程量清单附件三：材料及设备采购清单附件四：施工组织设计附件五：安全生产措施方案附件六：质量保修书附件七：合同价款支付凭证附件八：工程验收报告附件一：湿地公园扩建工程施工图纸详细要求和说明：本附件提供湿地公园扩建工程的详细施工图纸，包括观景平台、步行道、休闲区等设施的尺寸、位置、构造等要求。承包人应严格按照施工图纸进行施工，确保工程质量。附件二：工程量清单详细要求和说明：本附件列出湿地公园扩建工程的各项工程量，包括土方工程、建筑工程、绿化工程等。承包人应根据工程量清单进行施工，确保工程量的准确性。附件三：材料及设备采购清单详细要求和说明：本附件列出湿地公园扩建工程所需材料的名称、规格、数量等信息，以及设备的型号、参数等要求。承包人应根据采购清单进行材料和设备的采购，确保材料和设备的质量。附件四：施工组织设计详细要求和说明：本附件提供湿地公园扩建工程施工的组织设计，包括施工流程、施工方法、施工人员配置等。承包人应根据施工组织设计进行施工，确保施工的顺利进行。附件五：安全生产措施方案详细要求和说明：本附件列出湿地公园扩建工程施工过程中的安全生产措施，包括人员安全、材料安全、设备安全等。承包人应严格按照安全生产措施方案进行施工，确保施工现场的安全。附件六：质量保修书详细要求和说明：本附件提供湿地公园扩建工程的质量保修条款，包括保修范围、保修期限、保修责任等。承包人应履行质量保修义务，确保工程质量。附件七：合同价款支付凭证详细要求和说明：本附件记录湿地公园扩建工程施工过程中合同价款的支付情况，包括支付时间、支付金额等信息。发包人应按照合同约定及时支付合同价款。附件八：工程验收报告详细要求和说明：本附件提供湿地公园扩建工程的验收报告，包括工程质量、工程进度、安全生产等方面的评估。工程验收合格后，合同终止。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.承包人未按约定完成施工任务2.工程质量不符合约定3.延期竣工4.发包人未按时支付价款5.提供资料不真实、不完整6.未履行合同约定的其他义务违约责任认定标准：1.承包人未按约定完成施工任务的，应支付违约金，并承担修复或返工费用。2.工程质量不符合约定的，应承担修复或返工费用，并支付违约金。3.延期竣工的，应支付延期违约金，并根据实际情况承担赔偿责任。4.发包人未按时支付价款的，应支付滞纳金，并承担违约责任。5.提供资料不真实、不完整的，导致工程无法顺利进行，应承担相应责任。6.未履行合同约定的其他义务的，应承担违约责任。示例说明：1.若承包人未能在约定的时间内完成施工任务，则构成违约，应按照合同约定支付违约金，并承担修复或返工费用。2.若承包人施工的工程质量不符合合同约定，则构成违约，应承担修复或返工费用，并支付违约金。3.若承包人延期竣工，则构成违约，应支付延期违约金，并根据实际情况承担赔偿责任。说明三：法律名词及解释：1.湿地公园：指具有湿地生态功能、生物多样性保护和游览观赏价值的特定区域。2.扩建工程：指在现有工程基础上，进行增加规模、提高标准或改善设施等方面的建设。3.承包人：指承担湿地公园扩建工程施工任务的企业或个人。4.发包人：指委托承包人进行湿地公园扩建工程施工的单位或个人。5.合同价款：指双方约定的湿地公园