建设工程施工合同示范文本(2024版)

建设工程施工合同最新示范文本(2024版)合同编号：__________合同各方：名称：________________地址：________________联系人：________________联系电话：________________名称：________________地址：________________联系人：________________联系电话：________________鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的施工单位，双方本着平等互利的原则，经充分协商，就甲方建设工程项目的施工事宜达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：________________1.2工程地点：________________1.3工程内容：________________1.4工程规模：________________1.5工程预算：________________二、合同工期2.1工期自____年__月__日起至____年__月__日止，共计____天。三、质量标准3.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工规范和本合同的要求进行施工，确保工程质量达到国家相关标准和规范。3.2工程质量的验收标准和方法：________________四、合同价格及支付4.1合同总价：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。4.2支付方式：（1）甲方在合同签订后____日内向乙方支付合同总价的一定比例作为预付款；（2）甲方在工程进度达到____%后，向乙方支付相应比例的工程进度款；（3）工程验收合格后，甲方应在验收报告出具后____日内向乙方支付剩余的合同价款。五、施工要求5.1乙方应按照约定的工期完成工程施工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。5.2乙方应严格按照国家相关法律法规和施工规范进行施工，确保工程安全。5.3乙方应承担施工过程中的所有税费、保险等费用。六、保修6.1乙方对所施工的工程提供____年的质保期，质保期内发生的质量问题，乙方应及时予以修复。七、违约责任7.1乙方未按照约定工期完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价×逾期天数×____%。7.2甲方未按照约定时间支付工程进度款或合同价款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=应支付金额×逾期天数×____%。八、争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且合同价款支付完毕之日终止。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________代表（签名）：________________代表（签名）：________________签订日期：________________一、附件列表：1.施工图纸2.施工规范3.工程预算明细表4.付款凭证5.工程进度报告6.质量验收标准及方法7.保修条款8.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.乙方未按约定工期完成工程，视为违约。2.甲方未按约定时间支付工程进度款或合同价款，视为违约。3.工程质量未达到约定标准，视为违约。4.乙方未按照国家相关法律法规和施工规范进行施工，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指建设工程项目的业主。2.乙方：指具备相应资质和能力的施工单位。3.工期：指合同约定的施工时间。4.工程质量：指工程达到的国家相关标准和规范。5.违约金：指因违约行为产生的经济赔偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：乙方应及时与甲方沟通，制定补救措施，确保工程按期完成。2.支付问题：双方应严格按照合同约定的付款时间及比例进行支付。3.工程质量问题：乙方应立即进行修复，并承担相应责任。4.争议解决：通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。五、所有应用场景：1.适用于各类建设工程项目的施工合同。2.适用于施工方