建设工程施工合同标准样本(2024版)

建设工程施工合同标准样本(2024版)合同目录第一章：合同前言1.1合同目的1.2合同依据1.3合同原则第二章：合同当事人2.1甲方（发包方）信息2.2乙方（承包方）信息2.3双方声明与保证第三章：工程概况3.1工程名称及地点3.2工程规模与范围3.3工程质量标准第四章：合同价款与支付4.1合同价款的确定4.2预付款的支付4.3工程进度款的支付第五章：工程进度与工期5.1工程进度计划5.2工期的调整5.3工期延误的责任第六章：工程质量与验收6.1质量保证措施6.2工程验收程序6.3质量保修期限第七章：安全生产与环境保护7.1安全生产责任7.2环境保护措施7.3事故处理机制第八章：合同变更与解除8.1合同变更的条件与程序8.2合同解除的条件8.3变更或解除后的权利义务第九章：违约责任9.1违约责任的确定9.2违约赔偿的范围9.3违约责任的免除第十章：争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决费用第十一章：其他约定11.1合同的解释权11.2合同的补充与修改11.3通知与送达方式第十二章：签字栏12.1甲方代表签字12.2乙方代表签字12.3签订时间12.4签订地点第十三章：附件13.1工程图纸及技术文件13.2工程量清单13.3其他相关文件合同编号______第一章：合同前言1.1合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工项目中的权利义务关系，确保工程顺利进行。1.2合同依据本合同依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规制定。1.3合同原则合同的订立、履行、变更、解除和争议解决，均应遵循公平、诚信的原则。第二章：合同当事人2.1甲方（发包方）信息甲方名称：______法定代表人：______地址：______2.2乙方（承包方）信息乙方名称：______法定代表人：______地址：______2.3双方声明与保证2.3.1甲方声明与保证甲方声明其具有签订和履行本合同的资格和能力。2.3.2乙方声明与保证乙方声明其具备相应的资质和能力，能够按照合同要求完成工程施工。第三章：工程概况3.1工程名称及地点工程名称：______工程地点：______3.2工程规模与范围工程规模：______工程范围：______3.3工程质量标准工程应符合国家及行业标准，具体质量标准为：______。3.3.1特殊质量要求若工程有特殊要求，应详细列明：______。第四章：合同价款与支付4.1合同价款的确定合同总价为：（大写：），包括材料费、人工费等所有费用。4.2预付款的支付甲方应在合同签订后____天内支付合同总价的____%作为预付款。4.3工程进度款的支付乙方完成一定工程量后，甲方应按约定支付相应比例的进度款。4.3.1进度款支付条件具体支付条件包括：______。第五章：工程进度与工期5.1工程进度计划乙方应根据合同要求，制定详细的工程进度计划，并经甲方确认。5.2工期的调整如遇特殊情况需调整工期，双方应协商一致，并以书面形式确认。5.3工期延误的责任5.3.1甲方原因延误如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应责任。5.3.2乙方原因延误如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应责任。以上为合同前半部分内容，后续章节内容将在后续提问中继续完善。第六章：工程质量与验收6.1质量保证措施乙方应采取必要措施，确保工程质量符合合同约定及国家相关标准。6.2工程验收程序6.2.1初步验收工程完工后，乙方应组织初步验收，并邀请甲方参与。6.2.2竣工验收初步验收合格后，甲方应在____天内组织竣工验收。6.3质量保修期限工程竣工验收合格之日起，乙方应提供不少于____年的质量保修。6.3.1保修范围与责任明确保修期内乙方的责任范围及保修事项。第七章：安全生产与环境保护7.1安全生产责任乙方应遵守安全生产法规，确保施工安全，对安全事故负相应责任。7.2环境保护措施乙方应采取有效措施，减少施工对环境的影响，遵守环境保护法规。7.3事故处理机制7.3.1事故报告发生安全事故或环境破坏事件，乙方应立即报告甲方，并采取措施控制事态。7.3.2事故处理双方应共同参与事故处理，明确责任，及时恢复施工。第八章：合同变更与解除8.1合同变更的条件与程序合同变更应基于双方协商一致，并按照约定程序进行。8.2合同解除的条件合同可在特定条件下由一方提出解除，具体条件为：______。8.3变更或解除后的权利义务合同变更或解除后，双方应根据实际情况协商确定各自的权利和义务。8.3.1解除后工程款结算明确合同解除后工程款的结算方式和时间。第九章：违约责任9.1违约责任的确定违约责任根据违约方的违约行为和给对方造成的损失来确定。9.2违约赔偿的范围违约方应赔偿因其违约给对方造成的直接损失和间接损失。9.3违约责任的免除在不可抗力情况下，违约方可免除违约责任。9.3.1不可抗力的界定明确不可抗力的定义和范围。第十章：争议解决10.1争议解决方式双方应首先通过协商解决争议，协商不成时可提交约定的仲裁机构或法院。10.2争议解决机构约定具体的仲裁机构或法院，作为解决争议的机构。10.3争议解决费用争议解决过程中产生的费用，由败诉方承担。第十一章：其他约定11.1合同的解释权合同条款的解释权归甲方所有，但解释不得违反合同目的和法律规定。11.2合同的补充与修改合同的补充和修改应以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效。11.3通知与送达方式双方应以书面形式进行通知，并明确通知的有效送达方式。11.3.1通知的书面形式明确通知应采用的书面形式，如信件、电子邮件等。第十二章：签字栏12.1甲方代表签字甲方代表签字：______签字日期：______12.2乙方代表签字乙方代表签字：______签字日期：______12.3签订时间合同签订时间：______12.4签订地点合同签订地点：_____