2023一建《工程法规》真题及答案解析

一.单选题(每题的备选项中，只有一个最符合题意。)1.下列属于我国法的形式()。A.宗教法B.判例C.国际条约D.人民法院的判决答案：C解析：在我国，习惯法、宗教法、判例不是法的形式。我国法的形式是制定法形式，分别有：宪法、法律、行政法规、地方性法规、部门规章、地方政府规章、考点来源：第一章第一节建设工程法律体系难易程度：中2.下列物权中,自合同生效时设立的是()。A.地役权B.建设用地使用权C.居住权D.机动车所有权答案：A错误，居住权属于用益物权。D项错误，机动车所有权自交付时设立。考点来源：第一章第四节建设工程物权制度难易程度：易3.房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理的责任主体是()。A.建设单位B.监理单位C.检测机构D.施工企业答案：D解析：建筑施工企业应当定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查每一个工程项目的重大隐患，特别是对深基坑、高支模、地铁隧道等技术难度大、风险大的重要工程应重点定期排查。考点来源：第六章第二节施工安全生产责任和安全生产教育培训制度难易程度：中4.下列单位中,可以担任政府投资项目工程总承包单位的是()A.该项目的代建单位-2--2-B该项目的项目管理单位C.该项目的造价咨询单位D.初步设计文件公开的该项目的设计文件编制单位答案：D解析：政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件编制单位及其评估单位，一般不得成为该项目的工程总承包单位。政府投资项目招标人公开已经完成的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件的，上述单位可以参与该工程总承包项目的投标，经依法评标、定标，成为工程总承包单位。考点来源：第三章第二节建设工程承包制度难易程度：中5.下列文件中,可以对强制性标准的制定作出规定的是()B决定C.地方性法规D.地方政府规章答案：B解析：法律、行政法规和国务院决定对强制性标准的制定另有规定的，从其规定。考点来源：第七章第一节工程建设标准难易程度：难6.下列各项属于要约的是()A.招标文件B.投标文件C.拍卖公告答案：B解析：A、C、D错误，招标文件、拍卖广告、商业广告属于要约邀请。考点来源：第四章第一节建设工程合同制度难易程度：易7.根据《工商保险条例》建筑施工企业职工有下列情况可以认定为工伤的有()。A.在施工时间、施工现场,酗酒后受伤B.在施工时间、施工现场,斗殴受伤C.患职业病D.上下班途中,因本人主要责任的交通事故答案：C解析：A、B、D不认定为工伤。职工符合以上的规定，但是有下列情形之一的，-3--3-自杀的。考点来源：第六章第三节施工现场安全防护制度难易程度：易8.关于建设单位安全生产责任,正确的是()A要求施工单位提供施工现场的地下管线资料B.要求施工单位增大人力物力投入,确保施工安全C.简化施工,节约费用D.不压缩合理工期答案：D误，多年的实践表明，要保障施工安全生产，必须有合理的安全投入。因此，建设单位在编制工程概算时，就应当合理确定保障建设工程施工安全所需的费用，并依法足额向施工单位提供。C项错误，不得提出违法要求和随意压缩合同工期。考点来源：第六章第五节建设单位和相关单位的建设工程安全责任制度难易程度：中9.根据《建设工程质量管理条例》组织竣工验收的主体是()A.施工企业C.建设单位D.建设工程质量监督机构答案：C解析：建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。考点来源：第七章第四节建设工程竣工验收制度难易程度：易10.关于施工现场文物保护的说法,正确的是()。A.确因建设工期紧迫的,施工企业可以自行对古文化遗址进行抢救发掘和保护B进行大型基本建设工程建设单位应当报请有关部门在工程范围内有可能埋葬文物的地方进行考古调查、勘探C.施工现场造成文物损毁的追究刑事责任D.在进行建设工程中,施工企业发现文物,应当在24小时内报文物行政部门答案：B解析：A项错误，确因建设工期紧迫或者有自然破坏危险，对古文化遗址、古墓-4--4-葬急需进行抢救发掘的，由省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门组织发掘，并同时补办审批手续。C项错误，造成文物灭失、损毁的，依法承担民事责任。构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚。构成走私行为，尚不构成犯罪的，由海关依照有关法律、行政法规的规定给予处罚。D项错误，在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门。难易程度：中11.国有资金占控股地位的依法必须进行招标的下列项目中,可以邀请招标的是A.工期紧张的B.采用公开招标方式所需时间过长的C.采购时无法精确拟定技术规格的D.技术复杂的,只有少量潜在投标人可供选择的答案：D者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标；但有下列情形之一的，可以邀请招标：(1)技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。考点来源：第三章第一节建设工程招标投标制度难易程度：易12.以下哪项属于专利法保护的对象()A.施工单位的技术方案B.设计院设计的图纸C.施工单位的管理制度D.项目经理的工作报告答案：A解析：图纸、管理制度、工作报告属于著作权的保护对象。难易程度：易13.根据《劳动合同法》,下列情形中,导致劳动合同无效或部分无效的是()。A.以欺诈、胁迫的手段使对方在违背真实意思的情况下履行劳动合同的B.用人单位限制劳动者加班的C.劳动合同仅约定试用期D乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下变更劳动合同答案：D解析：下列劳动合同无效或者部分无效：(1)以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，-5--5--6--6-使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的；(2)用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的；(3)违反法律、行政法规强制性规定的。难易程度：难14.根据《民事诉讼法》,按照各人民法院的辖区和民事案件的隶属关系,划分同级人民法院受理第一审民事案件的分工和权限的属于()。A.级别管辖B.移送管辖C.地域管辖D.指定管辖答案：C解析：地域管辖是指按照各法院的辖区和民事案件的隶属关系，划分同级法院受理第一审民事案件的分工和权限。难易程度：中15.关于建设用地使用权流转的说法,正确的是()A.建设用地使用权的流转方式不包括出资、赠与或者抵押B.建设用地使用权流转时,当事人应当采取书面形式订立合同C.流转后的使用期限不能由当事人约定D.建设用地使用权流转时,附着于该土地上的构筑物不随之处分答案：B解析：A项错误，建设用地使用权人有权将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押等方式流转。C项错误，使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限。D项错误，附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施一并处分。难易程度：中16.管理人没有法定或约定的义务为避免他人利益受损失而管理他人事物的可以请求受益人()。A.支付报酬B.赔偿因管理事务受到的损失C.偿还因管理事务而支出的必要费用D共享避免损失的利益答案：C解析：管理人没有法定的或者约定的义务，为避免他人利益受损失而管理他人事务的，可以请求受益人偿还因管理事务而支出的必要费用。难易程度：中17.根据《关于加强施工工地和道路扬尘管控工作的通知》关于扬尘监控的说法正确的是()A.施工现场的道路及材料堆放区地面应当进行硬化处理B.堆放的土方土质良好的可以裸露堆放C.施工现场不得设置车辆冲洗设施D建筑物内施工垃圾的清运应当采用器具或者管道运输答案：D解析：A项错误，施工现场的主要道路及材料加工区地面应进行硬化处理，道路应畅通，路面应平整坚实。B项错误，裸露的场地和堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施。C项错误，施工现场出入口应设置车辆冲洗设施，并对驶出车辆进行清洗。难易程度：中18.下列行为中,属于工程质量不良行为的是()。A使用国家明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料的B.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的C.对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的D未对涉及结构安全的试块取样检测的答案：D料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或施工技术标准施工的其备和商品混凝土进行检测，或未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样容、期限违反规定的；(5)不履行保修义务或者拖延履行保修义务的。A、B、C属于安全不良行为。难易程度：难19.下列义务中,属于建设工程是施工合同中承包人义务的是()。A.及时检查隐蔽工程B.不得转包和违法分包工程C.及时验收工程D.及时提供原材料设备答案：B解析：A、C、D属于发包人的义务难易程度：易20.招标人的下列行为中,属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的-7--7-是()A组织投标人踏勘现场B.要求提供类似业绩C.指定特定的专利D.对投标人进行资格预审答案：C解析：招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关(3)依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件；(4)对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商；(6)依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式；(7)以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。招标人不得组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场。难易程度：中21.关于危大工程专项施工方案的说法正确的是()。A.危大工程实行专业分包的,专项施工方案应当由相应分包单位组织编制B.专项施工方案应当由施工企业项目负责人负责审核C,项目专职安全生产管理人员应当对专项施工方案实施情况进行现场监督D.超过一定规模的危大工程,在专家论证前施工方案应当通过施工企业审核和专业监理工程审查答案：C解析：A项错误，危大工程实行分包的，专项施工方案可以由相关专业分包单位组织编制。B项错误，专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。D项错误，专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查。难易程度：中22.根据《消防法》关于建设工程竣工消防验收的说法,正确的是()。A.经主管部门抽查不合格的,应当停止使用B建设单位应当向应急管理部门申请消防验收C.建设单位验收后应当报主管部门审批D,建设工程未经主管部门消防验收的,一律禁止投入使用答案：A解析：B、C项错误，国务院住房和城乡建设主管部门规定应当申请消防验收的建设工程竣工，建设单位应当向住房和城乡建设主管部门申请消防验收。上述规定-8--8-以外的其他建设工程，建设单位在验收后应当报住房和城乡建设主管部门备案，住房和城乡建设主管部门应当进行抽查。D项错误，依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用；其他建设工程经依法抽查不合格的，应当停止使用。难易程度：中23.关于代理法律特征的说法,正确的是()A代为传达当事人的意思表示或者接受意思表示可以构成代理B代理行为必须是具有法律意义的行为C.代理人实施代理活动的直接依据是法律规定D.被代理人与代理人对代理行为承担连带责任答案：B错误，代理分为委托代理和法定代理。D项错误，代理的后果由被代理人承担。难易程度：中24.根据劳动合同法下列情形中引起劳动合同终止的是()A.劳动者开始依法享受社会保险待遇的B.用人单位破产重整的C.以完成一定工作任务为期限的劳动合同工作任务完成的D.用人单位被吊销资质证书的答案：C依法享受基本养老保险待遇的；(3)劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣关闭、撤销或者用人单位决定提前解散的；(6)法律、行政法规规定的其他情形。难易程度：难25.下列事项中,不能提出行政复议申请的是()。A.对行政机关就民事纠纷作出的调解处理不服的B对行政机关作出的警告决定不服的C.对行政机关作出的资质证书变更决定不服的D.对行政机关作出的冻结财产措施决定不服的答案：A机关作出的行政处分或者其他人事处理决定的，应当依照有关法律、行政法规的规定提起申诉；(2)不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理，应当依法申请仲裁或者向法院提起诉讼。-9--9---10-难易程度：中26.根据《招标投标法实施条例》属于两个单位不得参加同一标段投标的是()。A丙公司及其控股子公司B.甲公司和其上游供应商C.乙公司下属两家相互无控股管理关系的子公司D.注册地址在同一园区的丁、戊两公司答案：A解析：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。难易程度：中27.关于建筑节能材料、设备使用说法,正确的是()。A.使用不符合节能标准的材料的已建成项目,不得投入生产使用B.新建建筑应当全部使用节能设备C.国家全面禁止能源消耗高的建筑材料D.鼓励建筑节能改造中使用节能建筑材料答案：D解析：A项错误，不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设；已经建成的，不得投入生产、使用。B项错误，国家鼓励和扶持在新建建筑和既有建筑节能改造中采用太阳能、地热能等可再生能源。C项错误，国家推广使用民用建筑节能的新技术、新工艺、新材料和新设备，限制使用或者禁止使用能源消耗高的技术、工艺、材料和设备。难易程度：中28.关于联合体投标的说法,正确的是()。A.由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级B.招标人可以要求投标人必须组成联合体共同投标C.联合体中标的,联合体各方按照联合体协议就中标项目分别向招标人承担责任D.联合体各方可以在同一招标项目中以自己名义再进行单独投标答案：A解析：B项错误，招标人不得强制投标人组成联合体共同投标，不得限制投标人之间的竞争。招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标。C项错误，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。D项错误，联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。难易程度：中29.关于施工现场消防安全要求的说法,正确的是()。A.公共建筑在不影响正常营业的使用时,可以进行外保温材料施工作业B.施工现场的办公、生活区与作业区应当分开设置,并保持安全距离C.居住建筑进行节能改造作业期间不得影响居住人员的正常生活D.需要进行明火作业的,动火部门和人员应**主管部门办理备案手续答案：B解析：A、C项错误，公共建筑在营业、使用期间不得进行外保温材料施工作业，居住建筑进行节能改造作业期间应撤离居住人员，并设消防安全巡逻人员，严格分离用火用焊作业与保温施工作业，严禁在施工建筑内安排人员住宿。D项错误，需要进行明火作业的，动火部门和人员应当按照用火管理制度办理审批手续，落实现场监护人，在确认无火灾、爆炸危险后方可动火施工。难易程度：中30.根据保障农民工工资支付条例关于农民工工资的说法,正确的是()。A.事业单位经营困难的,可以拖欠农民工工资B.用人单位使用个人派遣的农民工拖欠农民工工资的,由派遣个人清偿C.合伙企业拖欠农民工工资不清偿的,由出资人清偿D.用人单位允许未取得相应资质的单位以用人单位的名义对外经营,导致拖欠所招用农民工工资的,由未取得相应资质的单位清偿答案：C法经营资格的单位或者未依法取得劳务派遣许可证的单位派遣的农民工，拖欠农民工工资的，由用工单位清偿，并可以依法进行追偿。D项错误，用人单位允许个人、不具备合法经营资格或者未取得相应资质的单位以用人单位的名义对外经营，导致拖欠所招用农民工工资的，由用人单位清偿，并可以依法进行追偿。难易程度：难31.甲施工企业与乙材料供应商订立了总货款为200万元的买卖合同,约定甲向乙给付定金50万元作为合同履行的担保,同时约定任何一方违约均应当向对方支付违约金40万元,甲因资金困难,经乙同意后,实际向乙支付定金30万元后乙不能履行合同义务,甲能够获得人民法院支持的最高金额是()。答案：A解析：定金以实际交付的为准，且不超过主合同价款的20%。所以实际交付的30万中，20万属于有效定金，多给的10万可以视为预付款。所以双倍定金：--11-金：40+30=70万。因此最多70万。难易程度：中32.根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》关于招标投标违法行为记录公告的说法正确的是()。A.依法限制投标人投标资质的行政处理决定公告期限为6个月B.对招标投标违法行为作出警告行政处理决定不必公告C.对招标投标违法行为作出的暂停建设项目审查批准的行政处理决定应当予以公告D被公告的当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的,公告部门应当立即停止对违法行为记录的公告答案：C解析：A项错误，违法行为记录公告期限为6个月。依法限制招标投标当事人资质(资格)等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月的，公告期限从其决定。B项错误，对招标投标违法行为所作出的以下行政处理决定应给予公告：消在一定时期内参加依法必须进行招标的项目的投标资格；(6)取消担任评标委员会成员的资格；(7)暂停项目执行或追回已拨付资金；(8)暂停安排国家建设资金；(9)暂停建设项目的审查批准；(10)行政主管部门依法作出的其他行政处理决定。D项错误，公告部门在作出答复前不停止对违法行为记录的公告。难易程度：难33.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,属于取得安全生产许可证应当具备的条件是()。A.设置安全管理机构,配备专职或者兼职安全生产管理人员B.有符合规定的工程业绩C.作业人员经有关业务主管部门考核合格,取得操作资格证书D.保证本单位安全生产条件所需资金的投入答案：D解析：A项错误，设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书。难易程度：中34.关于建设工程返修的说法,正确的是()。A返修仅适用于建设工程质量保修阶段B.返修的前提是工程质量不符合国家规定和合同约定的质量标准C.返修是无偿的--12-D.返修仅限于因施工企业原因造成的质量问题答案：B单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修。C项错误，对于非施工单位原因出现的质量问题或质量缺陷，其返修的费用和造成的损失是应由责任方承担的。难易程度：中35.关于民事诉讼中质证的说法,正确的是()A.证据应当在法庭上出示,由法官质证B.当事人及其诉讼代理人经审判人员许可后可以询问证人C.对涉及国家秘密的证据应当保密,不得在开庭时出示D.对书证、视听资料质证时,当事人只能出示证据的原件或者原物答案：B秘密、商业秘密和个人隐私的证据应当保密，需要在法庭出示的，不得在公开开庭时出示。D项错误，对书证、物证、视听资料进行质证时，当事人应当出示证据的原件或者原物，但有下列情形之一的除外：(1)出示原件或者原物确有困难并经法院准许出示复制件或者复制品的；(2)原件或者原物已不存在，但有证据证明复制件、复制品与原件或原物一致的。难易程度：难36.关于饮用水水源保护要求,说法正确的是()_A禁止新建,改建,扩建任何工程B.禁止新建,扩建,改建和水源保护无关工程C.禁止新建,改建,扩建排放污染物的工程D禁止新建,扩建对水体污染严重工程答案：C解析：在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。难易程度：难37.关于货运合同的说法正确的是()。A.货运合同的收货人和托运人不是同一人B.多式联运单据是不可转让单据C.承运人的主要权利包括求偿权，特殊情况下的拒运权和留置权D.货运合同的标的是运输的货物答案：C解析：A项错误，货运合同的收货人和托运人可以是同一人，但在大多数情况下--13-不是同一人。B项错误，多式联运单据可以是可转让单据，也可以是不可转让单据。D项错误，货运合同的标的是运输行为。考点来源：第四章第三节相关合同制度难易程度：中38.关于应急救援队伍和人员的说法，正确的是()A.应急救援队伍应当不定期组织训练B.应急救援人员经培训取得特种作业证书后，方可参加应急救援工作C.微型施工企业不得与邻近的应急救援队伍签订应急救援协议D.微型施工企业可以不建立应急救援队伍，但应当指定兼职的应急救援人员答案：D解析：A项错误，应急救援队伍应当配备必要的应急救援装备和物资，并定期组误，小型企业或者微型企业等规模较小的生产经营单位，可以不建立应急救援队伍，但应当指定兼职的应急救援人员，并且可以与邻近的应急救援队伍签订应急救援协议。考点来源：第六章第四节施工安全事故的应急救援与调查处理难易程度：中39.关于总承包单位项目专职安全生产管理人员配备人数的要求，正确的是()。C人答案：B解析：总承包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足下列要求：(1)建筑工业配备专职安全生产管理人员。(2)土木工程、线路管道、设备安装工程按照工程合2人；③1亿元及以上的工程不少于3人，且按专业配备专职安全生产管理人员。考点来源：第六章第二节施工安全责任和安全生产教育培训制度难易程度：难40.根据《生产安全事故应急预案管理办法》，关于生产经营单位应急预案的说法，下列说法正确是的()。A.综合应急预案应规定应急处理处置措施和注意事项B.专项应急预案应当规定事故风险描述，预警和信息报告--14---15-C.现场处置方案应规定应急指挥机构与职责D.在编制应急预案时，生产单位应同时编制应急处置卡答案：D解析：A项错误，现场处置方案应当规定应急工作职责、应急处置措施和注意事项等内容。B项错误，专项应急预案应当规定应急指挥机构与职责、处置程序和措施等内容。C项错误，综合应急预案应当规定应急组织机构及其职责、应急预案体系、事故风险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理考点来源：第六章第四节施工安全事故的应急救援与调查处理难易程度：难41.关于施工项目负责人安全生产责任的说法，正确的是()。A.对本企业安全生产管理全面负责B.向监理单位请假并经同意后，项目负责人方可离开C.每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%D.在"危大工程"施工期间离开施工现场时，应当委托相关项目相关负责人在现场带班答案：C解析：A项错误，项目负责人是工程项目质量安全管理的第一责任人，应对工程项目落实带班制度负责。B项错误，因其他事务需离开施工现场时，应向工程项目的建设单位请假，经批准后方可离开。D项错误，施工单位项目经理是危大工程安全管控第一责任人必须在危大工程施工期间现场带班，超过一定规模的危大工程施工时，施工单位负责人应当带班检查。考点来源：第六章第二节施工安全生产责任和安全生产教育培训制度难易程度：中42.关于法的效力层级的说法，正确的是()。A.行政法规的效力高于地方性法规和部门规章B.地方性法规与地方政府规章之间具有同等效力C.省、自治区人民政府制定的规章与设区的市、自治州人民政府规定的规章之间具有同等效力D.部门规章效力高于地方政府规章答案：A规章的效力高于设区的市、自治州级的地方政府规章。D项错误，部门规章效力等于地方政府规章。考点来源：第一章第一节建设工程法律体系难易程度：中43.开发商乙与甲施工企业订立了建设工程施工合同，将房屋建筑工程的施工发包给甲，工程竣工验收合格后，乙未按约定支付工程结算价款，经甲催告后，已仍逾期未付，关于甲拟主张建设工程价款优先受偿权的说法正确的是()。A.甲有权直接向乙主张建设工程价款优先受偿权B.甲主张建设工程价款优先偿权的期限不得超过6个月C.甲行使建设工程价款优先受偿权的期限自竣工验收合格之日起算D.甲主张优先受偿权的范围不包括已逾期支付工程结算价的利息答案：D解析：A项错误，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。B、C项错误，承包人应当在合理期限内行使建设工程价款优先受偿权，但最长不得超过18个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。考点来源：第四章第一节建设工程合同制度难易程度：中44.经监理单位审查，由勘察单位向施工企业提供与建设工程有关的原始资料，其真实性、准确性、齐全性的责任承担主体()。A.建设单位B.监理单位C.施工企业D.勘察单位答案：A解析：建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。考点来源：第六章第五节建设单位和相关单位的建设工程安全责任制度难易程度：易45.下列情形中，导致可移动文物所有权发生改变的是()。A.中国境内出土的文物，流入境内B.收藏文物的国有文物收藏单位终止C.保管文物的事业单位变更D.公民向国家捐赠文物答案：D--16-解析：A项错误，境内出土的文物属于国家所有。B、C项错误，属于国家所有的可移动文物的所有权不因其保管、收藏单位的终止或者变更而改变。考点来源：第五章第三节施工文物保护制度难易程度：中46.关于民事法律行为委托代理的说法正确的是()。A.委托代理授权应当采用书面形式B.委托代理授权不明的，代理人应当承担全部法律责任C.同一代理事项的委托代理人可以为数人D.代理人知道代理事项违法仍然实施代理行为的，应当承担全部法律责任答案：C解析：A项错误，民事法律行为的委托代理，可以用书面形式，也可以用口头形B托代理授权不明的,代理人和被代理人承担连带责任。D项错误，代理人知道或者应当知道代理事项违法仍然实施代理行为，或者被代理人知道或者应当知道代理人的代理行为违法未作反对表示的，被代理人和代理人应当承担连带责任。考点来源：第一章第三节建设工程代理制度难易程度：中47.关于注册商标转让的说法，正确的是()。A.转让注册商标的，由转让人向商标局提出申请B.商标专用权人不得将商标与企业分离而单独转让C.转让注册商标的，商标注册人对其在同一种商品上注册的近似的商标应当一并转让D.注册商标的转让是指商标专用人许可他人使用其注册商标的行为答案：CB项错误，商标专用权人可以将商标连同企业或者商誉同时转让，也可以将商标单独转让。D项错误，注册商标的使用许可是指商标注册人通过签订商标使用许可合同，许可他人使用其注册商标的法律行为。考点来源：第一章第六节建设工程知识产权制度难易程度：中48.关于建筑业企业资质证书变更的说法，正确的是()。A.建筑业企业应当在资质证书变更后将变更结果报国务院住房城乡建设主管部门备案B.建筑业企业资质证书遗失补办，由请人应当按照资质许可机关要求在企业官网发布信息--17-C.在建筑业企业资质有效期内，法定代表人变更的，应当办理资质证书变更手续D.企业发生合并，需承继原建筑业企业资质的，可以直接承继原企业资质答案：C自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门或者设区的市人民政府住房城乡建设主管部门依法另行规定。变更结果应当在资质证书变更后15日内，报国务院住房城乡建设主管部门备案。B项错误，建筑业企业资质证书遗失补办，由申请人告知资质许可机关，由资质许可机关在官网发布信息。D项错误，企业发生合并、分立、重组以及改制等事项，需承继原建筑业企业资质的，应当申请重新核定建筑业企业资质等级。考点来源：第二章第二节施工企业从业资格制度难易程度：中49.根据《民事诉讼法》，关于简易程序的说法，正确的()。A.简易程序是人民法院审理案件的首选诉讼程序B.简易程序实行一审终审C.人民法院在审理过程中，发现案件不宜适用简易程序的，裁定转为普通程序D.适用简易程序审理的案件，应当在立案之日起2个月内审结答案：C诉讼程序实行一审终审。D项错误，适用简易程序审理的案件，应当在立案之日况需要延长的，经本院院长批准，可以延长1个月，延长后的审理期限累计不得超过4个月。考点来源：第八章第二节民事诉讼制度难易程度：难50.关于施工企业安全生产费用提取使用的说法，正确的是()。A.施工企业提取的安全费用应当专户核算B.施工企业应当严格执行安全费用提取标准不得提高或者降低C.投标文件中的工程安全防护、文明施工措施的费用应当与环境保护、临时设施的费用合并报价D.安全费用应当在当年内使用完毕，不得结转下年使用答案：A解析：B项错误，企业在上述标准的基础上，根据安全生产实际需要，可适当提高安全费用提取标准。C项错误，投标文件中的工程安全防护、文明施工措施的费用与环境保护、临时设施的费用分开报价。D项错误，企业提取的安全费用应当专户核算，按规定范围安排使用，不得挤占、挪用。年度结余资金结转下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。--18-考点来源：第六章第三节施工现场安全防护制度难易程度：中51.关于施工企业安全生产责任的说法，正确的是()。A.企业主要负责人是本单位安全生产第一责任B.应当设置专职安全生产分管负责人C.安全生产责任书应当由施工企业法定代表人与项目负责人签字D.工程项目实行总承包的，安全生产责任全部由总承包单位承担答案：A解析：B项错误，生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。C项错误，主要负责人应当与项目负责人签订安全生产责任书，确定项目安全生产考核目标、奖惩措施，以及企业为项目提供的安全管理和技术保障措施。D项错误，工程项目实行总承包的，总承包企业应当与分包企业签订安全生产协议明确双方安全生产责任。考点来源：第六章第二节施工安全生产责任和安全生产教育培训制度难易程度：难52.关于承揽合同的说法，正确的是()。A.承揽合同由定作人负责提供相关设备或者技术B.承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的C.承揽人工作不具有独立性D.承揽人享有法定任意解除权答案：B误，承揽人工作具有独立性。D项错误，定作人享有法定任意解除权。考点来源：第四章第三节相关合同制度难易程度：中53.关于借款合同当事人权利义务的说法，正确的是()。A.借款人必须提供担保B.借款人未按照约定的借款用途使用借款的，贷款人应当解除合同C.贷款人的主要义务是提供借款和不得预扣利息D.当事人约定的借款利率不受限制答案：C借款人未按照约定的借款用途使用借款的，贷款人可以停止发放借款、提前收回借款或者解除合同。D项错误，出借人请求借款人按照合同约定利率支付利息的，人民法院应予支持，但是双方约定的利率超过合同成立时1年期贷款市场报价利--19-考点来源：第四章第三节相关合同制度难易程度：中54.根据最高人民法院《关于亩理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》，关于工程垫资处理的说法，正确的是()。A.当事人对垫资有约定的，按照工程欠款处理B.当事人对垫资没有约定的，按照借款纠纷处理C.当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，人民法院不予支持D.当事人对垫资利息有约定的，人民法院最高支持的垫资利息为同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率的4倍答案：C解析：A、B项错误，当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。D项错误，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，人民法院应予支持，但是约定的利息计算标准高于垫资时的同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率的部分除外。考点来源：第四章第一节建设工程合同制度难易程度：中55.根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》，建设工程承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收，双方对实际竣工日期发生争议，竣工日期为()。A.承包人提交竣工验收报告之日B.竣工验收合格之日C.建设工程移交之日D.竣工验收报告载明的日期答案：A解析：建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为工日期。考点来源：第四章第一节建设工程合同制度难易程度：易56.关于建设工程合同违约责任中赔偿损失的说法，正确的是()。A.赔偿损失是指合同违约方完全不履行合同义务给对方造成的损失B.赔偿损失以违约方有过错为前提C.损失赔偿额不包括合同履行后可以获得的利益D.赔偿损失是强制违约方给非违约方所受损失的一种补偿答案：D--20---21-解析：A项错误，赔偿损失，是指合同违约方因不履行或不完全履行合同义务而给对方造成的损失，依法或依据合同约定赔偿对方所蒙受损失的一种违约责任形式。B项错误，违约人有过错，或者虽无过错，但法律规定应当赔偿。C项错误，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益。考点来源：第四章第一节建设工程合同制度难易程度：难57.根据《民法典》，关于保证合同的说法，正确的是()。A.保证合同是主债权债务合同的从合同B.保证合同只能是有偿合同C.保证合同的双方当事人是保证人与债务人D.保证合同的责任方式为连带责任保证答案：A合同的当事人是保证人和债权人。D项错误，保证方式分为一般保证和连带责任考点来源：第一章第七节建设工程担保制度难易程度：中58.根据《噪声污染防治法》，关于建设工程项目噪声污染防治的说法，正确的是()。A.噪声污染防治费用应当列入工程造价B.建设单位应当制定噪声污染防治实施方案C.监理单位应当落实噪声污染防治实施方案D.在施工合同中，应当明确建设单位的噪声污染防治责任答案：A效措施，减少振动、降低噪声。D项错误，建设单位应当按照规定将噪声污染防治费用列入工程造价，在施工合同中明确施工单位的噪声污染防治责任。考点来源：第五章第一节施工现场环境保护制度难易程度：中59.关于行政诉讼管辖的说法，正确的是()。A.对限制人身自由的行政强制措施不服提出的的诉讼，应当由被告所在地人民法院管辖B.复议机关改变原行政行为的案件，可以由复议机关所在地人民法院管辖C.中级人民法院管辖第一审行政案件D.因不动产提起的行政诉讼，由被告所在地人民法院管辖答案：B解析：A项错误，对限制人身自由的行政强制措施不服提起的诉讼，由被告所在地或者原告所在地人民法院管辖。C项错误，基层人民法院管辖第一审行政案件。D项错误，因不动产提起的行政诉讼，由不动产所在地人民法院管辖。考点来源：第八章第五节行政复议和行政诉讼制度难易程度：难以下处理正确的是()。A.修复后经验收合格的，依据合同关于工程价款的约定支付承包人B.修复后经验收不合格的，参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人C.修复后经验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用D.修复后经验收不合格的，发承包双方均应当承担责任答案：C(1)修复后的建设工程经验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用；(2)修复后的建设工程经验收不合格的，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的，应当承担相应的考点来源：第四章第一节建设工程合同制度难易程度：中61.关于施工起重机械安装、拆卸单位安全责任的说法，正确的是()。A.编制拆装方案，制定安全施工措施，并由监理人员现场审核签字B.组织安全施工技术交底并由施工总承包单位技术负责人签字确认C.由具有相应资质的单位在资质许可的范围内从事起重机械的安装、拆卸活动D.将安装、拆卸方案等材料报施工总承包单位和监理单位审核后，告知工程所在地县级以上地方人民政府应急管理部门答案：C解析：安装单位应当履行下列安全职责：(1)按照安全技术标准及建筑起重机械性能要求，编制建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，并由本单位技术负责人签字；(2)按照安全技术标准及安装使用说明书等检查建筑起重机械及现场施工工程生产安全事故应急救援预案；(5)将建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，安装、拆卸人员名单，安装、拆卸时间等材料报施工总承包单位和监理单位审核后，告知工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门。--22-考点来源：第六章第五节建设单位和相关单位的建设工程安全责任制度难易程度：难62.关于仲裁裁决执行的说法，正确的是()。A.申请仲裁裁决强制执行的期间为3年B.仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的，应当裁定仲裁裁决不予执行C.当事人申请执行仲裁裁决案件，应当由中级人民法院管辖D.被人民法院裁定不予执行的，当事人应当就该纠纷重新达成仲裁协议申请仲裁答案：C或者仲裁的程序违反法定程序的，裁定不予执行或撤销。D项错误，仲裁裁决被人民法院依法撤销后，当事人之间的纠纷并未解决。根据《仲裁法》的规定，当事人就该纠纷可以根据双方重新达成的仲裁协议申请仲裁，也可以向人民法院起考点来源：第八章第三节仲裁制度难易程度：难63.关于权利质权的说法，正确的是()。A.将有的应收账款不得出质B.以专利权中的财产权出质后，出质人不得许可他人使用专利权C.以基金份额出质的，质权自权利凭证交付质权人时设立D.以商业承兑汇票出质的，质权自办理出质登记时设立答案：B债券、存款单、仓单、提单出质的，质权自权利凭证交付质权人时设立；没有权利凭证的，质权自办理出质登记时设立。法律另有规定的，依照其规定。考点来源：第一章第七节建设工程担保制度难易程度：难64.关于仲裁协议的说法，正确的是()。A.仲裁事项的范围不包含法律问题的争议B.当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出C.仲裁协议因合同的无效而无效D.仲裁协议可以采用书面形式，也可以采用口头方式答案：B解析：A项错误，仲裁事项，可以是当事人之间合同履行过程中的或与合同有关的一切争议，也可以是合同中某一特定问题的争议；既可以是事实问题的争议，--23---24-也可以是法律问题的争议，其范围取决于当事人的约定。C项错误，仲裁协议独、解除、终止或者无效，以及合同成立后未生效、被撤销等，均不影响仲裁协议的效力。D项错误，仲裁协议应当采用书面形式，口头方式达成的仲裁意思表示无效。考点来源：第八章第二节民事诉讼制度难易程度：中65.根据《建设工程质量管理条例》，关于建设工程质量保修期的说法，正确的是()。A.所有项目的保修期均有法律规定B.任何使用条件下，建设工程保修期均应符合法定最低保修期限C.地基基础工程保修期限为设计文件文件规定的该工程的合理使用年限D.供热系统最低保修期限为5年答案：C建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；(3)和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。考点来源：第七章第五节建设工程质量保修制度难易程度：中66.根据《优化营商环境条例》，关于工程建设项目审批事项行政许可的说法，正确的是()。A.通过事中事后监管能够解决的事项，一律不得设立行政许可B.可以以年检、年报的形式设定或者实施行政许可C.对相关管理事项尚未制定法律、行政法规的，地方不得就该事项设定行政许可D.已经取消的行政许可，可以转由行业协会组织实施答案：A解析：B项错误，对通过事中事后监管或者市场机制能够解决以及行政许可法和国务院规定不得设立行政许可的事项，一律不得设立行政许可，严禁以备案、登记、注册、目录、规划、年检、年报、监制、认定、认证、审定以及其他任何形式变相设定或者实施行政许可。C项错误，尚未制定法律、行政法规的，地方性法规可以设定行政许可。D项错误，对已取消的行政许可，行政机关不得继续实施或者变相实施，不得转由行业协会商会或者其他组织实施。考点来源：第八章第五节行政复议和行政诉讼制度难易程度：难--25-67.关于个人所得税的说法，正确的是()。A.居民个人从中国境外取得的所得，不必缴纳个人所得税B.因自然灾害遭受重大损失的，免征个人所得税C.个人红利所得和财产租赁所得，适用20%的比例税率D.非居民个人在中国境内从两处以上取得工资、薪金所得的，不需要办理纳税申报答案：C受重大损失的，减征个人所得税。D项错误，有下列情形之一的，纳税人应当依法办理纳税申报：(1)取得综合所得需要办理汇算清缴；(2)取得应税所得没有扣因移居境外注销中国户籍；(6)非居民个人在中国境内从两处以上取得工资、薪金所得；(7)国务院规定的其他情形。考点来源：第一章第九节建设工程税收制度难易程度：中68.下列情形中，属于违法分包的是()。A.施工总承包单位将施工总承包合同中的幕墙工程分包给具有相应资质单位的B.施工总承包单位将施工总承包合同中的钢结构工程分包给具有相应资质单位的位的C.专业分包单位将其承包的专业工程中的劳务作业部分分包的D.专业作业承包人除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款和大中型施工机械设备、主要周转材料费用的答案：D个人的；(2)施工总承包单位或专业承包单位将工程分包给不具备相应资质单位的；(3)施工总承包单位将施工总承包合同范围内工程主体结构的施工分包给其他单位的，钢结构工程除外；(4)专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的；(5)专业作业承包人将其承包的劳务再分包的；(6)专业作业承包人除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款和大中型施工机械设备、主要周转材料费用的。考点来源：第三章第二节建设工程承包制度难易程度：中69.关于行政许可的说法，正确的是()。A.行政机关有权主动作出行政许可B.行政许可是一种要式行政行为--26-C.行政许可是一种单纯的赋权性行政行为D.直接关系人身健康、生命财产安全等的特定活动，不得设定行政许可答案：B解析：A项错误，行政许可只能由行政机关作出，且只能依申请而发生，不能主动作出。C项错误，其往往赋予申请人一定权利而产生收益，但是一般也附加一定的条件或义务。D项错误，直接关系人身健康、生命财产安全等的特定活动，可以设定行政许可。考点来源：第八章第五节行政复议和行政诉讼制度难易程度：难70.根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，关于施工检测的见证取样和送检的说法，正确的是()。A.混凝中使用的掺加剂必须实施见证取样和送检B.见证人员应当由建设单位代表和监理单位的监理工程师共同担任C.厕所间使用的防水材料不必实施见证取样和送检D.取样人员应当在试样或者其包装上作出标识、封志，并由见证人员和取样人员签字答案：D解析：A、C项错误，下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：(1)用于钢筋及连接接头试件；(4)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；(5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；(6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；(7)地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；(8)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。B项错误，见证人员应由建设单位或该工程的监理单位中具备施工试验知识的专业技术人员担任。考点来源：第七章第二节施工单位的质量责任和义务难易程度：中得0.5分)71.下列事故中,属于较大生产安全事故的有()A.造成800万元直接经济损失和1050万元间接损失的事故E.造成1230万元直接经济损失的答案：CDE伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故考点来源：第六章第四节施工安全事故的应急救援与调查处理难易程度：中72.根据《建设工程安全生产管理条件》,下列危大工程中,施工企业应当组织专家对专项施工方案进行审查的有()。A.砌筑B.地下暗挖工程C.起重吊装工程D.爆破工程E.高大模板工程答案：BE解析：对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：(1)基坑支护与降水工程；(2)土方开挖工程；院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。对以上所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。考点来源：第六章第三节施工现场安全防护制度难易程度：中73.根据《建筑施工特种作业人员管理规定》下列人员中,属于建筑施工特种作业人员的有()A.建筑钢筋工B.建筑电工C.建筑架子工D.建筑起重机械司机E.建筑木工答案：BCD安装拆卸工；(7)经省级以上人民政府建设主管部门认定的其他特种作业。考点来源：第六章第二节施工安全生产责任和安全生产教育培训制度难易程度：中--27-74.根据《关于清理规范工程建设领域保证金的通知》,工程建设项目中可以设立的保证金有()A.投标保证金B.履约保证金C.工程质量保证金D.信用保证金E.农民工工资保证金答案：ABCE解析：对建筑业企业在工程建设中需缴纳的保证金，除依法依规设立的投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、农民工工资保证金外，其他保证金一律取消。考点来源：第七章第五节建设工程质量保修制度难易程度：中75.根据《标准化法》,标准包括()。A.国家标准B.行业标准D.地方标准E.企业标准答案：ABDE解析：标准包括国家标准、行业标准、地方标准和团体标准、企业标准。考点来源：第七章第一节工程建设标准难易程度：中76.下列知识产权的客体中,属于著作权法保护对象的有()A.注册商标B.外观设计专利C.建筑作品D.工程设计图E.计算机软件答案：CDE法的保护对象。考点来源：第一章第六节建设工程知识产权制度难易程度：中77.根据《建设工程质量管理条例》监理工程师对建设工程项目现场实施监理,采--28-取的主要监理形式有()A.旁站B.书面审查C.见证取样、送检D.巡视E.企业标准答案：AD解析：监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理。考点来源：第七章第三节建设单位及相关单位的质量责任和义务难易程度：中78.在中华人民共和国境内,受国家保护的文物有()A.与著名人物有关的近现代重要史迹B.历史上各时代珍贵的艺术品C反映历史上各时代各民族社会制度的代表性实物D.近代代表性建筑E.古墓葬和古建筑答案：ABC价值的古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺和石刻、壁画；(2)与重大历史事件、革命运动或者著名人物有关的以及具有重要纪念意义、教育意义或者史料价值的近代现代重要史迹、实物、代表性建筑；(3)历史上各时代珍贵的艺术品、工艺美术品；(4)历史上各时代重要的文献资料以及具有历史、艺术、科学价值的手稿和图书资料等；(5)反映历史上各时代、各民族社会制度、社会生产、社会生活的代表性实物。考点来源：第五章第三节施工文物保护制度难易程度：中79.申请领取施工许可证,应当具备的条件有()A.已经办理该建筑工程用地批准手续B.已经委托监理C.需要征收房屋的其进度符合施工要求D.已经确定建筑施工企业E.有保证工程质量和安全的具体措施答案：ACDE解析：《建筑工程施工许可管理办法》进一步规定，建设单位申请领取施工许可--29-工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证；(3)施工场地已经基本具备施工条件，需要征收房屋的，其进度符合施工要求；(4)已经确定施工企业；(5)有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料，建设单位应当提供建设资金已经落实承诺书，施工图设计文件已按规定审查合格；(6)有保证工程质量和安全的具体措施。考点来源：第二章第一节建设工程施工许可制度难易程度：中80.属于建设单位违法发包的有()A.发包给个人的B.发包给不具备相应资质的单位的C.将单位工程不同部分发包给不同单位的D.应依法招标而未招标的E.将设计施工采购发包给同一单位的答案：ABCD解析：存在下列情形之一的，属于违法发包：(1)建设单位将工程发包给个人的；(2)建设单位将工程发包给不具有相应资质的单位的；(3)依法应当招标未招标或未按照法定招标程序发包的；(4)建设单位设置不合理的招标投标条件，限制、排斥潜在投标人或者投标人的；(5)建设单位将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位的。考点来源：第三章第二节建设工程承包制度难易程度：中81.关于意思表示生效的说法,正确的有()。A.无相对人的意思表示,表示完成时生效B.以对话方式作出的意思表示,到达相对人时生效C.以非对话方式作出的意思表示,相对人未指定特定系统的,该数据电文进入系统时生效D.以非对话方式作出的意思表示相对人知道其内容时生效E.以公告方式做出的意思表示,公告发布时生效答案：AE非对话方式作出的意思表示，到达相对人时生效。C项错误，以非对话方式作出的采用数据电文形式的意思表示，相对人指定特定系统接收数据电文的，该数据电文进入该特定系统时生效；未指定特定系统的，相对人知道或者应当知道该数据电文进入其系统时生效。当事人对采用数据电文形式的意思表示的生效时间另有约定的，按照其约定。考点来源：第四章第一节建设工程合同制度--30-难易程度：难82.下列纠纷中,属于建设工程民事纠纷的有()。A.施工企业与建设单位之间因工程质量产生的纠纷B.施工企业与住房城乡建设行政部门因罚款产生的纠纷C.总承包单位与分包单位之间因分包工程款产生的纠纷D.施工企业在施工中未采取相应防范措施造成三方损害产生的纠纷E.施工企业未经许可使用他人的专利产生的答案：ACDE解析：建设工程民事纠纷，是在建设工程活动中平等主体之间发生的以民事权利义务法律关系为内容的争议。民事纠纷可分为两大类：一类是财产关系方面的民事纠纷，如合同纠纷等；另一类是人身关系的民事纠纷，如名誉权纠纷、继承权考点来源：第八章第一节建设工程纠纷主要种类和法律解决途径难易程度：中83.关于法人分类,正确的()。A.某基层群众自治组织属于非营利法人B.法人分为营利法人、非营利法人、特别法人C.某基金会属于非营利法人D某设计院有限公司属于事业单位法人E.某县人民政府属于机关法人答案：BCE司属于营利法人。考点来源：第一章第二节建设工程法人制度难易程度：中84.关于建筑业企业资质标准中净资产的说法,正确的有()A.净资产是属于企业所有并由股东自由支配的资产B.企业净资产是指企业的资产总额减去负债以后的净额C.净资产即所有者权益D.净资产应当大于注册资本E.企业申请资质时,净资产以前一年度或者当期合法的财务报表中净资产指标为准答案：BCED，没有净资产大于注册资本的要求。--31-考点来源：第二章第二节施工企业从业资格制度难易程度：中85.关于建筑市场信用评价内容的说法,正确的是()。A.省级城乡住房城乡建设主管部门制定本区域内的建筑市场信用评价标准B.不得设置歧视外地建筑市场各方主体的评价指标C.建筑市场信用评价是指对不良信用信息的评价D.不得对外地建筑市场各方主体设置信用壁垒E.建设单位应当对承包单位的履约行为设置评价指标答案：ABD解析：C项错误，建筑市场信用评价主要包括企业综合实力、工程业绩、招标投标、合同履约、工程质量控制、安全生产、文明施工、建筑市场各方主体优良信用信息及不良信用信息等内容。E项错误，鼓励设置建设单位对承包单位履约行为的评价指标。考点来源：第三章第三节建筑市场信用体系建设难易程度：中86.根据《绿色施工导则》关于施工节水与水资源利用的说法,正确的有()。A大型工程的不同单项工程、不同标段、不同分包生活区,应当分别计量用水量B.优先采用雨水搅拌、雨水养护,有条件的地区和工程应当收集雨水养护C施工现场喷洒路面,绿化浇灌不宜使用市政自来水D要力争施工中非传统水流和循环水的再利用量大于20%E现场机具、设备冲洗用水必须设立循环用水装答案：ACE解析：B项错误，优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应收集雨错误，力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%。考点来源：第五章第二节施工节约能源制度难易程度：中87.关于合同分类的说法正确的有()。A.建筑材料买卖合同是单务合同B.建设工程合同是典型合同C.建筑起重机械租赁合同是实践合同D.监理合同是要式合同E.建设工程咨询服务合同是无偿合同答案：BD--32-同是诺成合同。E项错误，建设工程咨询服务合同是有偿合同。考点来源：第四章第一节建设工程合同制度难易程度：难88.根据《关于加强保障性住房质量常见问题防治的通告》各地明确本地保障性住房工程质量常见问题防治的底线要求时,应当参照的内容有()。A室内空气健康B固定家具安装牢固美观C室外背水面防水D室外隔声防噪E室外建筑面层平整无开裂答案：ABDE实际和群众反映的突出问题，在执行工程建设标准规范基础上，参照以下内容明确本地保障性住房工程质量常见问题防治的底线要求，制定便于监督检查的技术要点。(1)室外迎水面防水。(2)室内房间不渗漏。(3)室内隔声防噪。(4)室内空气健康。(5)室内建筑面层平整无开裂。(6)固定家具安装牢固美观。(7)设备管线设置合理。(8)围护系统防坠落。考点来源：第七章第二节施工单位的质量责任和义务难易程度：难89.根据《安全生产法》,生产经营单位主要负责人对本单位安全生产负有的职责有()A.建立健全并落实本单位全员安全生产责任制,加强安全生产标准化建设B.组织开展危险源辨识和评估,督促落实本单位重大危险源的安全管理措施C.维织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程D.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案E.组织或者参与本单位应急救援演练答案：ACD解析：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：(1)建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；(2)组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；(3)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；(4)保证本单位安全生产投入的有效实施；(5)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；(6)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；(7)及时、如实报告生产安全事故。B、E属于生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员的职责。考点来源：第六章第二节施工安全生产责任和安全生产教育培训制度难易程度：中--33-90.下列行为中,构成无因管理的有()A.甲接受他人委托为其保养施工机具B.丁发现门前道路污水井盖被盗,恐致路人跌伤,遂插树技以警示C.乙见他人仓库失火遂召集人员参加救火D.总承包单位超额支付分包工程款,分包单位明知该情况但未告总承包单位E.材料供应商丙将施工现场因中暑昏倒的建筑工人送往医院救治答案：CE解析：无因管理，是指未受他人委托，也无法律上的义务，为避免他人利益受损失而自愿为他人管理事务或提供服务的事实行为。A接受委托。B不产生债的关系。考点来源：第一章第五节建设工程债权制度难易程度：中91.关于民事诉讼管辖权异议的说法,正确的有()A.当事人对管辖权有异议的,应当在提交答辩状期间提出B.对人民法院作出的管