2024版基础设施建设劳务合作分包合同

2024版基础设施建设劳务合作分包合同本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1分包商定义1.2业主定义1.3监理定义第二条：合同范围及工作内容2.1工作范围2.2分包商工作内容2.3业主责任范围第三条：合同价格及支付方式3.1合同价格3.2支付方式3.3价格调整机制第四条：合同工期及进度4.1合同工期4.2工程进度计划4.3工期延误及延长第五条：质量标准及验收5.1质量标准5.2验收程序5.3质量争议的处理第六条：安全及环保要求6.1安全要求6.2环保要求6.3安全事故的处理第七条：违约责任及赔偿7.1违约行为7.2违约责任7.3赔偿金额计算第八条：争议解决方式8.1争议解决方式8.2仲裁程序8.3法院诉讼第九条：合同的变更与解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3变更与解除的程序第十条：保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3保密违约责任第十一条：合同的生效、终止与失效11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同失效后的处理第十二条：不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力后果的处理12.3不可抗力事件的证明第十三条：税费承担13.1税费种类13.2税费承担方式13.3税费支付程序第十四条：其他条款14.1合同的翻译14.2合同的解释14.3合同的修订第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1分包商定义分包商是指由业主选定，与业主签订合同并承担合同范围内工程建设的法人或其他组织。1.2业主定义业主是指合同中指明的，拥有工程所有权或管理权的法人或其他组织。1.3监理定义监理是指由业主指定的，负责对分包商的建设行为进行监督管理的法人或其他组织。第二条：合同范围及工作内容2.1工作范围分包商应按照合同约定，完成包括但不限于施工、设备供应、安装、调试、培训和保修等在内的所有工作。2.2分包商工作内容分包商应负责工程的实际施工，按照合同约定的质量、安全、进度等要求，完成所有施工任务。2.3业主责任范围业主应对分包商提供的设计、施工图纸和施工规范等技术文件进行审查，并按照合同约定及时支付合同价款。第三条：合同价格及支付方式3.1合同价格合同价格是指分包商完成合同工作内容后，业主应付给分包商的全部价款，包括合同金额、价格调整等。3.2支付方式业主应按照合同约定的支付计划和支付条件，通过银行转账等方式支付合同价款。3.3价格调整机制价格调整机制是指合同执行过程中，由于市场行情变化、政策调整等原因，导致合同价款需要调整的机制。第四条：合同工期及进度4.1合同工期合同工期是指分包商完成合同工作内容的期限，自合同签字之日起至工程验收合格之日止。4.2工程进度计划分包商应根据合同约定的工期要求，制定详细的工程进度计划，并报业主和监理批准。4.3工期延误及延长如分包商由于自身原因导致工期延误，应按照合同约定承担相应的违约责任。如遇不可抗力等特殊情况，经业主和监理批准，工期可以相应延长。第五条：质量标准及验收5.1质量标准分包商应按照合同约定的质量标准进行工程建设，确保工程质量满足相关法律法规和规范要求。5.2验收程序工程验收分为初步验收和最终验收。初步验收由监理组织，最终验收由业主组织。5.3质量争议的处理如发生质量争议，双方应通过协商解决。协商不成的，可按照合同约定的争议解决方式处理。第六条：安全及环保要求6.1安全要求分包商应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和规范要求，做好施工现场的安全管理工作。6.2环保要求分包商应严格按照国家有关环境保护的法律、法规和规范要求，做好施工现场的环保工作。6.3安全事故的处理如发生安全事故，分包商应立即启动应急预案，及时报告业主和监理，并按照相关法律法规和合同约定处理。第八条：争议解决方式8.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2仲裁程序如双方同意通过仲裁解决争议，应提交至合同签订地仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。8.3法院诉讼如双方未能就争议解决方式达成一致，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条：合同的变更与解除9.1合同变更条件合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。合同变更不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。9.2合同解除条件合同解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。合同解除不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。9.3变更与解除的程序合同变更或解除协议应报送业主和监理批准，并在合同约定的期限内办理相关手续。第十条：保密条款10.1保密内容双方应对在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、经营秘密等予以保密。10.2保密期限保密期限自合同签字之日起计算，至合同解除或终止之日起五年内有效。10.3保密违约责任如一方违反保密义务，泄露对方秘密，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十一条：合同的生效、终止与失效11.1合同生效条件合同自双方签字并加盖公章之日起生效。11.2合同终止条件合同在履行完毕、双方协商一致解除或因不可抗力导致合同无法履行的情况下终止。11.3合同失效后的处理合同失效后，双方应对合同涉及的债权债务进行清理，必要时签订债权债务处理协议。第十二条：不可抗力12.1不可抗力事件不可抗力事件包括自然灾害、社会事件等不可预见、不可避免且无法克服的情况。12.2不可抗力后果的处理如不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，双方应立即协商解决，根据事件的性质和影响，部分或全部免除责任。12.3不可抗力事件的证明分包商应在知道不可抗力事件发生后十五日内向业主和监理提交不可抗力事件证明文件。第十三条：税费承担13.1税费种类包括但不限于增值税、所得税、营业税、城市维护建设税、教育费附加等。13.2税费承担方式双方根据法律法规和政策规定，各自承担应缴纳的税费。13.3税费支付程序税费支付按照相关法律法规和政策规定执行，必要时双方可签订税费支付协议。第十四条：其他条款14.1合同的翻译合同的翻译版本以中文为准，双方可协商确定其他语言版本的准确性。14.2合同的解释合同条款的解释应遵循合同的整体内容，符合法律法规的强制性规定。14.3合同的修订合同的修订应由双方协商一致，并签订书面修订协议。修订协议与原合同具有同等法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同主体资质证明附件二：工程设计图纸附件三：施工规范及技术要求附件四：工程量清单附件五：合同价款支付计划附件六：工程验收标准附件七：安全生产及环保要求附件八：保密协议附件九：争议解决方式协议附件十：税费承担协议附件一：合同主体资质证明详细要求：分包商和业主应提供有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、资质证书等证明材料，以证明双方的合法经营资格。附件二：工程设计图纸详细要求：工程设计图纸应包括工程的平面图、立面图、剖面图等，详细标明工程的具体设计要求和技术参数。附件三：施工规范及技术要求详细要求：施工规范及技术要求应包括国家相关标准、行业标准以及特定工程的规范要求，分包商应严格按照规范要求进行施工。附件四：工程量清单详细要求：工程量清单应详细列明工程项目的名称、数量、单位、工程量计算依据等，作为合同价款计算的基础。附件五：合同价款支付计划详细要求：合同价款支付计划应明确支付的时间、金额、条件等，双方应按照计划履行支付义务。附件六：工程验收标准详细要求：工程验收标准应包括国家、行业以及特定工程的验收标准，作为工程验收的依据。附件七：安全生产及环保要求详细要求：安全生产及环保要求应包括国家、行业以及特定工程的安全生产和环保要求，分包商应严格按照要求进行施工。附件八：保密协议详细要求：保密协议应明确保密内容、保密期限、保密违约责任等，双方应严格按照协议履行保密义务。附件九：争议解决方式协议详细要求：争议解决方式协议应明确争议解决方式（如协商、仲裁、诉讼等）、仲裁委员会或法院的名称等。附件十：税费承担协议详细要求：税费承担协议应明确税费种类、承担方式、支付程序等，双方应严格按照协议履行税费承担义务。说明二：违约行为及责任认定：违约行为包括但不限于：1.不履行合同约定的工作内容2.延迟履行合同约定的工作内容3.违反合同约定的质量标准4.违反合同约定的安全及环保要求5.泄露合同保密信息6.未经同意变更或解除合同7.未按合同约定支付价款或税费违约责任认定标准：1.根据违约行为的严重程度，确定违约责任的大小。2.违约金计算方式，如按合同价款的一定比例计算。3.赔偿损失的计算，根据违约行为导致的实际损失进行赔偿。示例说明：如分包商延迟履行合同约定的工作内容，应根据延迟的时间和工程进度计划，计算违约金并赔偿因此导致的业主损失。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.