专业化工程项目招投标及合同执行规范2024

专业化工程项目招投标及合同执行规范2024本合同目录一览1.投标阶段1.1投标资格1.2投标文件1.3投标保证金1.4投标报价1.5投标有效期2.评标阶段2.1评标委员会2.2评标标准2.3评标结果公示2.4招标人反馈3.合同签订阶段3.1合同草案3.2合同谈判3.3合同签订3.4合同备案4.合同执行阶段4.1施工准备4.2施工进度4.3质量控制4.4安全文明施工4.5合同变更5.工程验收阶段5.1验收标准5.2验收程序5.3验收结果5.4竣工结算6.违约责任6.1违约行为6.2违约责任认定6.3违约赔偿7.争议解决7.1协商解决7.2调解解决7.3仲裁解决7.4法律诉讼8.合同解除8.1解除条件8.2解除程序8.3解除后的事宜9.合同终止9.1终止条件9.2终止程序9.3终止后的事宜10.一般规定10.1语言文字10.2法律法规10.3合同附件11.合同的生效、变更和终止11.1生效条件11.2生效时间11.3变更程序11.4终止条件12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约保密责任13.不可抗力13.1不可抗力事件13.2不可抗力后果13.3不可抗力责任14.合同争议解决方式14.1争议解决方式选择14.2仲裁机构14.3诉讼管辖法院第一部分：合同如下：第一条投标阶段1.1投标资格1.1.1投标人应具备国家规定的相应资质条件。1.1.3投标人应符合招标文件中规定的其他条件。1.2投标文件1.2.1投标人应按照招标文件的要求提交投标文件。1.2.2投标文件应包括投标报价、施工方案、项目管理机构等。1.2.3投标文件应使用规定的格式和字体，字迹清楚，不得涂改。1.3投标保证金1.3.1投标人应提交投标保证金，保证金金额详见招标文件。1.3.2投标保证金应以银行保函或现金形式提交。1.3.3投标保证金将在投标无效或者中标后按照招标文件规定退还。1.4投标报价1.4.1投标报价应包括工程全部费用，包括但不限于施工费、材料费、人工费等。1.4.2投标报价应符合国家规定的计价标准和计价方法。1.4.3投标报价应以人民币表示，精确到小数点后两位。1.5投标有效期1.5.1投标文件的有效期为招标文件规定的期限。1.5.2投标文件在有效期内不得撤销或者修改。1.5.3投标文件有效期届满后，投标人有权收回投标保证金。第二条评标阶段2.1评标委员会2.1.1评标委员会由招标人依法组建，负责对投标文件进行评审。2.1.2评标委员会成员应具备相应的专业能力和经验。2.1.3评标委员会成员不得与投标人存在利害关系，不得透露评审情况。2.2评标标准2.2.1评标委员会应按照招标文件规定的评标标准进行评审。2.2.2评标标准包括但不限于投标报价、施工方案、项目管理机构等。2.2.3评标委员会有权要求投标人提供补充材料或者澄清说明。2.3评标结果公示2.3.1评标结果应当在招标文件规定的期限内进行公示。2.3.2评标结果公示期不得少于三天。2.3.3招标人应当在公示期结束后三个工作日内向中标人发出中标通知书。2.4招标人反馈2.4.1招标人应在中标通知书发出后五个工作日内向未中标人发出反馈通知。2.4.2招标人应向未中标人提供未中标原因的书面材料。2.4.3招标人应在中标通知书发出后七个工作日内退还投标保证金。第三条合同签订阶段3.1合同草案3.1.1合同草案由招标人根据招标文件和中标人的投标文件制定。3.1.2合同草案应包括合同的主要条款，如工程范围、质量标准、工期等。3.1.3合同草案应使用规范的合同格式，明确双方的权利和义务。3.2合同谈判3.2.1双方应按照合同草案进行谈判，就合同条款达成一致。3.2.2合同谈判过程中，双方应充分沟通，积极协调，达成共识。3.2.3合同谈判结果应以书面形式记载，作为合同附件。3.3合同签订3.3.1合同经双方协商一致后，由双方代表签字盖章。3.3.2合同签订时，双方应查验对方的有效证件，确认身份无误。3.3.3合同签订后，双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。3.4合同备案3.4.1合同签订后，双方应按照法律规定将合同备案。3.4.2备案所需材料包括但不限于合同原件、双方有效证件等。3.4.3合同备案后，合同即具有法律效力。第四条合同执行阶段4.1施工准备4.1.1承包人应按照合同约定进行施工前准备工作。4.1.2施工准备工作包括但不限于施工现场第八条工程验收阶段8.1验收标准8.1.1工程验收应按照国家和行业的相关标准、规范进行。8.1.2工程质量应符合合同约定的质量等级要求。8.1.3工程验收应包括中间验收和竣工验收。8.2验收程序8.2.1工程验收前，承包人应提交工程竣工报告和相关资料。8.2.2验收委员会由招标人组建，负责对工程进行验收。8.2.3验收委员会应对工程质量、安全、进度等方面进行全面检查。8.3验收结果8.3.1验收委员会应对工程验收结果进行评审，形成验收报告。8.3.2验收报告应明确工程是否符合验收标准和要求。8.3.3验收合格后，双方应签署工程验收证书。8.4竣工结算8.4.1工程验收合格后，双方应按照合同约定进行竣工结算。8.4.2竣工结算应包括工程款支付、变更费用、违约金等。8.4.3竣工结算后，双方应按照约定时间支付或者退还剩余款项。第九条违约责任9.1违约行为9.1.1任何一方违反合同约定，均视为违约行为。9.1.2违约行为包括但不限于未按约定履行合同义务、迟延履行等。9.2违约责任认定9.2.1违约责任应根据违约行为的性质、情节严重程度等因素确定。9.2.2违约责任认定应遵循公平原则，确保双方权益。9.3违约赔偿9.3.1违约方应承担因违约行为给守约方造成的损失。9.3.2损失赔偿额应包括实际损失、预期利益等。9.3.3违约方应按照合同约定或者守约方实际损失支付赔偿金。第十条争议解决10.1协商解决10.1.1双方应通过友好协商的方式解决合同争议。10.1.2协商解决不成时，双方可同意选择其他争议解决方式。10.2调解解决10.2.1双方可向合同签订地或者工程项目所在地的人民调解委员会申请调解。10.2.2调解不成的，双方同意选择其他争议解决方式。10.3仲裁解决10.3.1双方同意将合同争议提交合同签订地或者工程项目所在地的仲裁委员会仲裁。10.3.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。10.4法律诉讼10.4.1双方未能通过协商、调解、仲裁解决争议时，可向合同签订地或者工程项目所在地的法院提起诉讼。10.4.2诉讼期间，双方应继续履行合同，不得影响工程进度。第十一条合同解除11.1解除条件11.1.1在合同履行过程中，发生不可抗力等法律规定的情形，导致合同无法继续履行。11.1.2双方协商一致，达成解除合同的书面协议。11.2解除程序11.2.1合同解除应采取书面形式，并由双方签字盖章。11.2.2解除合同后，双方应按照合同约定处理善后事宜。11.3解除后的事宜11.3.1合同解除后，双方不再享有合同约定的权利和义务。11.3.2解除合同不影响双方对已履行部分的责任和义务。第十二条一般规定12.1语言文字12.1.1合同使用的语言文字为中文。12.1.2合同附件、补充协议等使用相同的语言文字。12.2法律法规12.2.1合同的订立、履行、变更、解除和终止，应遵守中华人民共和国法律、法规。12.2.2双方应遵守国家关于工程建设的政策和规定。12.3合同附件12.3.1合同附件是合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。12第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：投标资格证明附件一.1：投标人营业执照副本复印件附件一.2：投标人资质证书复印件附件一.3：投标人法定代表人身份证明附件一.4：投标人法定代表人授权委托书附件二：投标文件附件二.1：投标报价表附件二.2：施工方案概述附件二.3：项目管理机构人员名单附件二.4：投标保证金支付凭证附件三：合同草案附件三.1：合同条款草稿附件三.2：合同谈判记录附件三.3：合同签订授权书附件四：工程竣工报告附件四.1：工程竣工验收申请附件四.2：工程竣工验收资料附件四.3：工程竣工验收证书附件五：工程款支付证明附件五.1：工程进度款支付凭证附件五.2：变更费用支付凭证附件五.3：竣工结算支付凭证附件六：违约金计算公式附件六.1：违约金计算示例附件七：争议解决方式选择协议附件七.1：协商解决协议附件七.2：调解解决协议附件七.3：仲裁协议附件七.4：诉讼管辖协议说明二：违约行为及责任认定：2.1承包人未按照合同约定完成施工任务。2.2承包人未按照合同约定支付工程款项。2.3发包人未按照合同约定支付进度款或者结算款。2.4发包人未按照合同约定提供施工场地或者施工条件。2.5双方未按照合同约定履行合同义务，导致合同无法继续履行。违约责任认定标准：3.1违约方应承担因违约行为给守约方造成的直接经济损失。3.2违约方应承担因违约行为给守约方造成的预期利益损失。3.3违约方应按照合同约定支付违约金。3.4违约方应承担因违约行为产生的其他费用和损失。示例说明：如承包人未按照合同约定完成施工任务，导致工程延期，承包人应承担因工程延期给发包人造成的预期利益损失，并按照合同约定支付违约金。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.合同履行：指合同双方按照合同约定履行各自的权利和义务。3.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的违约补偿。4.合同解除：指合同双方协商一致，提前终止合同关系。5.争议解决方式：指双方在合同中约定的解决合同争议的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼。6.合同有效期：指合同规定的合同生效和