模板工程2024年劳务分包具体施工合同

模板工程2024年劳务分包具体施工合同本合同目录一览1.劳务分包范围及内容1.1模板制作与安装1.1.1模板材料供应1.1.2模板制作工艺要求1.1.3模板安装程序及要求1.2模板拆除与修复1.2.1模板拆除程序及要求1.2.2模板修复工艺要求1.3模板施工安全措施1.3.1安全管理规定1.3.2安全防护设施要求1.3.3安全事故处理办法2.劳务分包队伍及人员配置2.1劳务分包队伍资质要求2.2人员配置要求2.3人员培训及管理3.质量及验收标准3.1模板制作质量标准3.2模板安装质量标准3.3模板拆除及修复质量标准3.4验收程序及要求4.合同价格及支付方式4.1劳务分包合同价格4.2价格调整条款4.3支付方式及时间5.工期及进度要求5.1合同工期5.2进度计划及要求5.3工期延误及处理6.材料供应及管理6.1材料供应责任及要求6.2材料质量及验收6.3材料损耗及处理7.安全管理及环保要求7.1安全管理责任及要求7.2安全事故处理7.3环保要求及措施8.违约责任及赔偿8.1违约责任8.2赔偿金额计算及支付9.争议解决方式9.1协商解决9.2调解解决9.3仲裁解决9.4诉讼解决10.合同的生效、变更与解除10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同解除条件及后果11.保密条款11.1保密内容11.2保密义务及期限12.合同的履行地点、期限和方式12.1履行地点12.2履行期限12.3履行方式13.其他条款13.1知识产权保护13.2不可抗力13.3信息反馈及变更通知13.4附件14.合同的签署页第一部分：合同如下：第一条劳务分包范围及内容1.1模板制作与安装1.1.1模板材料供应分包方应根据工程需求，提供合格的模板材料，并确保材料质量符合国家及行业相关标准。材料供应前，分包方应提前将材料清单提交给总包方审核。1.1.2模板制作工艺要求分包方应按照总包方提供的图纸、技术要求和标准进行模板制作。在制作过程中，分包方应严格按照工艺流程进行，确保模板的尺寸精度、强度和稳定性。1.1.3模板安装程序及要求分包方应按照总包方提供的图纸、技术要求和标准进行模板安装。在安装过程中，分包方应严格按照安装程序进行，确保模板的稳定性、安全性和可靠性。1.2模板拆除与修复1.2.1模板拆除程序及要求分包方应按照总包方提供的图纸、技术要求和标准进行模板拆除。在拆除过程中，分包方应严格按照拆除程序进行，确保施工安全和模板的完整性。1.2.2模板修复工艺要求分包方应按照总包方提供的图纸、技术要求和标准进行模板修复。在修复过程中，分包方应严格按照修复工艺进行，确保模板的尺寸精度、强度和稳定性。1.3模板施工安全措施1.3.1安全管理规定分包方应严格遵守国家和行业有关安全生产的法律、法规和规定，确保施工过程中的安全。分包方应建立健全安全生产管理制度，加强对施工人员的安全培训和教育。1.3.2安全防护设施要求分包方应按照总包方提供的图纸、技术要求和标准设置安全防护设施，确保施工过程中的安全。分包方应定期检查和维护安全防护设施，确保其处于良好状态。1.3.3安全事故处理办法分包方应制定安全事故处理预案，明确事故报告程序、应急措施和责任追究制度。在发生安全事故时，分包方应立即启动应急预案，采取有效措施防止事故扩大，并及时向总包方报告。第二条劳务分包队伍及人员配置2.1劳务分包队伍资质要求分包方应具备国家规定的相关资质，并提供资质证书复印件给总包方。分包方应保证其所属施工人员具备相应的技能和资格。2.2人员配置要求分包方应根据工程需求，合理配置施工人员。施工人员进入施工现场前，分包方应对其进行必要的技术培训和安全教育。2.3人员培训及管理分包方应对施工人员进行定期培训和管理，提高施工人员的技能水平和职业素养。分包方应加强对施工人员的教育和管理，确保施工过程中的安全和质量。第三条质量及验收标准3.1模板制作质量标准分包方应按照总包方提供的图纸、技术要求和标准进行模板制作，确保模板的尺寸精度、强度和稳定性。3.2模板安装质量标准分包方应按照总包方提供的图纸、技术要求和标准进行模板安装，确保模板的稳定性、安全性和可靠性。3.3模板拆除及修复质量标准分包方应按照总包方提供的图纸、技术要求和标准进行模板拆除和修复，确保模板的尺寸精度、强度和稳定性。3.4验收程序及要求分包方应按照总包方提供的验收标准和方法进行自检，确保工程质量符合要求。总包方将对分包方的施工质量进行验收，验收不合格的，分包方应按照总包方的要求进行整改。第四条合同价格及支付方式4.1劳务分包合同价格劳务分包合同价格根据工程量、工程周期、施工难度等因素，按照双方协商确定的单价和工程总量计算。具体价格在附件中详细列明。4.2价格调整条款合同履行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。4.3支付方式及时间劳务分包合同价款的支付方式为进度付款，具体支付时间及比例在附件中详细列明。总包方应按照约定时间支付劳务分包价款，分包方应提供相应的发票。第五条工期及进度要求5.1合同工期合同工期根据工程实际情况确定，具体工期在附件中详细列明。5.2进度计划及要求分包方应根据工程需求，制定合理的进度计划，并提交给总包方审核第八条材料供应及管理8.1材料供应责任及要求分包方应按照总包方提供的材料供应计划和清单，负责模板材料的采购、供应和管理。分包方应确保材料质量符合国家及行业相关标准，并按时提供给施工现场。8.2材料质量及验收分包方应按照总包方提供的质量要求和标准，对供应的材料进行检验。总包方有权对供应的材料进行抽检，如发现不符合要求的，分包方应负责更换或修复。8.3材料损耗及处理分包方应合理控制材料的损耗，并按照总包方提供的损耗标准进行计算。如分包方超出损耗标准的，应按照约定的价格进行赔偿。第九条安全管理及环保要求9.1安全管理责任及要求分包方应加强施工现场的安全管理，严格按照国家及行业的安全标准和规定进行施工。分包方应定期组织安全培训和检查，提高施工人员的安全意识。9.2安全事故处理如发生安全事故，分包方应立即启动应急预案，采取有效措施防止事故扩大，并及时向总包方报告。分包方应承担相应的安全事故责任和赔偿责任。9.3环保要求及措施分包方应遵守国家和地方的环保法规，严格按照环保要求进行施工。分包方应采取有效措施，防止施工过程中的噪音、粉尘、废水等对环境造成污染。第十条违约责任及赔偿10.1违约责任分包方如违反合同约定，应承担相应的违约责任。具体违约责任按照合同约定的条款和相关法律法规进行确定。10.2赔偿金额计算及支付分包方应按照合同约定和实际情况，计算并支付因违约产生的赔偿金额。赔偿金额的具体计算方法和支付时间在附件中详细列明。第十一条争议解决方式11.1协商解决双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中的争议。11.2调解解决如协商不成，双方可向工程所在地的建设行政主管部门或者行业协会申请调解。11.3仲裁解决如调解不成，双方同意将争议提交至工程所在地的仲裁委员会进行仲裁。11.4诉讼解决如仲裁不成，双方同意将争议提交至工程所在地的人民法院诉讼解决。第十二条合同的生效、变更与解除12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，并自双方履行完毕合同约定的义务之日起终止。12.2合同变更程序合同履行过程中，如双方同意变更合同内容，应签订书面变更协议，并经双方盖章确认。12.3合同解除条件及后果合同解除应经双方协商一致，并签订书面解除协议。合同解除后，分包方应按照约定承担相应的责任和后果。第十三条其他条款13.1知识产权保护分包方应尊重并保护总包方拥有的知识产权，不得侵犯总包方的专利、商标、著作权等权利。13.2不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或者部分履行，双方应按照相关法律法规和合同约定处理。13.3信息反馈及变更通知分包方应定期向总包方反馈施工进度、质量情况等信息。如发生变更，分包方应及时通知总包方。13.4附件本合同的附件包括合同价格、工程量清单、材料供应清单等详细内容。附件应作为合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。第十四条合同的签署页本合同一式两份，双方各执一份。双方代表在合同上签字盖章后，本合同即告生效。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同价格详细要求和说明：本附件详细列出了合同的价格，包括模板制作、安装、拆除和修复的单价和工程总量，以及价格调整条款。2.附件二：工程量清单详细要求和说明：本附件详细列出了工程所需的模板数量和规格，以及相关的工程量。3.附件三：材料供应清单详细要求和说明：本附件详细列出了所需模板材料的种类、规格、数量和质量要求，以及供应的时间和方式。4.附件四：验收标准和方法详细要求和说明：本附件详细列出了模板制作、安装、拆除和修复的质量验收标准和方法。5.附件五：安全防护设施要求详细要求和说明：本附件详细列出了施工现场安全防护设施的种类和要求，以及安全防护措施的具体实施方法。6.附件六：环保要求及措施详细要求和说明：本附件详细列出了施工现场环保要求及措施，包括噪音、粉尘、废水等污染物的控制要求。7.附件七：违约行为及责任认定详细要求和说明：本附件详细列出了各种违约行为，以及违约的责任认定标准和违约责任的计算方法。8.附件八：争议解决方式详细要求和说明：本附件详细列出了争议解决的方式，包括协商、调解、仲裁和诉讼的具体程序和要求。9.附件九：合同的生效、变更与解除详细要求和说明：本附件详细列出了合同生效的条件、合同变更程序、合同解除的条件及后果。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：分包方未按照合同约定完成工程责任认定：分包方应按照合同约定的时间和质量要求完成工程。如分包方未能按照约定完成工程，应承担违约责任，包括支付违约金和赔偿因违约导致的总包方损失。示例说明：如果分包方未能在合同约定的时间内完成模板制作，那么分包方需要按照合同约定的违约金计算方法支付违约金，并赔偿因延期导致的总包方损失。2.违约行为：分包方提供的材料不符合合同约定的质量要求责任认定：分包方应按照合同约定的质量要求提供材料。如分包方提供的材料不符合质量要求，应承担违约责任，包括更换材料、修复不合格部分和赔偿总包方的损失。示例说明：如果分包方提供的模板材料存在质量问题，导致施工过程中出现安全事故，那么分包方需要承担因安全事故导致的损失赔偿责任。说明三：法律名词及解释：1.劳务分包：指分包方按照总包方的要求，完成一定的劳务工作，包括但不限于模板制作、安装、拆除和修复等。2.