钢筋工承包合同范本

合同编号：__________第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________第二条合同价款2.1乙方承揽的钢筋施工任务，合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2甲方支付乙方的工程进度款，按工程进度分阶段支付，具体支付比例和时间由双方另行商定。第三条合同履行3.1乙方应按照甲方的要求，按时完成钢筋施工任务，保证工程质量符合国家相关标准和甲方的要求。3.2乙方应严格按照施工方案和安全操作规程进行施工，确保施工安全，避免发生安全事故。3.3乙方应承担因施工原因造成的损失及赔偿责任，包括但不限于人员伤亡、财产损失等。3.4甲方应按照合同约定，按时支付乙方工程进度款，确保乙方施工的正常进行。3.5甲方应提供施工所需的水、电、照明等基础设施，以及乙方施工人员的住宿、餐饮等生活保障。第四条合同的变更和解除4.1合同履行过程中，如遇特殊情况，需变更或解除合同时，双方应协商一致，并签订书面协议。4.2合同变更或解除后，乙方应按照双方约定，承担相应的违约责任。第五条争议解决5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第六条其他约定6.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格，乙方提交完整工程资料止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________注意事项：1.工程项目的合法性：确保工程项目已获得所有必要的批准和许可，包括但不限于建筑许可证、施工许可证等。解决办法：双方应核实工程项目的合法性，并在合同中明确双方因工程项目非法导致的损失责任承担。2.工程质量标准：明确工程质量要求，包括材料、施工工艺、验收标准等。解决办法：双方应共同商定工程质量标准，并在合同中详细列出，确保双方的理解和执行一致。3.工期延误：由于乙方原因导致的工期延误可能引起甲方损失。解决办法：合同中应规定工期延误的违约责任，包括违约金或其他赔偿方式。4.付款条件：明确付款的时间、条件和金额。解决办法：合同中应详细说明付款的条件和时间点，以及未按时付款的违约责任。5.变更和解除合同的条件：合同变更或解除的条件和程序。解决办法：合同中应明确变更或解除合同的条件和必须遵循的程序，以及相关的法律后果。6.争议解决：争议解决的途径和方法。解决办法：合同中应约定争议解决的途径，如协商、调解、仲裁或诉讼，并指定适用的法律和管辖法院。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中的委托方或项目所有方，负责委托工程项目的实施。2.乙方：指合同中的承包方，负责接受委托并实施工程项目。3.工程：指合同双方约定的具体建设项目或工作内容。4.合同价款：指双方约定的乙方完成工程应得的报酬总额。5.工程进度款：指根据工程进度，甲方按约定向乙方支付的款项。6.违约责任：指合同一方未履行或未正确履行合同义务时，应承担的法律责任。7.工期延误：指合同约定的工程完成时间超过约定的期限。8.争议解决：指合同双方在履行合同过程中发生分歧时，采取的法律程序和方法。9.仲裁：指合同双方约定将争议提交给仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。10.诉讼：指合同双方将争议提交给法院进行审判的一种争议解决方式。应用场合：1.建筑工程项目中的钢筋施工环节。2.钢筋施工分包商与总包商之间的合同签订。3.私人或商业建筑、桥梁、隧道等基础设施建设中的钢筋施工。补充条款：1.钢筋材质要求：明确钢筋的种类、规格、强度等要求。2.施工安全措施：包括施工现场的安全防护、消防、环境保护等。3.工程变更：对于工程变更的情况，包括变更的范围、时间、费用等做出规定。4.不可抗力：对于不可抗力事件的影响，包括自然灾害、社会事件等做出规定。5.保险责任：明确双方在施工过程中的保险责任，包括施工保险、人身保险等。附件列表：1.工程图纸和技术说明书：详细说明工程的结构设计、钢筋布局等。2.钢筋施工方案：详细说明施工的具体步骤、工艺流程等。3.钢筋材料采购合同：如果乙方负责采购