建筑施工泥工部分承包合同（2024修订版）

建筑施工泥工部分承包合同（2024修订版）本合同目录一览1.承包范围与内容1.1承包工程概述1.2承包工程分项1.3承包工程量与质量标准2.合同价格与支付2.1合同总价2.2预付款2.3工程进度款2.4竣工结算2.5付款方式与期限3.工期与进度3.1开工日期3.2竣工日期3.3工程进度计划3.4工期延误与违约责任4.材料与设备4.1承包人提供的材料与设备4.2发包人提供的材料与设备4.3材料与设备质量标准4.4材料与设备验收与保管5.施工质量与安全5.1施工质量标准5.2质量控制与检查5.3安全事故处理5.4安全生产责任6.变更与解除合同6.1合同变更条件6.2合同变更程序6.3合同解除条件6.4合同解除后的处理7.违约责任与赔偿7.1承包人违约7.2发包人违约7.3违约赔偿金额计算8.争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁地点与机构8.3仲裁费用承担9.合同的生效、变更与终止9.1合同生效条件9.2合同变更程序9.3合同终止条件10.其他条款10.1保密条款10.2知识产权保护10.3不可抗力10.4合同的转让11.合同附件11.1工程图纸11.2技术说明书11.3材料与设备清单11.4工程量清单12.合同签署与份数12.1合同签署地点与日期12.2合同正本与副本份数13.合同语言与解释13.1合同语言13.2合同解释权归属14.法律适用与管辖14.1合同适用的法律法规14.2合同争议的管辖法院第一部分：合同如下：第一条承包范围与内容1.1承包工程概述1.2承包工程分项（分项工程1）（分项工程2）（分项工程3）……1.3承包工程量与质量标准承包人应按照工程图纸、技术说明书等文件的要求，完成工程的施工。工程质量应符合国家及行业的相关标准和规定，具体质量标准如下：（质量标准1）（质量标准2）（质量标准3）……第二条合同价格与支付2.1合同总价本合同的工程总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。2.2预付款发包人应在合同签订后（预付款支付时间）内，向承包人支付合同总价款的（预付款比例%）作为预付款。2.3工程进度款发包人应按照承包人提交的工程进度报告，按照实际完成的工程量支付工程进度款。工程进度款的支付比例为（进度款比例%）。2.4竣工结算工程竣工后，承包人应向发包人提交完整的工程资料和竣工报告。发包人应在收到竣工报告后（竣工结算时间）内完成竣工结算。2.5付款方式与期限发包人应通过银行转账等方式向承包人支付合同款项。支付期限按照本合同约定的付款节点和比例执行。第三条工期与进度3.1开工日期本工程开工日期为（开工日期）。3.2竣工日期本工程竣工日期为（竣工日期）。3.3工程进度计划承包人应按照工程图纸和技术说明书的要求，制定详细的工程进度计划，并报发包人批准。3.4工期延误与违约责任如承包人原因导致工程进度延误，应按照合同约定承担违约责任。如发包人原因导致工程进度延误，发包人应按照合同约定承担违约责任。第四条材料与设备4.1承包人提供的材料与设备承包人应按照工程图纸和技术说明书的要求，提供所需的材料和设备。4.2发包人提供的材料与设备发包人应按照工程图纸和技术说明书的要求，提供所需的材料和设备。4.3材料与设备质量标准承包人和发包人提供的材料与设备，均应符合国家及行业的相关标准和规定。4.4材料与设备验收与保管承包人和发包人应共同对提供的材料和设备进行验收，并按照要求进行保管。第五条施工质量与安全5.1施工质量标准本工程的施工质量应符合国家及行业的相关标准和规定，具体质量标准如下：（质量标准1）（质量标准2）（质量标准3）……5.2质量控制与检查承包人应建立健全质量控制体系，确保工程质量。发包人有权对工程质量进行监督检查。5.3安全事故处理如发生安全事故，承包人应立即报告发包人，并按照相关规定处理。5.4安全生产责任承包人应严格按照国家及行业的安全生产规定，进行施工。如因承包人原因导致安全事故，承包人应承担全部责任。第六条变更与解除合同6.1合同变更条件如因特殊情况需要变更合同，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。6.2合同变更程序（变更程序1）（变更程序2）（变更程序3）……6.3合同解除条件（解除条件1）（解除条件2）（解除条件3）……6.4合同解除后的处理合同解除后，双方应按照本合同约定办理相关手续，并承担相应的违约责任。第八条违约责任与赔偿7.1承包人违约如承包人未按照本合同约定完成工程，或工程质量不符合约定标准，视为违约。发包人有权要求承包人限期整改，并承担违约责任。7.2发包人违约如发包人未按照本合同约定支付合同款项，或未提供合同约定的材料和设备，视为违约。承包人有权要求发包人限期支付款项或提供材料和设备，并承担违约责任。7.3违约赔偿金额计算违约赔偿金额根据违约程度和损失程度，按照合同总价的一定比例计算。具体比例双方另行约定。第九条争议解决8.1争议解决方式双方发生合同争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2仲裁地点与机构如双方约定仲裁解决争议，仲裁地点为（仲裁地点），仲裁机构为（仲裁机构）。8.3仲裁费用承担仲裁费用按照仲裁机构的规定执行。如一方败诉，败诉方承担仲裁费用。第十条合同的生效、变更与终止9.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同变更程序合同变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议。9.3合同终止条件本合同在工程竣工并办理竣工结算后终止。第十一条其他条款10.1保密条款双方应对本合同的内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。10.2知识产权保护双方应尊重对方的知识产权，不得侵犯对方的专利、商标等权益。10.3不可抗力因不可抗力导致无法履行或部分履行本合同，受影响方应及时通知对方，并按照本合同约定承担相应责任。10.4合同的转让未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。第十二条合同附件11.1工程图纸本合同所涉及的工程图纸附件如下：（图纸名称1）（图纸名称2）……11.2技术说明书本合同所涉及的技术说明书附件如下：（说明书名称1）（说明书名称2）……11.3材料与设备清单本合同所涉及的材料与设备清单如下：（清单名称1）（清单名称2）……11.4工程量清单本合同所涉及的工程量清单如下：（清单名称1）（清单名称2）……第十三条合同签署与份数12.1合同签署地点与日期本合同于（签署地点）于（签署日期）签署。12.2合同正本与副本份数本合同正本一式（份数）份，双方各执一份；副本一式（份数）份，发送相关政府部门和单位。第十四条法律适用与管辖13.1合同适用的法律法规本合同适用中华人民共和国法律。13.2合同争议的管辖法院本合同争议的管辖法院为合同签订地人民法院。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程图纸附件名称：工程主体结构施工图详细要求：包含建筑物的立面图、平面图、剖面图等，标明施工尺寸、材料要求等。附件说明：工程图纸是施工的依据，承包人应严格按照图纸施工。2.技术说明书附件名称：工程泥工施工技术要求详细要求：详细说明泥工施工的技术标准、工艺流程、质量要求等。附件说明：技术说明书为承包人提供施工指导，确保工程质量。3.材料与设备清单附件名称：工程所需材料与设备清单详细要求：列出工程所需的所有材料和设备，包括型号、规格、数量等。附件说明：材料与设备清单用于明确发包人提供的材料和设备内容。4.工程量清单附件名称：工程泥工部分工程量清单详细要求：列出泥工部分的工程量，包括项目、工程量、单位等。附件说明：工程量清单用于确定工程总价款和进度款的支付依据。说明二：违约行为及责任认定：1.承包人违约违约行为：未按合同约定完成工程或工程质量不符合标准。责任认定：承包人应限期整改，并承担违约责任，如赔偿损失等。示例说明：若承包人未能在约定的工期内完成工程，则视为违约，需支付逾期违约金。2.发包人违约违约行为：未按合同约定支付合同款项或未提供合同约定的材料和设备。责任认定：发包人应限期支付款项或提供材料和设备，并承担违约责任。示例说明：如发包人未能按时支付工程进度款，则应支付逾期付款违约金。3.违约赔偿金额计算违约行为：违约方未履行合同约定的义务。责任认定：根据违约程度和损失程度，按照合同总价的一定比例计算赔偿金额。示例说明：若因承包人原因导致工程质量问题，需根据质量不符合标准的程度计算赔偿金额。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力法律名词：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。应用解释：如地震、洪水等自然灾害导致工程无法正常进行，属于不可抗力。2.违约金法律名词：违约金是指违约方按照合同约定向守约方支付的金钱赔偿。应用解释：违约金用于补偿因违约行为导致的损失，具体金额根据合同约定计算。3.仲裁法律名词：仲裁是指争议双方同意将争议提交第三方进行审理和裁决的一种争议解决方式。应用解释：双方在合同中约定仲