建筑施工补充合同：2024年额外费用明细

建筑施工补充合同：2024年额外费用明细本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方：指合同所述的建筑项目业主或其合法代表。1.2乙方：指承担建筑施工任务的施工方或其合法代表。第二条合同签订依据2.1本补充合同是根据双方在2024年进行的建筑施工项目实际情况，依据原施工合同相关条款，就额外费用明细进行的补充协议。第三条额外费用的范围与明细3.1额外费用包括但不限于：材料价格上涨导致的成本增加、不可抗力因素导致的工期延误、工程变更导致的额外工作量等。3.2具体额外费用明细，双方应根据实际发生情况进行详细记录，并在本补充合同约定的时间内进行确认和结算。第四条额外费用的计算与支付4.1额外费用的计算应遵循公平、合理的原则，参照原施工合同约定的计价方式进行。4.2甲方应在确认额外费用后七个工作日内，按照双方约定的支付方式和时间，支付给乙方。第五条额外费用的审批流程5.1乙方在发生额外费用时，应向甲方提出书面申请，并附上相关证明材料。5.2甲方应在收到乙方申请后的十个工作日内，对额外费用进行审批，并通知乙方。第六条合同的变更与解除6.1本补充合同一经签订，即成为原施工合同不可分割的一部分，双方应共同遵守。6.2如双方同意变更或解除本补充合同，应签订书面协议，并经双方盖章生效。第七条违约责任7.1双方应严格按照本补充合同的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任。第八条争议解决8.1双方在履行本补充合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条保密条款9.1双方应对本补充合同的内容和签订过程予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。第十条合同的生效、终止与失效10.1本补充合同自双方签字盖章之日起生效，至原施工合同约定的终止条件满足时失效。第十一条合同附件11.1本补充合同附件包括：原施工合同、双方签字盖章的确认单、审批流程图等。第十二条通知与送达12.1双方应按照原施工合同约定的联系方式，相互通知与送达相关事项。第十三条其他约定13.1双方在本补充合同之外的其他事项，如有共识，可另行签订书面协议。第十四条合同语言14.1本补充合同采用中文编写，如有翻译版本，以中文版本为准。第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方：指合同所述的建筑项目业主或其合法代表。1.2乙方：指承担建筑施工任务的施工方或其合法代表。第二条合同签订依据2.1本补充合同是根据双方在2024年进行的建筑施工项目实际情况，依据原施工合同相关条款，就额外费用明细进行的补充协议。第三条额外费用的范围与明细3.1额外费用包括但不限于：材料价格上涨导致的成本增加、不可抗力因素导致的工期延误、工程变更导致的额外工作量等。3.2具体额外费用明细，双方应根据实际发生情况进行详细记录，并在本补充合同约定的时间内进行确认和结算。第四条额外费用的计算与支付4.1额外费用的计算应遵循公平、合理的原则，参照原施工合同约定的计价方式进行。4.2甲方应在确认额外费用后七个工作日内，按照双方约定的支付方式和时间，支付给乙方。第五条额外费用的审批流程5.1乙方在发生额外费用时，应向甲方提出书面申请，并附上相关证明材料。5.2甲方应在收到乙方申请后的十个工作日内，对额外费用进行审批，并通知乙方。第六条合同的变更与解除6.1本补充合同一经签订，即成为原施工合同不可分割的一部分，双方应共同遵守。6.2如双方同意变更或解除本补充合同，应签订书面协议，并经双方盖章生效。第七条违约责任7.1双方应严格按照本补充合同的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任。7.2违约方应按照合同约定承担相应的违约金或者其他违约责任。7.3违约方应承担因违约所产生的额外费用，并赔偿对方因此所遭受的损失。第八条争议解决8.1双方在履行本补充合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条保密条款9.1双方应对本补充合同的内容和签订过程予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。9.2保密义务自本补充合同签订之日起生效，至本补充合同终止或履行完毕之日止。第十条合同的生效、终止与失效10.1本补充合同自双方签字盖章之日起生效，至原施工合同约定的终止条件满足时失效。10.2本补充合同的终止不影响双方在原施工合同项下的权利和义务。第十一条合同附件11.1本补充合同附件包括：原施工合同、双方签字盖章的确认单、审批流程图等。11.2附件为本补充合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。第十二条通知与送达12.1双方应按照原施工合同约定的联系方式，相互通知与送达相关事项。12.2通知与送达应采用书面形式，并注明日期。第十三条其他约定13.1双方在本补充合同之外的其他事项，如有共识，可另行签订书面协议。13.2本补充合同的修改和补充，必须采用书面形式，经双方签字盖章后生效。第十四条合同语言14.1本补充合同采用中文编写，如有翻译版本，以中文版本为准。14.2如双方对合同条款的理解发生分歧，应以中文版本的解释为准。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：原施工合同详细要求和说明：原施工合同为本补充合同的基础，双方应确保原施工合同的完整性和有效性。附件中应包含原施工合同的所有条款和附件。附件二：双方签字盖章的确认单详细要求和说明：确认单应详细记录双方就额外费用明细的确认过程，包括费用的计算、支付时间等。确认单应由双方签字盖章，并作为本补充合同的有效附件。附件三：审批流程图详细要求和说明：审批流程图应清晰地展示额外费用审批的流程，包括乙方提出申请、甲方审批的时间限制等。附件三应由双方共同制定，并作为本补充合同的有效附件。附件四：材料价格上涨证明详细要求和说明：如额外费用中包含材料价格上涨导致的成本增加，乙方应提供相关证明材料，如材料价格变动通知、市场调研报告等。附件五：不可抗力因素证明详细要求和说明：如额外费用中包含不可抗力因素导致的工期延误，乙方应提供相关证明材料，如自然灾害、政府政策变动等。附件六：工程变更证明详细要求和说明：如额外费用中包含工程变更导致的额外工作量，乙方应提供相关证明材料，如设计变更通知、工程量增减证明等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.乙方未按约定时间向甲方提出额外费用申请。2.甲方未按约定时间对乙方申请进行审批。3.甲方未按约定时间支付确认的额外费用。4.乙方未按约定时间完成额外工作量。5.双方未按约定保密合同内容。违约责任认定标准：1.违约金：按照双方约定的违约金比例计算违约金。2.损失赔偿：根据实际情况，赔偿因违约行为导致的直接经济损失。3.工期延误：按照原施工合同约定的工期延误赔偿标准进行赔偿。示例说明：如乙方未按约定时间向甲方提出额外费用申请，甲方有权按照违约金比例要求乙方支付违约金，并赔偿因此导致的工期延误损失。说明三：法律名词及解释：1.甲方：指合同所述的建筑项目业主或其合法代表。2.乙方：指承担建筑施工任务的施工方或其合法代表。3.补充合同：指本补充合同，用于明确额外费用明细的补充协议。4.额外费用：指原施工合同约定之外的费用，包括但