2024版建设工程施工合同官方范本

2024版建设工程施工合同官方范本合同目录第一章：合同总则1.1合同目的与适用范围1.2合同的法律依据1.3双方的权利与义务第二章：合同主体2.1发包方的资质与责任2.2承包方的资质与责任2.3双方的代表与授权第三章：工程范围与内容3.1工程概况3.2工程范围3.3工程内容及技术要求第四章：工程质量与验收4.1质量标准与要求4.2施工过程中的质量控制4.3工程验收程序与标准第五章：合同价格与支付5.1合同价格的确定5.2工程预付款与进度款支付5.3工程结算与最终支付第六章：施工进度与延期6.1施工进度计划6.2进度控制与调整6.3延期与违约责任第七章：安全与环保7.1安全生产责任7.2环境保护措施7.3事故处理与责任第八章：合同变更与解除8.1合同变更的条件与程序8.2合同解除的条件与程序8.3变更与解除后的权利义务第九章：违约责任9.1违约责任的界定9.2违约赔偿的范围与计算方法9.3违约责任的免除与限制第十章：争议解决10.1争议解决的方式10.2协商与调解10.3仲裁与诉讼第十一章：附则11.1合同的解释11.2合同的生效与终止11.3其他约定第十二章：签字栏12.1签字人信息12.2签订时间12.3签订地点以上为《2024版建设工程施工合同官方范本》的合同目录。合同编号______第一章：合同总则1.1合同目的与适用范围本合同旨在明确发包方与承包方在建设工程施工过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行。本合同适用于双方在施工过程中的所有相关活动。1.2合同的法律依据本合同的订立、履行、变更、解除和争议解决，均应遵守中华人民共和国的法律、法规和相关政策。1.3双方的权利与义务发包方有权监督工程进度和质量，承包方应按合同约定完成工程。双方应互相尊重、平等协商，共同解决施工过程中的问题。第二章：合同主体2.1发包方的资质与责任发包方应具备相应的资质和能力，负责提供施工所需的场地、资料和必要的协助。2.2承包方的资质与责任承包方应具备相应的施工资质和能力，负责按照合同约定完成施工任务。2.3双方的代表与授权双方应各自指定一名代表，负责合同的履行和沟通。双方代表应具备相应的授权。第三章：工程范围与内容3.1工程概况本工程位于______，工程性质为______，工程规模为______。3.2工程范围工程范围包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等。具体工程范围详见附件一。3.3工程内容及技术要求工程内容应符合国家相关技术标准和规范，具体技术要求详见附件二。第四章：工程质量与验收4.1质量标准与要求工程质量应符合国家及行业相关标准，具体标准详见附件三。4.2施工过程中的质量控制承包方应建立完善的质量管理体系，确保施工过程中的每一个环节都符合质量要求。4.3工程验收程序与标准工程验收应按照国家及行业相关标准进行，具体验收程序和标准详见附件四。第五章：合同价格与支付5.1合同价格的确定合同价格应根据工程量清单和市场价格合理确定，具体价格详见附件五。5.2工程预付款与进度款支付工程预付款支付比例为合同总价的______%，进度款支付应根据工程进度和质量进行。5.3工程结算与最终支付工程结算应在工程竣工验收合格后进行，最终支付应在结算完成后的______天内完成。第六章：施工进度与延期6.1施工进度计划施工进度计划应详细列出每个阶段的施工内容和时间安排，具体计划详见附件六。6.2进度控制与调整发包方有权监督施工进度，承包方应根据实际情况及时调整施工进度计划。6.3延期与违约责任因承包方原因导致工程延期，承包方应承担相应的违约责任。具体责任详见附件七。第七章：安全与环保7.1安全生产责任承包方应严格遵守安全生产法规，确保施工安全。7.2环境保护措施施工过程中应采取有效措施，减少对环境的影响。7.3事故处理与责任发生安全事故或环境污染事故，承包方应负责处理并承担相应责任。第八章：合同变更与解除8.1合同变更的条件与程序合同变更应经双方协商一致，并按照规定程序进行。8.2合同解除的条件与程序合同解除应符合法律规定，并按照规定程序进行。8.3变更与解除后的权利义务合同变更或解除后，双方应根据实际情况重新确定各自的权利和义务。第九章：违约责任9.1违约责任的界定任何一方未能履行或完全履行合同义务，或违反合同条款，应承担违约责任。9.2违约赔偿的范围与计算方法违约方应赔偿对方因违约行为所遭受的直接损失，包括但不限于工程延误损失、材料浪费损失等。赔偿金额的计算方法应根据实际损失和合同约定确定。9.3违约责任的免除与限制不可抗力情况下，双方可根据实际情况免除或限制违约责任。9.3.1不可抗力的定义不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。9.3.2不可抗力的通知义务一方因不可抗力不能履行合同时，应及时通知对方，并提供相应的证明。第十章：争议解决10.1争议解决的方式双方应首先通过协商解决争议。协商不成时，可选择调解、仲裁或诉讼等方式解决。10.2协商与调解双方应本着公平、诚信的原则，通过协商或第三方调解解决争议。10.3仲裁与诉讼协商或调解不成时，双方可选择向约定的仲裁机构申请仲裁，或向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一章：附则11.1合同的解释本合同的解释应以合同文本为准，合同文本的解释权归双方共同所有。11.2合同的生效与终止本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并结清所有款项后终止。11.3其他约定双方可根据实际情况，就未尽事宜进行补充约定。11.3.1补充协议本合同的任何补充协议均应以书面形式作出，并作为本合同不可分割的一部分。11.3.2通知与送达双方应确保提供的通知和文件送达地址准确无误，任何一方变更地址应及时书面通知对方。第十二章：签字栏12.1签字人信息发包方代表：，职务：，联系电话：______承包方代表：，职务：，联系电话：______12.2签订时间本合同签订时间为：____年____月____日。12.3签订地点本合同签订地点为：__