2024规范化架子队工程劳务分包协议样本

2024规范化架子队工程劳务分包协议样本本合同目录一览1.劳务分包协议概述1.1分包工程内容1.2分包工程范围1.3分包工程时间2.双方权利和义务2.1分包方的权利和义务2.1.1分包方的施工责任2.1.2分包方的质量责任2.1.3分包方的安全责任2.2总包方的权利和义务2.2.1总包方的施工责任2.2.2总包方的质量责任2.2.3总包方的安全责任3.合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式4.施工进度4.1施工计划4.2施工进度报告4.3进度变更5.施工质量5.1质量标准5.2质量控制5.3质量问题处理6.施工安全6.1安全标准6.2安全教育6.3安全事故处理7.材料供应7.1材料种类7.2材料质量7.3材料供应时间8.人员管理8.1人员配备8.2人员培训8.3人员工资福利9.沟通协调9.1沟通方式9.2协调机制9.3变更处理10.违约责任10.1分包方违约10.2总包方违约10.3违约赔偿11.争议解决11.1协商解决11.2调解解决11.3仲裁解决11.4法律途径12.合同的生效、变更和解除12.1合同生效条件12.2合同变更12.3合同解除13.其他约定13.1知识产权保护13.2保密条款13.3不可抗力14.合同的附件14.1分包工程图纸14.2分包工程技术要求14.3分包工程量清单第一部分：合同如下：第一条劳务分包协议概述1.1分包工程内容分包方同意按照总包方提供的工程图纸、施工方案和技术要求，完成分包工程的施工任务。分包工程包括但不限于模板工程、混凝土工程、钢筋工程、木工工程、砌筑工程等。1.2分包工程范围分包工程范围包括但不限于施工图纸所示的所有分包工程部位，以及总包方指定的与分包工程相关的其他工作。1.3分包工程时间分包工程的施工期限自合同签字之日起至工程竣工交付之日止。具体施工进度安排详见附件一：施工进度计划。第二条双方权利和义务2.1分包方的权利和义务2.1.1分包方的施工责任分包方应按照合同约定的施工内容和施工标准，自行完成分包工程的施工任务。分包方应对分包工程的施工质量、施工安全、施工进度承担全部责任。2.1.2分包方的质量责任分包方应对分包工程的质量负责，并保证分包工程的质量符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定的要求。分包方应接受总包方及有关方面的检查、监督和验收。2.1.3分包方的安全责任分包方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和合同约定的安全标准进行施工，确保施工过程中的安全。分包方应对因施工原因造成的人员伤亡和财产损失承担全部责任。2.2总包方的权利和义务2.2.1总包方的施工责任总包方应按照合同约定的施工内容和施工标准，自行完成总包工程的施工任务。总包方应对总包工程的施工质量、施工安全、施工进度承担全部责任。2.2.2总包方的质量责任总包方应对总包工程的质量负责，并保证总包工程的质量符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定的要求。总包方应接受分包方及有关方面的检查、监督和验收。2.2.3总包方的安全责任总包方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和合同约定的安全标准进行施工，确保施工过程中的安全。总包方应对因施工原因造成的人员伤亡和财产损失承担全部责任。第三条合同价格3.1合同总价本合同总价为本合同所包含的所有工程量清单项目、材料供应及人工费用的总和，具体金额详见附件二：工程量清单及报价。3.2价格调整合同总价在合同有效期内固定不变，除非双方另有约定或发生不可抗力因素导致合同价款的调整。3.3支付方式总包方按照分包方完成的工程量和约定的付款节点，向分包方支付合同价款。具体支付方式详见附件三：支付方式及付款计划。第四条施工进度4.1施工计划分包方应根据总包方的要求，制定详细的施工计划，并报送总包方审批。4.2施工进度报告分包方应按照约定的时间节点，向总包方报告分包工程的施工进度情况。4.3进度变更如因特殊情况需要调整施工进度计划的，分包方应提前向总包方提出申请，经总包方批准后方可调整。第五条施工质量5.1质量标准分包方应按照国家和行业标准以及合同约定的质量要求进行施工，保证分包工程的质量。5.2质量控制分包方应建立健全质量控制体系，加强施工过程中的质量控制，确保分包工程的质量。5.3质量问题处理如分包工程出现质量问题，分包方应负责及时整改，并承担相应的质量责任。第六条施工安全6.1安全标准分包方应按照国家和行业标准以及合同约定的安全要求进行施工，保证施工过程中的安全。6.2安全教育分包方应加强安全生产教育，提高施工人员的安全意识，预防安全事故的发生。6.3安全事故处理如施工过程中发生安全事故，分包方应立即报告总包方，并按照相关法律法规和合同约定承担相应责任。第八条材料供应8.1材料种类分包方应按照总包方提供的材料清单，负责采购、供应合同约定的材料。8.2材料质量分包方应保证供应的材料质量符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定的要求。8.3材料供应时间分包方应按照施工进度计划和总包方的要求，按时供应合同约定的材料。第九条人员管理9.1人员配备分包方应根据施工需要，配备适量的具有相应资质的施工人员。9.2人员培训分包方应对施工人员进行必要的技能培训和安全教育，确保施工人员具备相应的施工技能和安全意识。9.3人员工资福利分包方应按时足额支付施工人员的工资，并依法为施工人员缴纳社会保险。第十条沟通协调10.1沟通方式分包方和总包方应通过定期会议、电话、电子邮件等方式进行沟通协调。10.2协调机制双方应建立协调机制，解决施工过程中出现的问题和矛盾。10.3变更处理如施工过程中发生变更，双方应按照约定的变更程序和方式进行处理。第十一条违约责任11.1分包方违约分包方未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，赔偿总包方因此造成的损失。11.2总包方违约总包方未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，赔偿分包方因此造成的损失。11.3违约赔偿违约方应按照合同约定或者实际损失的金额支付违约赔偿。第十二条争议解决12.1协商解决双方应通过友好协商的方式解决合同争议。12.2调解解决如协商不成，双方可以请求第三方进行调解。12.3仲裁解决如调解不成，任何一方均有权向约定的仲裁机构申请仲裁。12.4法律途径如仲裁不成，双方均有权通过法律途径解决争议。第十三条其他约定13.1知识产权保护双方应尊重对方的知识产权，不得侵犯对方的专利、商标等知识产权。13.2保密条款双方应对合同内容及在合同执行过程中获知的对方商业秘密予以保密。13.3不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或者部分履行，双方应按照约定的方式处理。第十四条合同的附件14.1分包工程图纸分包工程图纸是本合同的附件，是分包方施工的依据。14.2分包工程技术要求分包工程技术要求是本合同的附件，是分包方施工的依据。14.3分包工程量清单分包工程量清单是本合同的附件，是分包方施工和付款的依据。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：施工进度计划详细列出分包工程的施工进度计划，包括各阶段施工的开始时间、结束时间、施工内容、施工要求等。附件二：工程量清单及报价详细列出分包工程的所有工程量清单项目，包括项目名称、项目内容、工程量、单位、单价、总价等信息。附件三：支付方式及付款计划详细列出合同价款的支付方式及付款计划，包括付款的时间节点、付款金额、付款方式等。附件四：分包工程图纸提供分包工程的详细图纸，包括设计图纸、施工图纸等，作为分包方施工的依据。附件五：分包工程技术要求详细列出分包工程的技术要求，包括施工标准、材料要求、质量要求等。附件六：人员名单和管理制度提供分包方施工人员的名单和管理制度，包括人员资质、岗位设置、安全培训等信息。附件七：沟通协调机制详细列出双方之间的沟通协调机制，包括会议安排、沟通方式、联络人员等信息。附件八：变更处理程序详细列出合同变更的处理程序，包括变更申请、变更审批、变更实施等步骤。附件九：知识产权保护和保密协议详细列出双方在合同执行过程中的知识产权保护和保密协议内容。附件十：不可抗力事件认定及处理办法详细列出不可抗力事件的认定标准及处理办法，包括不可抗力事件的定义、责任划分、处理程序等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为(1)分包方未按照约定的施工内容和施工标准完成分包工程；(2)分包方未按照约定的时间节点完成工程进度；(3)分包方提供的材料质量不符合合同约定；(4)分包方未按照约定的人员和管理制度进行施工；(5)分包方未按照约定的沟通协调机制进行沟通；(6)分包方未按照约定的变更处理程序进行变更；(7)分包方未按照约定的知识产权保护和保密协议进行操作；(8)分包方未按照约定的不可抗力事件认定及处理办法进行处理。2.责任认定(1)分包方未按照约定的施工内容和施工标准完成分包工程的，应承担相应的整改责任和违约赔偿责任；(2)分包方未按照约定的时间节点完成工程进度的，应承担工期延误的违约赔偿责任；(3)分包方提供的材料质量不符合合同约定的，应承担材料更换、修复的违约赔偿责任；(4)分包方未按照约定的人员和管理制度进行施工的，应承担人员更换、培训的违约赔偿责任；(5)分包方未按照约定的沟通协调机制进行沟通的，应承担沟通不畅、协调不力的违约赔偿责任；(6)分包方未按照约定的变更处理程序进行变更的，应承担变更费用增加、工期延误的违约赔偿责任；(7)分包方未按照约定的知识产权保护和保密协议进行操作的，应承担知识产权侵权、泄露商业秘密的违约赔偿责任；(8)分包方未按照约定的不可抗力事件认定及处理办法进行处理的，应承担不可抗力事件造成的损失责任。示例说明：如果分包方未按照约定的施工内容和施工标准完成分包工程，导致工程质量不符合要求，总包方可以要求分包方进行整改，并承担相应的整改费用和工期延误的违约赔偿责任。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约行为：指合同一方或双方未履行合同约定的义务或履行义务不符合约定的行为。3.违约赔偿：指违约方因违约行为给