监理工程师之合同管理题库及答案 - 副本_第1页
监理工程师之合同管理题库及答案 - 副本_第2页
监理工程师之合同管理题库及答案 - 副本_第3页
监理工程师之合同管理题库及答案 - 副本_第4页
监理工程师之合同管理题库及答案 - 副本_第5页
已阅读5页,还剩40页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

监理工程师之合同管理题库及精品答案

单选题(共60题)1、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定,合同履行过程中,监理人可以单方面提出终止合同的情况是()。A.委托人不及时提供与业务有关的工程信息资料B.委托人订购的设备到货延误,导致施工停工超过半年C.委托人增加的监理工作内容过多D.执行监理业务的时间已到合同约定的日期而工程尚未完工【答案】B2、施工合同履约保证的金额一般是()。A.履约担保金一般情况下额度为合同价格的30%B.履约银行保函额度是合同价格的10%C.履约担保书担保额度是合同价格的3%D.履约担保书担保额度是合同价格的15%【答案】B3、根据《标准设计施工总承包招标文件》,关于竣工后试验,正确的是()。A.发包人将竣工后试验的日期提前21天通知承包人,发包人不得单独进行试验B.所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料由试验方提供C.竣工后试验一般在缺陷责任期后进行D.承包人应在发包人在场的情况下进行竣工后试验【答案】D4、下列投标人资格预审的内容,属于初步审查内容的是()。(新教材删除该知识点,题目仅供参考)A.联合体投标的,是否具备联合体协议B.资质条件C.类似项目的业绩D.项目经理资格【答案】A5、下列组织或机构中,不能成为合同主体的是()。A.政府机关B.企业法人C.项目监理机构D.社会团体【答案】C6、根据NEC《工程施工合同》,签订合同时,拟建工程范围还没有完全界定,合同双方先约定合同的目标成本,此时应选用()条款。A.管理合同B.目标合同C.标价合同D.成本补偿合同【答案】B7、根据《标准设计施工总承包合同》,对发包人要求作出反应的文件是()。A.价格清单B.专用条款C.承包人建议书D.联合体协议【答案】C8、关于资格预审申请文件的澄清,下列说法正确的是()。A.申请人可以主动提出澄清,资格审查委员会应当接受B.申请人的澄清经资格审查委员会同意可以改变资格预审申请文件的实质性内容C.申请人的澄清内容不属于资格预审申请文件的组成部分D.申请人不按资格审查委员会要求澄清,按该项不符合标准对待,予以淘汰【答案】D9、泡沫混凝土外墙保温板是一种防水、保温效果都较好的新型外墙保温材料。当用于空心砖墙体外保温时,下列构造措施错误的是()A.保温板采用胶黏剂进行粘贴B.保温板采用锚栓进行辅助加固C.保温板外贴玻纤网布以防裂缝D.保温板用于高层时应设置托架【答案】A10、根据《标准施工合同》,施工期的结束日期是指()。A.发包人组织的工程竣工验收合格日B.工程施工合同中双方约定的完工日C.工程接收证书中写明的实际竣工日D.承包人施工任务的实际完工日【答案】C11、承包人订购的建筑材料,通过铁路运抵工程所在地车站后,承包人提货时应与()共同验货。A.供货商B.铁路运输部门C.监理工程师D.供货商和铁路运输部门【答案】B12、下列不属于发包人的责任引起暂停施工情况的是()。A.发包人未履行合同规定的义务B.不可抗力C.协调管理原因D.季节性大雨引起的停工【答案】D13、《标准施工招标文件》中关于最终结清证书说法不正确的有()。A.监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内,提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人B.发包人应在收到后14天内审核完毕,由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书C.发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见,监理人提出应支付承包人的价款视为已经发包人同意D.结清单生效即表明合同终止,承包人不再拥有索赔的权利,同时也不再承担保修的义务【答案】D14、下列情况中,投标保证金不会被没收的是()。A.投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标B.中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同,或根据规定接受对错误的修正C.中标人根据规定未能提交履约保证金D.投标人按照正常的程序获得中标【答案】D15、施工阶段承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额称为()。A.暂列金额B.合同价格C.估算价D.质量保证金【答案】B16、儿童维生素C缺乏时的临床表现不包括()。A.腹泻B.易激惹C.呕吐D.体重增加【答案】D17、根据《标准施工招标文件》,施工评标办法应在()中明确规定。A.招标文件B.招标公告C.资格预审文件D.资格预审公告【答案】A18、关于投标文件对招标文件的响应存在偏差的说法,正确的是()A.偏差一律不准澄清B.所有偏差均允许澄清C.允许对细微偏差进行澄清D.澄清不限于投标文件的范围【答案】C19、数据库的主要特点有()。A.实现数据共享B.减少数据的冗余度C.数据间相互影响D.数据实现集中控制E.数据一致性和不可维护性【答案】A20、《招标投标法实施条例》规定,投标保证金有效期应当与投标有效期一致,投标有效期从()之日起算。A.发售招标文件B.发出中标通知书C.提交投标文件的截止D.评标结束【答案】C21、根据《标准施工招标文件》,可以作为评标委员会专家的人员有()。A.招标人代表B.招标工程项目主管部门代表C.行政监督部门代表D.投标人参股公司的代表【答案】A22、某施工企业从银行借款1000万元,以房产作抵押。施工企业经营亏损无力还贷,除本金外,施工企业还欠银行利息200万元,违约金200万元。银行经诉讼后抵押房产被拍卖,得款2000万元。银行诉讼及申请拍卖费用50万元,则拍卖得款的分配应为()A.全部归银行所有B.返还施工企业550万元C.返还施工企业600万元D.返还施工企业750万元【答案】B23、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险,导致受益人未能得到保险人赔偿的,损失赔偿应由()承担。A.发包人B.承包人C.受益人D.负有投保义务的当事人【答案】D24、(2016年真题)工程施工过程中,对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无适用或类似子目时,应由监理人按照()的原则商定或确定。A.成本加酬金B.成本加利润C.成本加规费D.直接成本加间接成本【答案】B25、建筑工程一切险的除外责任包括()造成的损失。A.台风B.暴雨引起的地面下陷C.雷电引起火灾D.自然磨损【答案】D26、材料采购合同履行中,若当事人没有约定材料交付地点或者约定不明确,则首先应考虑的处理方式是()。A.按合同有关条款执行B.按交易习惯确定C.执行买受人要求D.达成补充协议【答案】D27、根据《标准施工合同》,关于承包商违约解除合同后的说法正确的是()。A.合同解除后,发包人可派员进驻施工现场,另行委托他人施工B.发包人的扣留行为可免除承包人应承担的违约责任C.合同解除后,发包人不应暂停对承包人的一切付款D.承包人应在解除合同后7天内,依法办理转让手续【答案】A28、建设工程勘察合同中发包人在紧急情况下可以当场发出临时书面指示,但需在临时书面指示发出后()小时内发出书面确认函。A.12B.24C.48D.56【答案】B29、(2019年真题)关于建设工程勘察合同的说法,正确的是()。A.建设工程勘察合同示范文本应当强制使用B.承包人必须具备法人资格C.勘察工作范围由法规确定D.当事人不能约定合同争议的最终解决方式【答案】B30、工程施工索赔分类中,将承包商的索赔划分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见因素索赔等,是依据()进行分类。A.索赔的合同依据B.索赔的目的C.索赔事件的性质D.索赔的起因【答案】C31、由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标,下列做法正确的是()。A.为买方进行考核的机会不超过两次B.如最终未能达到技术性能考核指标,买卖双方应签署验收款支付函C.验收款支付函签署后6个月内,卖方仍有义务应买方要求提供相关技术服务D.买方无需承担卖方提供技术服务的费用【答案】B32、某基础工程施工过程中,承包人未通知工程师检查即自行隐蔽,后又遵照工程师的指示进行剥露检验。经与工程师共同检验,确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中,正确的是()。A.给承包人顺延工期并追加合同价款B.给承包人顺延工期,但不追加合同价款C.给承包人追加合同价款,但不顺延工期D.工期延误和费用损失均由承包人承担【答案】D33、根据《招标投标法实施条例》,建设工程项目招标文件中,若要求中标人提供履约保证金的,其额度不应超过合同价格的()。A.20B.10%C.5D.30%【答案】B34、由业主订购的部分设备延误到货,安装工程分包商被迫停工。安装工程分包商受到损失的索赔报告应()A.提交给业主B.提交给工程师C.提交给承包商D.分别提交给业主和承包商【答案】C35、在确定国有资金占控股地位的依法必须招标项目的中标人时,做法正确的是()。A.根据评标委员会的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人B.通常确定排名第一的中标候选人为中标人C.排名第一的中标候选人放弃中标,可以重新招标D.由评标委员会确定中标人【答案】A36、根据《标准施工合同》,承包人向监理人递交索赔意向书的时效是()。A.7B.14C.28D.30【答案】C37、(2017年真题)根据《标准施工合同》,工程预付款担保采用的形式是()。A.第三方保证B.动产质押C.既有建筑物抵押D.银行保函【答案】D38、根据《标准设计施工总承包招标文件》,不属于设计施工总承包合同优点的是()。A.可以缩短建设周期B.减少承包人的索赔C.固定工期、固定费用D.设计是最优方案【答案】D39、标准施工合同条款中未明确由谁来解释文件之间的歧义,但可以结合监理工程师职责中的规定,总监理工程师应与发包人和承包人进行协商,尽量达成一致。不能达成一致时,()应认真研究后审慎确定。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.发包人D.承包人【答案】A40、招标人修改招标文件的时间距投标截止时间不足()天,应相应延长投标截止时间。A.5B.10C.15D.20【答案】C41、按照施工合同示范文本规定,“发包人供应材料设备一览表”应当列在()中。A.协议书B.通用条款C.专用条款D.技术文件【答案】C42、发包人应在合同签订后()内确定(),并将相关信息书面通知勘察人。A.7天,发包人代表B.14天,发包人代表C.7天,发包人项目负责人D.14天,发包人项目负责人【答案】B43、以下有关设备招标的说法中,不正确的有()。A.技术性能指标不得要求或标明某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等B.招标文件中规定的工艺、材料和设备的标准不得有限制性,应尽可能地采用国家标准。C.成套设备供应的投标人只能是生产厂家,而不能是工程公司或贸易公司D.设备报价分析不仅要考虑设备本体和辅助设备的费用,也要考虑大件运输、安装、调试、专用工具等的费用【答案】C44、施工工程竣工验收通过后,确定承包人的实际竣工日应为()A.承包人送交竣工验收报告日B.发包人组织竣工验收日C.开始进行竣工检验日D.验收组通过竣工验收日【答案】A45、施工合同履行中,由于设计变更需要确定变更价款,而报价单中没有适用于变更工作的单价,则计算变更合同的价款应()计算。A.按监理人提出的单价B.按承包人提出的单价C.按设计单位提出的单价D.参照报价单内类似工作的单价【答案】D46、建设工程设计合同中关于定金和预付款说明错误的是()。A.定金或预付款应专用与本工程的设计B.定额或预付款的额定、支付方式和抵扣方式在专用合同条款中约定C.发包人在收到定金或预付款支付申请后21天内支付D.设计服务完成之前,由于不可抗力解除合同时,定金不予退还【答案】C47、FIDIC标准合同文本中的(),适用于各类大型或较复杂的工程或房建项目,尤其适用于传统的“设计——招标——建造”模式。A.《施工合同条件》(1999年版,2017年第2版)B.《生产设备和设计一施工合同条件》(1999年第1版,2017年第2版)C.《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》(1999年第1版,2017年第2版)D.《简明合同格式》(1999年第1版)【答案】A48、关于工程设计管理的说法,正确的是()。A.设计人可允许其他单位以本单位名义承担设计业务B.除有特殊要求的建筑材料与专用设备外,设计人不得指定生产厂家或供应商C.设计注册执业人员可受聘于其他设计单位完成专门的设计任务D.设计人不应当参与与设计相关的工程质量事故分析【答案】B49、不属于数据一致性和可维护性的范畴的是()。A.安全性控制B.集中控制C.并发控制D.故障的发现和恢复【答案】B50、承包商运抵现场的施工设备,该设备已经使用完毕,后期施工不再使用该设备,正确的做法为()。A.承包人可自行调运到其他工地B.至竣工结束,不得运出工地C.经过监理人根据合同进度计划审核同意后,可以提前撤出工地D.经过业主书面同意后,可以提前撤出工地【答案】C51、评标委员会的成员应为()人以上单数,其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。A.3B.5C.7D.9【答案】B52、某工程施工合同约定的工期为20个月,专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16个月,因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月,监理人认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中,正确的是()。A.提前工期1个月给予承包人奖励B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任C.对承包人既不追究拖期违约责任,也不给予奖励D.因监理人对修改进度计划的认可,按延误工期0.5个月追究承包人违约责任【答案】B53、关于钢销式(干挂石材技术之一)石材幕墙的设计,下列表述中哪条不符合规范的强制性条文?()A.可在8度抗震设防区适用B.高度不宜大于20mC.石板面积不宜大于1㎡,厚度不应小于25mmD.钢销与连接板应采用不锈钢【答案】A54、关于竣工验收的表述中,不正确的是()。A.以承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期,并在工程接收证书中写明B.实际竣工日用以计算施工期限,与合同工期对照判定承包人是提前竣工还是延误竣工C.发包人在收到承包人竣工验收申请报告56d后未进行验收,视为未通过验收D.实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准,但发包人由于不可抗力不能进行验收的情况除外【答案】C55、建设单位委托招标代理机构招标的,招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由()承担。A.招标代理机构B.建设单位C.政府监管机构D.项目评标委员会【答案】B56、在建设工程勘察合同的履行中,属于勘察人责任的有()。A.提供勘察资料B.对勘察资料准确性、可靠性负责C.协调提供位于本工程区域内的临时占地D.申请市政设施内的临时占地【答案】D57、根据《标准设计施工总承包合同》,需政府有关部门审查或批准的设计文件,发包人应在对其审查同意后的()日内向政府有关部门报送审查。A.7B.15C.21D.30【答案】A58、下列关于法人的表述中,错误的是()。A.具有民事权利能力B.具有民事行为能力C.是自然人和企事业单位的总称D.依法独立享有民事权利和承担民事义务【答案】C59、工程评标中,个别评标委员会成员对评标结果有异议时,正确的处理方法是()。A.要求重新评标B.回头说明其不同意见和理由C.书面说明其不同意见和理由D.要求其他成员说明同意的意见和理由【答案】C60、设计施工总承包合同模式下,承包人只可以索赔费用的是()。A.发包人提供的材料、设备不符合要求B.发包人原因指示的暂停施工C.发包人要求提前交货D.隐蔽工程的重新检验证明质量合格【答案】C多选题(共45题)1、监理人对分包工程的管理职责有()A.批准分包工程部位B.审查分包商资质C.协调分包工程的施工D.检查分包工程使用的材料E.参与计量分包人完成的永久工程【答案】BD2、在发包人财产清单中应列明内容的有()。A.发包人提供的便利条件B.发包人提供的资料C.发包人提供的设备设施D.发包人的其他要求E.发包人财产使用要求及退还要求【答案】BC3、机电设备招标的范围除了交付约定的机组设备外,还包括"伴随服务",如()。A.安装B.运输C.保险D.提供技术援助E.按时交付货物【答案】ABCD4、某建设工程材料采购合同专用条款约定由买方对合同材料进行检验,下列说法正确的是()。A.卖方参加检验的费用由买方承担B.如合同材料经检验视为合格,卖方仍应进行减价或向买方支付补偿金C.验收证书签署后卖方对合同材料不再承担责任D.如买方在全部合同材料交付后3个月内未安排检验,卖方可签署进度款支付函E.进度款支付函生效后,不免除卖方继续配合买方进行检验和验收的义务【答案】BD5、按照标准施工合同通用条款对监理人的相关规定,总监理工程师在协调处理合同履行过程中的有关事项时做法不正确的是()。A.应酌情与合同当事人协商,尽量达成一致B.不能达成一致时,应认真研究审慎决定后通知当事人双方并附详细依据C.总监理工程师提出的方案或发出的指示具有最终效力,不可改变D.总监理工程师基于协调处理合同履行需要,可以变更合同约定的承包人义务E.合同当事人任何一方有不同意见均可按照争议的条款解决【答案】ABCD6、根据《标准施工合同》,关于监理人地位的说法,正确的有()。A.监理人是施工合同的当事人B.监理人是受发包人委托的发包人代表C.监理人是发包人聘请的管理人D.监理人属于发包人一方人员E.监理人一切行为均遵照发包人的指示【答案】CD7、关于合同生效的说法,正确的有()A.口头合同自受要约人承诺时生效B.书面合同自当事人双方签字时生效C.书面合同自当事人双方盖章时生效D.书面合同不能通过合同的履行生效E.办理批准手续不会对合同生效产生影响【答案】ABC8、(2018年真题)根据《标准施工合同》,关于监理人地位的说法,正确的有()。A.监理人是受发包人委托的发包人代表B.监理人是受发包人聘请的管理人C.监理人属于施工合同履行管理的独立第三方D.监理人属于遵守发包人指示的发包人一方人员E.监理人是受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织【答案】B9、根据《标准施工合同》,关于市场物价浮动对合同价格影响的表述,正确的有()。A.中型工程不考虑市场价格变化对施工成本的影响B.发包人和承包人共同分担市场价格变化风险C.施工合同价格可采用公式法进行调整D.总价支付部分不考虑物价浮动对合同价格的调整E.适用于工期在12个月以内的简明施工合同的通用条款没有调价条款【答案】BCD10、根据《合同法》,下列关于违约赔偿损失的说法中,正确的有()。A.损失赔偿额应相当于因违约所造成的损失B.损失赔偿额不应包括合同履行后可以获得的利益C.损失赔偿额不以合同当事人订立合同时预见的违约损失为限D.损失赔偿额不包括未采取适当措施致使扩大的损失E.损失赔偿额包括当事人因防止损失扩大而支出的合理费用【答案】AD11、根据FIDIC《施工合同条件》的规定,工程师可以根据施工进展的实际情况,在认为必要时,就()发布变更指令。A.缩短合同约定的工期B.改变合同中任何工作的数量C.删减任何合同约定的工作内容D.改变原定的施工顺序E.变更任何工作的质量要求【答案】BCD12、根据《标准施工合同》,暂列金额的主要特点有()。A.用于支付签订协议书时尚未确定的项目款项B.用于支付签订协议书时不可预见的变更费用C.不能用于计日工支付D.属于签约合同价的一部分E.承包人不一定能全部获得约定的暂列金额【答案】ABD13、ECC合同的内容组成中,下列属于核心条款内容的有()。A.补偿事件B.所有权C.风险和保险D.法律的变化E.争端和合同终止【答案】ABC14、(2019年真题)能够引起合同法律关系产生,变更和消灭的情形有()。A.当事人订立合法合同B.法律对合同形成做出规定C.合同一方当事人违约D.行政机关做出罚款E.人民法院对合同纠纷做出判决【答案】ACD15、订购物资或产品的供应方式,可以分为()。A.采购方到合同约定地点自提货物B.采购方到商家自提货物C.供货方负责将货物邮寄到指定地点D.供货方负责将货物送达买家E.供货方负责将货物送达指定地点【答案】A16、在施工合同有关各方管理职责,监理人的职责和权限说法正确的有()。A.居于施工合同履行管理的核心地位B.监理人的指示错误或失误给承包人道成损失,则由发包人和监理人负责赔偿C.受发包人委托对施工合同的履行进行管理D.承包人收到监理人发出的任何指示,视为已得到发包人的批准E.在合同规定的权限范围内,独立处理或决定有关事项,如单价的合理调整、变更估价、索赔【答案】ACD17、(2014年真题)合同法律关系的客体有()。A.物B.行为C.义务D.权利E.知识产权【答案】AB18、合同实施计划是保证合同履行的重要手段,合同相关各方应根据合同编制合同实施计划。合同实施计划应包括()A.合同实施总体安排B.合同分解与管理策划C.合同实施保证体系的建立D.合同订立过程的问题E.合同交底【答案】ABC19、下列有关隐蔽工程与重新检验提法中正确的有()。A.承包人自检后书面通知工程师验收B.工程师接到承包人的通知后,应在约定的时间与承包人共同检验C.若工程师未能按时提出延期检验要求,又未能按时参加验收,承包人可自行检验D.若工程师已经在验收合格记录上签字,只有当有确切证据证明工程有问题的情况下才能要求承包人对已隐蔽的工程进行重新检验E.重新检验如果不合格,应由承包人承担全部费用,工期不予顺延【答案】ABC20、合格制资格审查时,审查委员会可以要求申请人提交()。A.营业执照副本B.资质证书正本C.安全生产许可证D.施工许可证E.资质证书副本【答案】AC21、(2017年真题)关于施工合同履行中缺陷责任期的说法,正确的有()。A.缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算B.缺陷责任期限视具体工程的性质和使用条件的不同在专用条款内约定(一般为2年)C.由于承包人拥有施工技术、设备和施工经验,缺陷责任期内工程运行期间出现的工程缺陷,承包人应负责修复,直到检验合格为止D.承包人责任原因产生的较大缺陷或损坏,致使工程不能按原定目标使用,经修复后需要再行检验或试验时,发包人即不得再要求延长该部分工程或设备的缺陷责任期E.影响工程正常运行的有缺陷工程或部位,在修复检验合格日前已经过的时间归于无效,重新计算缺陷责任期,但包括延长时间在内的缺陷责任期最长时间不得超过2年【答案】AC22、英国NEC合同文本的主要选项条款包括()。A.管理合同B.成本补偿合同C.带有工程量清单的目标合同D.误期损害赔偿E.关键业绩指标【答案】ABC23、施工评标过程中,采用最低评标价法时,评标委员会完成评标后,应当向招标人提交评标报告。评标报告应包括()等内容。A.否决投标情况说明B.招标单位名称C.建设项目资金来源D.符合要求的投标一览表E.推荐的中标候选人名单【答案】AD24、关于设备采购合同中合同价款的支付,下列说法正确的是()。A.合同生效后买方支付的预付款为签约合同价的10%B.卖方交付全部合同设备后,买方支付签约合同价60%的交货款C.验收款为合同价格的25%D.结清款为合同价格的5%,只能在合同设备质量保证期届满后支付E.合同价款的支付均在买方收到卖方单据并经审核无误后28日内支付【答案】AC25、(2019年真题)民法上“无权代理”主要包括()的代理行为。A.没有代理权B.代理权授权范围不明C.超越代理权D.代理权终止以后E.授权代理时限不清【答案】ACD26、工程师对承包人提交的索赔报告进行审查时,证据材料包括()A.合同专用条件中的条款B.经工程师认可的施工进度计划C.施工现场和施工会议记录D.工程延期审批表E.费用索赔审批表【答案】ABC27、下列情况中,()的合同属于效力待定合同。A.无处分权人处分他人财产B.以胁迫手段订立C.因重大误解订立D.限制民事行为能力人订立E.表见代理人订立【答案】AD28、(2019年真题)能够引起合同法律关系产生,变更和消灭的情形有()。A.当事人订立合法合同B.法律对合同形成做出规定C.合同一方当事人违约D.行政机关做出罚款E.人民法院对合同纠纷做出判决【答案】ACD29、关于暂估价和暂列金额的说法,错误的有()。A.暂估价用于支付必然发生但暂时不能确定的金额B.暂列金额用于在签订协议书时不可预见变更的金额C.暂估价包括以计日工方式支付的款项D.暂估价属于签约合同价,而暂列金额不属于E.承包人不一定能够全部获得暂列金额的支付【答案】CD30、依据FIDIC《施工合同条件》规定,承包商最终结算的合同价款可能与中标函中注明的业主接受的合同款额不一致,原因可能是()等。A.工程量清单中的工程量不准确B.承包商的报价漏项C.合同内列有调价条款D.采用不可调价合同E.发生承包商应承担质量责任的扣款【答案】AC31、在材料设备采购招标投标管理中,对投标人进行资格审查时主要考虑的因素包括()。A.独立订立合同的能力B.良好的银行信用和商业信誉C.完善的质量保证体系D.企业的规模大小E.业绩良好【答案】ABC32、采用以设备寿命期成本为基础的评标价法进行设备采购评标时需要以贴现值计算的费用有()A.估算寿命期内所需备件费用B.估算寿命期内维修费用C.估算寿命期残值D.估算寿命期内所需燃料消耗费E.估算寿命期内所需更新费用【答案】ABCD33、发包人的下列行为中,造成建设工程质量缺陷,应当承担过错责任的有()。A.提供的设计有缺陷B.提供的建筑材料不符合强制性标准C.同意总承包人选择分包人分包专业工程D.指定购买的建筑构配件不符合强制性标准E.直接指定分包人分包专业工程【答案】ABD34、下列关于保证方式的说法中,正确的有()。A.保证方式有一般保证和连带责任保证B.当事人没有约定保证方式,则为一般保证C.当事人没有约定保证方式,则为连带责任保证D.一般保证是指债务人没有按约定履行债务时,债权人可直接要求保证人履行E.一般保证是指债权人必须首先要求债务人履行【答案】AB35、下列内容属于勘察和设计招标项目招标公告或投标邀请书中招标条件的有()。A.建设资金来源B.备案机关名称及批文名称和编号C.项目业主名称D.勘察设计服务期限E.项目审批和核准【答案】ABC36、下列关于建设工程施工合同质量检查制度的说法正确的是()。A.承包人应对使用的材料和设备进行进场检验和使用前的检验B.按合同约定由监理人与承包人共同进行试验和检验的,承包人负责提供必要的试验资料和原始记录C.承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后,通知发包人在约定的期限内检查D.工程隐蔽部位经监理人检查确认质量符合隐蔽要求,并在检查记录上签字后,承包人才能进行覆盖E.对大型的现场工艺试验,监理人认为必要时,应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求,编制工艺试验措施计划【答案】

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论