邯郸工地停工合同范本

邯郸工地停工合同范本第一篇范文：合同编号：[填写合同编号]甲方（以下简称“甲方”）：[填写甲方全称]地址：[填写甲方地址]联系人：[填写甲方联系人姓名]联系电话：[填写甲方联系电话]乙方（以下简称“乙方”）：[填写乙方全称]地址：[填写乙方地址]联系人：[填写乙方联系人姓名]联系电话：[填写乙方联系电话]鉴于甲方为邯郸工地项目业主，乙方为该项目施工单位，鉴于甲方要求乙方暂停施工，经双方友好协商，特订立本合同，以明确双方权利义务。第一条合同标的本合同标的为邯郸工地项目的停工事宜。第二条停工范围乙方应按照甲方的要求，暂停邯郸工地项目的所有施工活动。第三条停工时间乙方应自收到甲方停工通知之日起[填写停工天数]天内停止施工。停工期限届满后，如甲方未书面通知乙方恢复施工，乙方有权自行恢复施工。第四条停工期间费用处理1.乙方停工期间，甲方不支付乙方任何停工期间的费用。2.停工期间，乙方的设备、材料及人员管理等费用由乙方自行承担。3.停工期间，如甲方要求乙方采取措施保护工程现场，乙方应按照甲方的要求执行，相关费用由甲方承担。第五条合同的解除和终止1.本合同在乙方按照甲方要求完成停工事宜后自动解除。2.如甲方提前书面通知乙方恢复施工，本合同终止。3.如甲方在停工期限届满后未书面通知乙方恢复施工，乙方有权自行恢复施工，本合同终止。第六条违约责任1.如乙方未按照甲方要求停工，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付违约金，违约金金额为停工期间工程造价的[填写百分比]。2.如甲方未按照约定时间通知乙方恢复施工，甲方应支付乙方因停工导致的损失，包括但不限于人员费用、设备租赁费用等。第七条争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________甲方代表（签字）：______________乙方代表（签字）：______________签订日期：[填写签订日期]1.邯郸工地项目停工通知2.停工期间工程造价证明文件3.甲方联系人及联系方式确认函4.乙方联系人及联系方式确认函第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导甲方（以下简称“甲方”）：[填写甲方全称]地址：[填写甲方地址]联系人：[填写甲方联系人姓名]联系电话：[填写甲方联系电话]乙方（以下简称“乙方”）：[填写乙方全称]地址：[填写乙方地址]联系人：[填写乙方联系人姓名]联系电话：[填写乙方联系电话]丙方（以下简称“丙方”）：[填写丙方全称]地址：[填写丙方地址]联系人：[填写丙方联系人姓名]联系电话：[填写丙方联系电话]鉴于甲方为邯郸工地项目业主，乙方为该项目施工单位，丙方为甲方指定的第三方监督机构，鉴于甲方要求乙方暂停施工，为确保甲方权益，经双方友好协商，特订立本合同，以明确双方及丙方的权利义务。第一条合同标的本合同标的为邯郸工地项目的停工事宜，以及丙方作为第三方监督机构对停工过程的监督。第二条停工范围乙方应按照甲方的要求，暂停邯郸工地项目的所有施工活动。第三条停工时间乙方应自收到甲方停工通知之日起[填写停工天数]天内停止施工。停工期限届满后，如甲方未书面通知乙方恢复施工，乙方有权自行恢复施工。第四条停工期间费用处理1.乙方停工期间，甲方不支付乙方任何停工期间的费用。2.停工期间，乙方的设备、材料及人员管理等费用由乙方自行承担。3.停工期间，如甲方要求乙方采取措施保护工程现场，乙方应按照甲方的要求执行，相关费用由甲方承担。第五条丙方职责1.丙方作为第三方监督机构，负责对停工过程进行监督，确保乙方按照甲方要求停工。2.丙方应定期向甲方报告停工进展情况，并对乙方进行现场检查。3.丙方应协助甲方处理停工过程中的相关事宜，包括但不限于协调乙方与甲方之间的沟通。第六条乙方违约及限制条款1.如乙方未按照甲方要求停工，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付违约金，违约金金额为停工期间工程造价的[填写百分比]。2.如乙方在停工期间未经甲方同意擅自恢复施工，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付违约金，违约金金额为工程造价的[填写百分比]。3.如乙方在停工期间违反合同约定，导致甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。第七条甲方权利条款1.甲方有权要求乙方按照约定时间停工，并按照约定时间恢复施工。2.甲方有权要求丙方对停工过程进行监督，并定期收到丙方的报告。3.甲方有权根据实际情况调整停工时间，并要求乙方予以遵守。第八条争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第九条其他约定1.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。2.本合同自三方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________丙方（盖章）：________________甲方代表（签字）：______________乙方代表（签字）：______________丙方代表（签字）：______________签订日期：[填写签订日期]1.邯郸工地项目停工通知2.停工期间工程造价证明文件3.甲方联系人及联系方式确认函4.乙方联系人及联系方式确认函5.丙方联系人及联系方式确认函第三方介入的意义和目的在于，丙方作为第三方监督机构，能够客观公正地监督停工过程，确保乙方按照甲方要求停工，同时协助甲方处理停工过程中的相关事宜，维护甲方的权益。甲方为主导的目的和意义在于，通过明确甲方的权利条款和利益条款，确保甲方在停工过程中的权益得到充分保障，同时通过设立乙方的违约及限制条款，对乙方进行约束，防止乙方违反合同约定，造成甲方损失。第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导甲方（以下简称“甲方”）：[填写甲方全称]地址：[填写甲方地址]联系人：[填写甲方联系人姓名]联系电话：[填写甲方联系人联系电话]乙方（以下简称“乙方”）：[填写乙方全称]地址：[填写乙方地址]联系人：[填写乙方联系人姓名]联系电话：[填写乙方联系电话]丙方（以下简称“丙方”）：[填写丙方全称]地址：[填写丙方地址]联系人：[填写丙方联系人姓名]联系电话：[填写丙方联系电话]鉴于甲方为邯郸工地项目业主，乙方为该项目施工单位，丙方为乙方指定的第三方监督机构，鉴于甲方要求乙方暂停施工，为确保乙方权益，经双方友好协商，特订立本合同，以明确双方及丙方的权利义务。第一条合同标的本合同标的为邯郸工地项目的停工事宜，以及丙方作为第三方监督机构对停工过程的监督。第二条停工范围乙方应按照甲方的要求，暂停邯郸工地项目的所有施工活动。第三条停工时间乙方应自收到甲方停工通知之日起[填写停工天数]天内停止施工。停工期限届满后，如甲方未书面通知乙方恢复施工，乙方有权自行恢复施工。第四条停工期间费用处理1.乙方停工期间，甲方不支付乙方任何停工期间的费用。2.停工期间，乙方的设备、材料及人员管理等费用由乙方自行承担。3.停工期间，如甲方要求乙方采取措施保护工程现场，乙方应按照甲方的要求执行，相关费用由甲方承担。第五条丙方职责1.丙方作为第三方监督机构，负责对停工过程进行监督，确保乙方按照甲方要求停工。2.丙方应定期向乙方报告停工进展情况，并对乙方进行现场检查。3.丙方应协助乙方处理停工过程中的相关事宜，包括但不限于协调乙方与甲方之间的沟通。第六条甲方违约及限制条款1.如甲方未按照约定时间通知乙方恢复施工，甲方应支付乙方因停工导致的损失，包括但不限于人员费用、设备租赁费用等。2.如甲方在停工期限届满后未书面通知乙方恢复施工，甲方应支付乙方违约金，违约金金额为工程造价的[填写百分比]。3.如甲方违反合同约定，导致乙方损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。第七条乙方权利条款1.乙方有权要求甲方按照约定时间停工，并按照约定时间恢复施工。2.乙方有权要求丙方对停工过程进行监督，并定期收到丙方的报告。3.乙方有权根据实际情况调整停工时间，并要求甲方予以遵守。第八条争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第九条其他约定1.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。2.本合同自三方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________丙方（盖章）：________________甲方代表（签字）：______________乙方代表（签字）：______________丙方代表（签字）：______________签订日期：[填写签订日期]1.邯郸工地项目停工通知2.停工期间工程造价证明文件3.甲方联系人及联系方