2024年专业油漆工分包合作协议书范本

2024年专业油漆工分包合作协议书范本本合同目录一览1.合作协议1.1分包工程概述1.2分包工程的开始和完成日期1.3分包工程的地点和范围1.4分包工程的费用和支付条款1.5分包工程的质量和标准1.6分包工程的变更和调整1.7分包工程的违约责任2.责任和义务2.1分包商的责任和义务2.2总包商的责任和义务2.3双方的合作和沟通机制2.4分包商的施工团队和资质要求2.5总包商对分包商的支持和协调3.工程费用和支付3.1分包工程的报价和预算3.2支付条款和时间表3.3分包商的发票和报销程序3.4总包商对分包商支付的确认和核对4.工程质量和标准4.1分包工程的质量标准和要求4.2质量控制和检验程序4.3分包商的质量责任和保障措施4.4总包商对分包工程质量的监督和验收5.变更和调整5.1变更的原因和条件5.2变更的程序和审批5.3变更对分包工程费用和时间的影响5.4分包商对变更的响应和执行6.违约责任6.1分包商的违约行为和责任6.2总包商的违约行为和责任6.3违约的补救措施和赔偿责任6.4违约导致的合同终止和后续处理7.合同的终止和解除7.1合同终止的条件和程序7.2合同解除的原因和效果7.3合同终止后的财务结算和清理7.4合同终止后的责任和义务继续有效8.争议解决和法律适用8.1合同争议的解决方式8.2合同争议的调解和仲裁程序8.3法律适用和法院管辖8.4双方遵守法律法规和政策的要求9.保密条款9.1双方对合同内容和商务信息的保密义务9.2保密信息的范围和期限9.3保密信息的泄露和违约责任9.4保密条款的终止和解除条件10.通知和送达10.1双方之间的通知和送达方式10.2通知的内容和要求10.3通知的生效和送达日期10.4双方对通知的确认和回复11.保险和责任免除11.1分包商购买和维持保险的要求11.2保险的类型和范围11.3分包商对保险事故的处理和通知11.4保险责任的免除和限制12.不可抗力和意外事件12.1不可抗力的定义和范围12.2不可抗力对合同履行的影响12.3不可抗力事件的证明和通知12.4不可抗力事件后的合同调整和履行13.辅助条款13.1合同的附件和补充协议13.2合同的修改和补充方式13.3辅助条款的生效和执行13.4辅助条款的解释和适用14.完整性和优先权14.1本合同的完整性和独立性14.2本合同与其他文件的关系14.3本合同的优先权原则14.4本合同的副本和正本效力第一部分：合同如下：1.合作协议1.1分包工程概述本合同旨在明确双方在分包工程中的权利和义务，确保工程的顺利进行，提高工作效率，降低成本，共同实现工程目标。分包工程为专业油漆工作，包括但不限于油漆的选购、施工、修补、清理等工作。1.2分包工程的开始和完成日期双方约定，分包工程将于2024年X月X日开始，预计于2024年X月X日完成。具体开始和完成日期如有变更，应由双方协商确定，并以书面形式通知对方。1.3分包工程的地点和范围分包工程的具体地点为（具体地址），工程范围包括但不限于（具体范围）。分包商应按照总包商提供的施工图纸、施工规范和施工要求，完成分包工程。1.4分包工程的费用和支付条款1.4.1分包工程的报价为人民币（大写金额），即（小写金额）。报价包括但不限于材料费用、人工费用、利润及风险费用等。1.4.2支付条款如下：（1）分包工程开始前，总包商支付分包商报价的30%作为预付款；（2）分包工程进度达到50%时，总包商支付分包商报价的30%作为进度款；（3）分包工程完成后，经总包商验收合格，总包商支付分包商报价的40%作为尾款。1.4.3分包商应按照合同约定的时间向总包商提交发票，总包商应在收到发票后15日内支付相应的款项。1.5分包工程的质量和标准分包商应按照总包商提供的施工图纸、施工规范和施工要求进行施工，确保分包工程的质量符合国家标准和行业标准。分包工程的验收标准以总包商验收合格为准。1.6分包工程的变更和调整1.6.1如因设计变更、工程量增减等原因导致分包工程需要变更或调整，双方应协商一致，并以书面形式确认。1.6.2变更或调整导致的费用增减及工期顺延，双方应按照公平合理的原则协商确定。1.7分包工程的违约责任1.7.1分包商未按照约定时间完成分包工程，应向总包商支付违约金，违约金为分包工程报价的0.5%。1.7.2总包商未按照约定时间支付款项，应向分包商支付滞纳金，滞纳金为应付款项的0.05%。1.7.3如分包工程质量不符合约定，分包商应承担修复、返工等费用，并支付违约金。2.责任和义务2.1分包商的责任和义务2.1.1分包商应按照约定时间和质量要求完成分包工程，确保分包工程的顺利进行。2.1.2分包商应遵守国家法律法规，严格执行施工现场的安全规章制度，确保施工安全。2.1.3分包商应承担分包工程期间的一切税费、保险等费用。2.2总包商的责任和义务2.2.1总包商应按照约定时间向分包商支付款项，确保分包商的施工顺利进行。2.2.2总包商应提供施工图纸、施工规范和施工要求，并负责对分包商的施工进行指导和管理。2.2.3总包商应协调分包商与施工现场其他单位的关系，确保分包工程的顺利进行。2.3双方的合作和沟通机制2.3.1双方应建立定期沟通机制，及时协调解决施工过程中的问题。2.3.2双方应指定专人负责日常沟通，确保信息畅通。2.3.3双方在合同履行过程中发生纠纷时，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。2.4分包商的施工团队和资质要求2.4.1分包商应具备相应的施工资质，并提供资质证书复印件。2.4.2分包商应保证施工团队的专业素质，不得使用无资质人员。2.5总包商对分包商的支持和协调2.5.1总包商应提供施工场地、施工设备等必要的施工条件。2.5.2总包商应协助分包商办理施工现场的相关手续。8.保险和责任免除8.1分包商购买和维持保险的要求分包商应购买包括但不限于建筑工程一切险、第三者责任保险等保险类型，并将总包商列为共同保险人。8.2保险的类型和范围（1）建筑工程一切险，保险金额应覆盖分包工程的总造价；（2）第三者责任保险，保险金额不低于人民币100万元；（3）其他双方约定的保险类型和范围。8.3分包商对保险事故的处理和通知分包商在发生保险事故时，应立即通知总包商，并按照保险公司的要求进行事故处理。8.4保险责任的免除和限制分包商应确保其购买的保险责任免除和限制符合国家法律法规和保险条款的规定。9.不可抗力和意外事件9.1不可抗力的定义和范围不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。9.2不可抗力对合同履行的影响如因不可抗力导致分包工程无法正常进行，双方应协商确定合同履行的影响和解决方案。9.3不可抗力事件的证明和通知分包商应在不可抗力事件发生后及时向总包商提供相关证明文件，并通知总包商。9.4不可抗力事件后的合同调整和履行双方应根据不可抗力事件的影响，协商调整合同的履行期限、费用等事项。10.辅助条款10.1合同的附件和补充协议本合同的附件和补充协议均为合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。10.2合同的修改和补充方式合同的修改和补充应采用书面形式，并由双方盖章或签字生效。10.3辅助条款的生效和执行辅助条款自双方签署之日起生效，并按照本合同的约定执行。11.通知和送达11.1双方之间的通知和送达方式双方之间的通知和送达可通过书面形式、电子邮件、传真等方式进行。11.2通知的内容和要求通知应明确、具体，包含通知方的名称、联系方式、通知事项等内容。11.3通知的生效和送达日期通知自送达对方之日起生效，双方应以收到通知的日期为准。11.4双方对通知的确认和回复双方收到通知后，应在规定时间内对通知内容进行确认或回复。12.保密条款12.1双方对合同内容和商务信息的保密义务双方应对合同内容及商务信息予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。12.2保密信息的范围和期限保密信息范围包括合同条款、商业秘密、技术秘密等，保密期限自合同终止之日起计算，期限为5年。12.3保密信息的泄露和违约责任如一方泄露保密信息，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。12.4保密条款的终止和解除条件保密条款在合同终止或解除后继续有效，直至保密信息泄露的责任方履行完毕赔偿责任。13.法律适用和法院管辖本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律，并由合同签订地人民法院管辖。14.完整性和优先权本合同的完整性和独立性不受其他文件和协议的影响，本合同优于其他文件和协议。14.1本合同的副本和正本效力本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：分包工程详细报价单报价单应包括材料费、人工费、利润及风险费用等详细项目。报价单需经双方确认后方可作为合同的有效附件。2.附件二：分包工程施工图纸施工图纸应详细表明油漆工作的施工区域、施工方法、材料要求等。施工图纸需经双方审核无误后纳入合同附件。3.附件三：分包工程施工规范和要求施工规范和要求应包括施工过程中的安全标准、质量要求、进度计划等。双方应共同遵守施工规范和要求，确保工程顺利进行。4.附件四：分包商资质证书复印件分包商应提供相关施工资质证书的复印件，以证明其施工能力。资质证书复印件需经总包商确认后作为合同附件。5.附件五：保险单据分包商应提供购买的保险单据，以证明已按合同约定购买相应的保险。保险单据需经总包商审核无误后纳入合同附件。6.附件六：不可抗力事件证明文件如发生不可抗力事件，分包商应提供相关证明文件，如自然灾害报告、社会事件通知等。不可抗力事件证明文件需经总包商确认后作为合同附件。7.附件七：合同补充协议双方在合同履行过程中如有额外约定，应以补充协议的形式明确，并作为合同附件。补充协议需经双方签字盖章后生效。说明二：违约行为及责任认定：1.分包商未按约定时间完成分包工程的，应支付违约金。示例：分包商未能在约定时间内完成油漆工作，导致工程延期。2.总包商未按约定时间支付款项的，应支付滞纳金。示例：总包商未能在约定时间内支付分包商的进度款。3.分包商施工质量不符合约定的，应承担修复、返工等费用。示例：分包商施工的油漆工程出现明显质量问题，需要重新修补。4.分包商泄露合同保密信息的，应承担违约责任并赔偿损失。示例：分包商未经总包商同意，向第三方披露了合同内容。5.双方未履行合同约定的合作和沟通义务的，应承担相应责任。示例：双方在施工过程中未能及时沟通，导致工程进度受到影响。说明三：法