二级建造师考试《法规》题库100题含答案卷1015

二级建造师考试《法规》题库100题含答案」015

1.题型：多选题

建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供的建设工程有关安全施工措施资料包

括（）。

A工程施工合同

B施工现场总平面布置图

C临时设施规划方案和已搭建情况

D施工进度计划

E拆除施工组织方案

答案

A,B,C,D

2.题型：单选题

关于专职安全生产管理人员配备要求的说法，正确的是（）。*

A按建筑施工总承包企业资质管理要求，资质等级越高则专职安全生产管理人员配

备越多

B建筑施工企业经营规模较小的，可以不配备专职安全生产管理人员

C建筑施工企业的分支机构不必配备专职安全生产管理人员

D作业难度大的施工作业班组必须配备专职安全生产管理人员

答案

A

解析

建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应满足下列要求，

并应根据企业经营规模、设备管理和生产需要予以增加：（1）建筑施工总承包资

质序列企业：特级资质不少于6人；一级资质不少于4人；二级和二级以下资质企

业不少于3人。（2）建筑施工专业承包资质序列企业：一级资质不少于3人；二

级和二级以下资质企业不少于2人。（3）建筑施工劳务分包资质序列企业：不少

于2人。（4）建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构应依据实际生

产情况配备不少于2人的专职安全生产管理人员。施工作业班组可以配备兼职安全

生产管理人员。

3.题型：单选题

甲建设单位与乙勘察设计单位签订了勘察设计合同。合同约定，设计费为150万

元，定金为设计费的15%。发包方已支付定金。如果乙在规定期限内不履行合

同，应该返还给甲（）。A

15万元B

30万元C

45万元D

依据发包方损失而定

考占

2Z201073抵押权、质权、留置权、定金的规定

解析

当事人可以依照《担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行

债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权

要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。

150xl5%x2=45故C为正确。

考点：定金。

4.题型：多选题

设计单位的安全责任包括（）。A

按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计B

提出防范安全生产事故的指导意见和措施建议C

对安全技术措施或专项施工方案进行审查D

依法对施工安全事故隐患进行处理E

对设计成果的实施结果承担责任

考点

2Z206052勘察、设计单位相关的安全责任

解析

设计单位对设计结果承担责任，而不是实施行为。

考点：设计单位的安全责任

5.题型：多选题

用人单位可以随时解除劳动合同的情形包括（）。

A严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的

B严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的

C劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的

D劳动者患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单

位另行安排工作的

E在试用期间被证明不符合录用条件的

答案

A,B,E

解析

《劳动合同法》在赋予劳动者单方解除权的同时，也赋予用人单位对劳动合同的

单方解除权，以保障用人单位的用工自主权。《劳动合同法》第39条规定，劳动

者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：（1）在试用期间被证明不符合

录用条件的；（2）严重违反用人单位的规章制度的；（3）严重失职，营私舞弊，给用

人单位造成重大损害的；（4）劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本

单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；（5）因《劳动

合同法》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的；（6）被依法追究刑

事责任的。

6.题型：单选题

下列变更中，属于完全狭义的合同变更的是（）□[2013]A

主体、客体均变更B

主体、内容均变更C

客体、内容均变更D

形式、主体均变更

考点

2Z204015合同的履行、变更、转让、撤销和终止

解析

考查合同的狭义变更的概念。广义的合同变更包括了合同关系三要素即主体、客

体、内容至少一项要素发生变更。狭义的合同变更不包括主体变更。合同主体变更

是改变债权人或债务人，实质上是合同权利义务的转让。本题C项正确。

考点：合同的变更

7.题型：单选题

劳动行政部门自收到集体合同文本之日起（）未提出异议的，集体合同即行生

效。A

3日内B

5日内C

10日内D

15日内

考点

2Z204021劳动合同订立的规定

解析

劳动行政部门自收到集体合同文本之日起15日内未提出异议的，集体合同即行生

效。

考点：集体合同

8.题型：多选题

根据《民诉法》，起诉必须符合的条件有（）。

A原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织

B有明确的被告

C有具体的诉讼请求和理由

D事实清楚，证据确定充分

E属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖

答案

A,B,C,E

9.题型：单选题

某建造师因工作调动与原聘用单位解除了劳动关系，其注册证书应当（）。*

A延续有效

B注销注册或变更注册

C被吊销

D被撤销

答案

B

解析

聘用企业与注册建造师解除劳动关系的，应当及时申请办理注销注册或变更注

nn

劝t°

10.题型：单选题

下列关于工程分包和联合体承包活动相关连带责任的表述中，正确的是（）。

A联合体承包工程其成员之间的连带责任属约定连带责任

B如果分包单位是经业主认可的，总包单位对其过失不负连带责任

C工程总分包单位之间的连带责任是法定连带责任

D负有连带义务的每个债务人都负有清偿部分债务的义务

答案

C

解析

工程总分包、联合体承包方式中各成员之间的连带责任都是法定的，故A选项

错误。总承包人分包工程需经业主方认可，包括在总承包合同中明确或分包时经业

主认定两种方式，但这不影响总、分包人之间应负的连带责任，故B选项错误。

此外，民法通则规定，负有连带义务的债务人都负有清偿债务的义务，当出现赔偿

时，业主可向任何一方索赔。故选项C正确。

11.题型：单选题

在工程建设标准中，（）不属于强制性标准的用词。

A不得

B不应

C必须

D不宜

答案

D

12.题型：单选题

某施工企业A由于工程建设的需要，需要经过B工厂的道路运送建筑材料。于

是，A、B双方订立合同，约定施工企业A向B工厂支付一定的费用，则A企业

便可以通过B单位的道路运送材料。在此合同中，施工企业A拥有的权利是

（）oA

相邻权B

地役权C

土地租赁权D

建设用地使用权

考点

2Z201041物权的主要种类和与土地相关的物权

解析

原文是地役权，是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他

人不动产的权利。他人的不动产为供役地，自己的不动产为需役地。从性质上说，

地役权是按照当事人的约定设立的用益物权。

考点：地役权。

13.题型：多选题

编制安全专项施工方案时，应当包括的内容有（）。

A工程项目采用的导则

B施工计划

C工程概况

D编制依据

E劳动力计划

答案

B,C,D,E

14.题型：多选题

下列合同中，债权人有留置权的包括（）.

A买卖合同

B保管合同

C运输合同

D加工承揽合同

E劳动合同

答案

B,C,D

15.题型：多选题

建筑节能工程存在下列（）问题时，按照规定应重新组织验收。

A验收组织机构不符合法规及规范要求

B工程使用的主要建筑材料未提供相关的节能性检测报告

C验收人员不具备相应资格的

D验收各方主体验收意见不一致

E工程存在违反强制性条文的质量问题而未整改完毕

答案

A,C,D

解析

工程项目验收存在以下问题之一的，应重新组织建筑节能工程验收：（1）验收

组织机构不符合法规及规范要求的；（2）参加验收人员不具备相应资格的；（3）

参加验收各方主体验收意见不一致的；（4）验收程序和执行标准不符合要求的；

（5）各方提出的问题未整改完毕的。

16.题型：单选题

下列关于中标法定要求的说法中，正确的是（）□

A中标人必须是报价最低的投标人

B中标候选人的公示期不得少于3日

C中标通知书对招标人和投标人具有法律效力

D中标通知书发出之前，招标人可与投标人就报价进行谈判

答案

B

17.题型：单选题

材料供应商甲因施工企业乙拖欠货款，诉至人民法院。法院开庭审理后，在主审法

官的主持下，乙向甲出具了还款计划。人民法院制作了调解书，则此欠款纠纷解决

的方式是()。

A和解

B调解

C诉讼

D诉讼与调解相结合

答案

B

解析

调解包括法院调解与诉讼外调解。法院调解，是指在人民法院的主持下，在双方

当事人自愿的基础上，以制作调解书的形式，解决纠纷的一种方式。

18.题型：单选题

承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以

按照当事人提供的其他证据确认()。A

结算文件的工程量B

实际发生的工程量C

合同约定的工程量D

图纸计算的工程量

考点

2Z204012建设工程工期和支付价款的规定

解析

承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以

按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。

考点：对工程量有争议的工程款结算。

19.题型：单选题

施工总承包单位承包建设工程后的下列行为中，除（）以外均是法律禁止的.

A将承包的工程全部转让给他人完成的

B将有关专业工程发包给了业主推荐的专业分包人的

C将承包的工程肢解后以分包的方式全部转让给他人完成的

D将分包的工程发包后未设立项目管理机构进行组织管理的

答案

B

20.题型：单选题

关于民事诉讼执行程序的说法，正确的是（）*

A具有执行力的裁判书只能由作出该裁判书的法院负责执行

B执行可以采取查封、扣押、冻结等措施

C执行异议审查和复议期间，暂停执行

D执行申请人只能是诉讼当事人

答案

B

解析

考查民事诉讼的执行程序。民事诉讼的执行措施主要有：查封、扣押、冻结、划

拨、变价被执行人的存款、债券、股票、基金份额等财产。

21.题型：单选题

某工程公司法定代表人授权其合约部经理李某签订某工程设计合同，该行为属于

（）。

A法定代理

B委托代理

C表见代理

D指定代理

答案

B

22.题型：单选题

如果守约方发生的经济损失大于违约金或定金的，守约方可以主张违约方按照

（）予以赔偿。A

采取补救措施B

实际损失C

违约金D

定金

考点

2Z204016违约责任及违约责任的免除

解析

如果守约方发生的经济损失大于违约金或定金的，守约方可以主张违约方按照实际

损失予以赔偿。

考点：承担违约责任的种类

23.题型：单选题

在配合建设工程进行的考古发掘工作中，建设单位、施工单位应当配合考古发掘单

位，保护出土文物或者遗迹的（）o

A完好

B安全

C辨认

D鉴定

答案

B

24.题型：单选题

根据有关标准管理的规定，对需要在全国工程建设行业范围内统一的工程建设勘

察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等的质量要求，可以制定工程建设

（）oA

国家标准和地方标准B

国家标准或行业标准c

行业标准和地方标准D

行业标准和企业标准

考点

2Z207011工程建设标准的分类

解析

《标准化法》规定，对需要在全国范围内统一的技术要求，应当制定国家标准。

《标准化法》规定，对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要

求，可以制定行业标准。故选B

考点：工程建设国家标准的范围和类型

25.题型：多选题

2003年4月1日，王某骑车回家经过一工地时，掉入没有设置明显标志和采取安

全措施的坑中，造成骨折。王某于同年5月10日找到建设项目的发包人和承包人

要求赔偿，两单位相互推诿。同年6月13日，王某前往法院起诉，突遭台风袭

击，中途返回，下列说法错误的有（）o

A本案诉讼时效期间于2004年4月1日届满

B本案诉讼时效期间于2003年10月5日届满

C王某6月13日的行为引起诉讼时效中断

D王某6月13日的行为引起诉讼时效中止

E王某6月13日的行为引起诉讼时效延长

答案

B,C,D,E

26.题型：单选题

《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在危险部位设置明显的安全警

示标志。这里所指的安全警示标志一般由（）制定。

A施工单位

B设计单位

C建设单位

D国家有关部门

答案

D

解析

《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在危险部位设置明显的安全

警示标志。这里所指的安全警示标志一般由国家有关部门制定。

27.题型：单选题

依据《劳动合同法》，下列关于劳务派遣的说法中，正确的是（）。

A劳务派遣单位应当与劳动者订立劳务派遣协议

B用人单位可向被派遣劳动者收取一定的费用

C派遣单位负责支付劳动者的工资福利和社会保险费用

D用工单位应当与被派遣劳动者订立劳动合同

答案

C

28.题型：单选题

甲在街道旁开车逆行，迫使骑车人乙为躲避甲而跌入承包商赵某挖的尚未设置保护

措施和警示标志的坑中。对于乙所蒙受的损失（）。

A只能由甲承担责任

B只能由赵某承担责任

C由甲和赵某各自承担责任

D由甲和赵某承担连带责任

答案

D

29.题型：多选题

根据《建设工程安全生产管理条例》规定，下列选项中，属于施工单位项目负责人

安全生产责任的有（）。

A对建设工程项目的安全施工负责

B落实安全生产责任制度

C确保安全生产费用的有效使用

D消除安全事故隐患

E及时将工程项目重大隐患排查治理的有关情况向建设单位报告

答案

A,B,C,D

解析

施工项目负责人的安全生产责任主要是：（1）对建设工程项目的安全施工负责；（2）

落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程；（3）确保安全生产费用的

有效使用；（4）根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患；（5）及

时、如实报告生产安全事故情况。

30.题型：单选题

下列从事生产活动的企业中，不属于必须取得安全生产许可证的是（）。

A建筑施工企业

B矿山企业

C烟花爆竹生产企业

D食品加工生产企业

答案

D

31.题型：多选题

生产经营规模较大的建筑施工单位应当对应急救援工作做到（）。

A配备必要的应急救援器材

B进行经常性维护

C经常进行安全检查

D配备专职应急救援人员

E建立应急救援组织

答案

A,B,E

解析

《安全生产法》第69条规定，建筑施工单位应当建立应急救援组织；生产规模

较小，可以不建立应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员。危险物品的生

产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位应当配备必要的应急救援器材、设

备，并进行经常性维护、保养，保证正常运行。

32.题型：单选题

下列工程项目开工前需要申领施工许可证的是（）。

A建筑面积超过200平方米的建筑工程

B抢险救灾工程

C军用房屋建筑工程

D工程投资额30万元以上的建筑工程

答案

D

33.题型：多选题

甲施工企业与乙设备供应商签订了一份具有专利权的设备采购合同，乙公司应承担

的义务包括（）。*

A按合同约定交付该设备

B向甲转移该设备的所有权和专利权

C承担运输途中的设备损毁风险

D该设备的瑕疵担保

E该设备的权利瑕疵担保

答案

A,D,E

34.题型：单选题

根据《专利法》，发明专利权的期限是20年，自（）日起计算。

A申请

B批准

C公告发布

D核准注册

答案

A

35.题型：单选题

关于二级注册建造师执业的说法，正确的是（）。[2014]A

不得同时担任同一工程相邻分段发包的施工项目负责人B

可以担任二级及以下建筑业企业资质的建设工程项目施工的项目经理C

可以同时在一个施工企业和一个设计单位执业D

不得在一级建筑业企业执业

考点

2Z202033建造师的受聘单位和执业岗位范围

解析

建造师既可以在施工单位担任项目经理，也可以在勘察、设计、监理、招标代理、

造价咨询等单位执业。二级建造师担任二级及以下建筑企业资质的建设工程项目施

工的项目经理。不得同时担任两个及以上建设工程施工项目的负责人，除非（1）

同一工程相邻分段发包或分期施工的；（2）合同约定的工程验收合格的；（3）因

非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的。

考点：建造师执业范围。

36.题型：多选题

建设工程民事纠纷调解解决的特点有（）=

A有第三方介入

B简便易行

C能较经济及时地解决纠纷

D有利于维护双方的长期合作关系

E调解协议均不具有强制执行的效力

答案

A,B,C,D

37.题型：单选题

根据《工程建设国家标准管理办法》规定，工程建设国家标准的发布主体是

（）。

A国务院工程建设行政主管部门

B国务院标准化行政主管部门

C国务院标准化行政主管部门和国务院工程建设行政主管部门联合

D国务院发展改革主管部门

答案

C

38.题型：单选题

关于投标文件的补充、修改与撤回的说法，正确的是（）。

A撤回已提交的投标文件，应当经过招标人的同意

B补充、修改已提交的投标文件，应当在提交投标保证金之前进行

C撤回已提交的投标文件，应当以书面形式通知其他投标人

D撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前进行

答案

D

39.题型：单选题

当事人之间订立转让不动产物权的合同，未办理物权登记的，除法律另有规定或者

合同另有约定外，（）。[2013]A

合同不生效B

不影响合同效力C

合同无效D

合同终止

考点

2Z201042物权的设立、变更、转让、消灭和保护

解析

《物权法》第15条规定：当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物

权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效；未办理物权

登记的，不影响合同效力。

考点：不动产物权的设立、变更、转让、消灭和保护。

40.题型：单选题

在配合建设工程进行的考古发掘工作中.建设单位、施工单位应当配合考古发掘单

位.保护出土文物或者遗迹的（）.

A完好

B安全

C辨认

D鉴定

答案

B

41.题型：单选题

当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定时，应该按照（）计息.

A中国人民银行的国债利率

B中国人民银行发布的活期存款利率

C中国人民银行发布的同期同类存款利率

D中国人民银行发布的同期同类贷款利率

答案

D

42.题型：单选题

建设工程施工许可证的申请主体是该工程的（）。

A施工单位

B建设单位

C监理单位

D咨询服务单位

答案

B

解析

《建筑法》规定，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在

地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。建设单位（又称业主

或项目法人）是建设项目的投资者，为建设项目开工和施工单位进场做好各项前期

准备工作，是建设单位应尽的义务。因此，施工许可证的申请领取，应该是由建设

单位负责，而不是施工单位或者其他单位。

43.题型：多选题

民事诉讼的基本特点包括（）。

A公权性

B自愿性

C保密性

D强制性

E程序性

答案

A,D,E

44.题型：单选题

政府对市场主体的守法诚信评价标准内容以（）为主要依据。*

A建筑市场有关违法行为

B违反法定基本程序问题

C质量安全问题

D建筑市场有关法律责任

答案

D

45.题型：单选题

在财产保险合同有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同

约定及时通知（）o

A保险经纪人

B保险人

C受益人

D投保人

答案

B

46.题型：单选题

唐某刚满16周岁即被应聘于甲施工单位，则下列说法中，正确的是（）。

A唐某属于未成年人，与甲施工单位签订的劳动合同属无效劳动合同

B如果唐某从事的是临时工作，甲施工单位可以不签订劳动合同

C甲施工单位不得安排唐某从事有毒、有害的劳动

D甲施工单位可以安排唐某从事有毒、有害的劳动，但必须保证安全

答案

C

解析

未成年工的特殊保护是针对未成年工处于生长发育期的特点，以及接受义务教育

的需要，采取的特殊劳动保护措施。未成年工是指年满16周岁未满18周岁的劳动

者。《劳动法》规定，禁止用人单位招用未满16周岁的未成年人。不得安排未成

年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌

从事的劳动。用人单位应对未成年工定期进行健康检查。

47.题型：单选题

关于监理单位安全责任的说法，正确的是（）。*

A监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施进行审查的，应当吊销资质证书

B监理单位发现存在安全事故隐患的，可以提醒施工单位整改

C事故隐患情况严重的，监理单位应当及时向有关主管部门报告

D监理单位对施工组织设计中的安全技术措施进行审查，重点审查其是否符合工程

建设强制性标准

答案

D

48.题型：单选题

项目经理甲因劳资纠纷被工人乙起诉，人民法院作出判决后，甲表示不服，准备上

诉，则下列错误的是（）。

A甲为上诉人

B甲应在判决书送达之日起15日内上诉

C甲已口头表示上诉，可在上诉期后补交上诉状

D当事人直接向第二审人民法院上诉的，第二审人民法院应当在5日内将上诉状移

交原审人民法院

答案

C

解析

当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内向上

一级人民法院提起上诉；当事人提起上诉，应当递交上诉状。上诉状应当通过原审

法院提出，并按照对方当事人的人数提出副本。当事人直接向第二审人民法院上诉

的，第二审人民法院应当在5日内将上诉状移交原审人民法院。

49.题型：单选题

甲乙在履行合同过程中发生争议，双方对合同中的仲裁条款效力有异议，甲申请仲

裁委员会认定，而乙请求法院认定，则下述说法正确的是()。

A由仲裁委员会作出决定

B由人民法院裁定

C由先收到申请一方决定

D由仲裁委员会和人民法院协商确定

答案

B

50.题型：单选题

根据《工程建设国家标准管理办法》规定，工程建设国家标准的发布主体是

()oA

国务院工程建设行政主管部门B

国务院标准化行政主管部门C

国务院标准化行政主管部门和国务院工程建设行政主管部门联合D

国务院发展改革主管部门

考占

2Z207011工程建设标准的分类

解析

国家标准由国务院工程建设行政主管部门审查批准，由国务院标准行政主管部门统

一编号，由国务院标准化行政主管部门和国务院工程建设行政主管部门联合发布。

考点：工程建设国家标准的审批发布和编号

51.题型：单选题

工人甲在现场作业时摔伤，将所在单位乙公司起诉。现公司对于人民法院作出的要

求其现予支付部分工伤员工医疗费用的裁定表示不服，则下列说法正确的是()□

A公司可以自收到裁定之日起10日内上诉

B公司可以自作出裁定之日起15日内上诉

C公司可以自收到裁定之日起15日内上诉

D公司对此先予支付裁定不得上诉

答案

A

解析

当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内向上

一级人民法院提起上诉；不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日

起10日内向上一级人民法院提起上诉。

52.题型：单选题

关于工程质量保修问题论述中，不符合《建设工程质量管理条例》的是（）。A

地基基础工程质量保修期为设计文件规定的合理使用年限B

发承包双方约定屋面防水工程的保修期为6年C

保修范围属于法律强制性规定的，承发包双方必须遵守D

保修期限法律已有强制性规定的，承发包双方不得协商约定

考占

2Z207051质量保修书和最低保修期限的规定

解析

本题考查建设工程质量保修制度。如果建设单位与施工单位经平等协商另行签订保

修合同的，其保修期限可以高于法定的最低保修期限，但不能低于最低保修期限，

否则视作无效。

考点：建设工程质量的最低保修期限

53.题型：单选题

甲公司和乙公司之间的合同纠纷案件经仲裁委员会仲裁作出裁决，双方对此不服，

认为仲裁庭认定的事实存在严重错误，而该仲裁委员会随后也发现当事人反映的事

实确实存在，仲裁庭认定的事实严重错误。对此，正确的处理方式是（）o

A甲公司、乙公司重新达成仲裁协议申请仲裁

B仲裁委员会裁定撤销该仲裁裁决。由当事人重新选任仲裁员重新仲裁

C甲公司、乙公司达成书面协议，已进行的仲裁程序无效，双方可以向有管辖权的

人民法院起诉

D甲公司和乙公司可以请求人民法院撤销该仲裁裁决

答案

D

54.题型：单选题

担任施工项目负责人的注册建造师，在所负责的工程项目竣工验收手续办结前，不

得变更注册到另一施工企业，除非()。*

A施工企业同意更换项目负责人

B建设单位与施工企业产生了合同纠纷

C因不可抗力暂停施工

D建设单位同意更换项目负责人

答案

D

解析

注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的，

应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人：(1)发包方与注册建造师受聘企业

已解除承包合同的;(2)发包方同意更换项目负责人的;(3)因不可抗力等特殊情况必须

更换项目负责人的。建设工程合同履行期间变更项目负责人的，企业应当于项目负

责人变更5个工作日内报建设行政主管部门和有关部门及时进行网上变更。注册建

造师担任施工项目负责人，在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结

前，除以上规定的情形外，不得变更注册至另一企业。

55.题型：单选题

《建筑法》规定，抢险救灾以及其他临时性房屋和农民自建底层住宅的建筑活动

()oA

办理施工许可证B

不需要办理施工许可证C

办理开工报告D

不需要办理开工报告

考点

2Z202011施工许可证和开工报告的适用范围

解析

《建筑法》规定，抢险救灾以及其他临时性房屋和农民自建底层住宅的建筑活动,

不适用本法。由于这几类工程有特殊性，应当从实际出发，不需要办理施工许可

证。

考点：不需要办理施工许可证的建设工程。

56.题型：单选题

某建设工程施工过程中发生较大事故，根据《生产安全事故调查处理条例》规定,

该级事故应由（）负责调查。

A国务院

B省级人民政府

C设区的市级人民政府

D县级人民政府

答案

C

解析

重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级人民政府、设区的市级人

民政府、县级人民政府负责调查。省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民

政府可以直接组织事故调查组进行调查，也可以授权或者委托有关部门组织事故调

查组进行调查。未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府也可以委托事故发生单

位组织事故调查组进行调查。上级人民政府认为必要时，可以调查由下级人民政府

负责调查的事故。

57.题型：单选题

下列构成犯罪，依法追究刑事责任的行为不包括（）。

A盗掘古文化遗址、古墓葬

B将国家禁止出境的珍贵文物私自出售给外国人

C非法侵占国有文物

D将文物赠送给亲友或朋友

答案

D

58.题型：单选题

按照《建筑业企业资质管理规定》，企业取得建筑业企业资质后不再符合相应资质

条件且逾期不改的，其资质证书将被（）。A

撤回B

撤销C

注销D

吊销

考点

2Z202021企业资质的法定条件和等级

解析

撤回：企业取得建筑业企业资质后不再符合相应资质条件的，建设主管部门、其他

有关部门根据利害关系人的请求或者依据职权，可以责令其限期改正；逾期不改

的，资质许可机关可以撤回其资质。被撤回建筑业企业资质的企业，可以申请资质

许可机关按照其实际达到的资质标准，重新核定资质

考点：企业资质证书的撤回、撤销和注销。

59.题型：单选题

未造成人员伤亡的（），县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组

进行调查。A

特别重大事故B

重大事故C

较大事故D

一般事故

考点

2Z206043施工生产安全事故报告及采取相应措施的规定

解析

未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查

组进行调查。

考点：事故调查的管辖

60.题型：多选题

材料供应商张某对工商局违法扣押其货物提起行政复议，在复议期间，工商局具体

行政行为可以继续执行，但有下列情形（）之一的，可以停止执行。

A张某申请停止执行，复议机关认为合理

B工商局将扣押改为查封

C工商局认为需要停止执行

D行政复议机关认为需要停止执行

E张某提起行政诉讼

答案

A,C,D

61.题型：多选题

甲建筑公司与乙运输公司签订了一份材料运输合同，在乙公司将该材料交付甲指定

的收货人之前，甲公司有权根据实际情况要求乙公司（）。

A返还货物

B中止运输

C变更收货人

D变更到达地

E赔偿运输途中材料损毁

答案

A,B,C,D

解析

按照《合同法》规定，货运合同中的托运人享有任意变更解除权，即在承运人将

货物交付收货人之前，托运人可以要求承运人中止运输、返还货物、变更到达地或

者将货物交给其他收货人，但应当赔偿承运人因此受到的损失。至于运输途中材料

损毁，如果是因不可抗力、材料本身的自然性质或者合理损耗以及托运人过错造成

的，承运人不承担责任。

62.题型：单选题

某公司在与农民工工资纠纷的诉讼中败诉，法庭判决其2006年8月5日前支付农

民工工资5万元，但该公司在判决规定的支付日期截止日期没有支付，则农民工可

以在（）之前申请强制执行。A

2006年9月5日B

2007年2月5日C

2007年8月5日D

2008年8月5日

考点

2Z208024民事诉讼时的审判和执行程序

解析

该题考查的是执行申请和执行期限。“申请强制执行，还须遵循申请执行期限。申

请执行期间为两年。这里的期间，从法律文书规定履行期间的最后1日起计算”。

而本题的法庭判决其2006年年8月5日，所以该题的答案为D。

考点：执行程序

63.题型：单选题

下列关于招标代理的说法中正确的是()。A

招标人如果想要委托招标代理机构办理招标事宜，需要经过有关行政主管部门批准

B

招标人不可以自行选择招标代理机构，必须由有关行政主管部门指定C

如果委托了招标代理机构，则招标代理机构有权办理招标工作的一切事宜D

招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜

考占

2Z203012招标基本程序和禁止肢解发包限制排斥投标人规定

解析

按照《招标投标法实施条例》的规定，招标代理机构在其资格许可和招标人委托的

范围内开展招标代理业务，任何单位和个人不得非法干涉。招标代理机构不得在所

代理的招标项目中投标或者代理投标，也不得为所代理的招标项目的投标人提供咨

询。

考点：委托招标代理机构。

64.题型：单选题

某矿山企业的如下工作安排中，不违反《劳动法》中关于劳动保护规定的是

()O

A安排怀孕4个月的李某夜班看护仪表

B未对未成年工进行定期健康检查

C安排女职工王某从事井下作业

D安排未成年工进行井下作业

答案

A

65.题型：单选题

在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（）个月内向发

证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

A1

B2

C3

D4

答案

A

解析

《建筑法》规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之

日起1个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑

工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满1年的工程恢复施工前，建设

单位应当报发证机关核验施工许可证。

66.题型：单选题

承包商赵某施工的楼盘的下水道与城市主管道对接，施工中开挖的管道沟未设置保

护措施和警示标志.当天黄昏,李某骑车回家途中经过该地段时掉入坑中，造成胳膊骨

折.该楼盘承包商赵某应对李某承担的责任属于（）.

A违约责任

B侵权责任

C行政责任

D刑事责任

答案

B

67.题型：单选题

关于施工发现文物报告和保护的说法，正确的是（）。*

A在进行建设工程中发现的文物属于国家所有，在农业生产中发现的文物属于集体

所有

B确因建设工期紧迫或者有自然破坏危险，对古文化遗址、古墓葬急需进行抢救发

掘的，由县级人民政府文物行政部门组织发掘，并同时补办审批手续

C在集体组织所有的土地下发现埋藏的文物，集体组织可以自行挖掘

D地下埋藏的文物，任何单位或者个人都不得私自发掘

答案

D

68.题型：单选题

承揽合同属于（）。

A单务合同

B双务合同

C要物合同

D不要式合同

答案

B

69.题型：单选题

某材料供应商出售给某施工单位500t钢材，该施工单位持提货单去对方的仓库取

货，但是仓库发货员误将550t的钢材给施工单位装车，该情形构成了（）。

A合同之债

B侵权之债

C无因管理之债

D不当得利

答案

D

解析

不当得利，是指没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益

的行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间形成债的

关系。得利者应当将所得的不当利益返还给受损失的人。不当得利产生的债被称为

不当得利之债。

70.题型：单选题

关于物权保护的说法，正确的是（）。*

A物权受到侵害的，权利人不能通过和解方式解决

B侵害物权造成权利人损害的，权利人既可以请求损害赔偿，也可请求承担其他民

事责任

C侵害物权的，承担民事责任后，不再承担行政责任

D物权的归属、内容发生争议的，利害关系人应当请求返还原物

答案

B

解析

因物权的归属、内容发生争议的，利害关系人可以请求确认权利。无权占有不动

产或者动产的，权利人可以请求返还原物。妨害物权或者可能妨害物权的，权利人

可以请求排除妨害或者消除危险。造成不动产或者动产毁损的，权利人可以请求修

理、重作、更换或者恢复原状。侵害物权，造成权利人损害的，权利人可以请求损

害赔偿，也可以请求承担其他民事责任。对于物权保护方式，可以单独适用，也可

以根据权利被侵害的情形合并适用。

71.题型：单选题

变更合同应当办理批准、登记手续的，应当依法办理相应手续，未履行法定程序,

则（）。A

当事人已经协议变更了合同，变更内容发生法律效力B

当事人已经协议变更了合同，变更内容不发生法律效力C

当事人没有将变更内容协商一致，变更内容发生法律效力D

当事人没有将变更内容协商一致，变更内容不发生法律效力

考点

2Z204015合同的履行、变更、转让、撤销和终止

解析

变更合同应当办理批准、登记手续的，应当依法办理相应手续，未履行法定程序,

当事人已经协议变更了合同，变更内容不发生法律效力。

考点：合同变更须遵循法定的程序

72.题型：单选题

下列安全生产条件中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是

（）。*

A有职业危害应急救援预案，并配备必要的应急救援器材和设备

B管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教育培训并考核合格

C特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书

D设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备兼职安全生产管理人员

答案

C

73.题型：多选题

下列选项中，属于行政处罚的是（）=

A警告

B罚款

C责令停产停业

D开除

E没收违法所得

答案

A,B,C,E

解析

本题考查的是行政处罚和刑事责任的区分。行政处罚种类有（1）警告；（2）罚

款；（3）没收违法所得，没收非法财物；（4）责令停产停业；（5）暂扣或者吊

销许可证，暂扣或者吊销执照；（6）行政拘留；（7）法律、行政法规规定的其他

行政处罚。

74.题型：单选题

下列情形属于应重新组织建筑节能工程验收的是（）。

A隐蔽验收记录等技术档案和施工管理资料不完整

B工程使用的主要建筑材料未提供相关的节能检测报告

C工程使用的主要设备未提供进场检验报告

D参加验收人员不具备相应资格

答案

D

75.题型：单选题

承揽合同在履行过程中，允许当事人一方解除合同的情况是（）o

A定作人没有协助承揽工作

B发生不可抗力致使合同目的无法实现

C承揽人没有妥善保管定作人提供工作成果

D承揽人交付的工作成果不符合质量要求

答案

B

解析

根据《合同法》”总则”的规定，双方当事人可以协商解除合同。当事人一方解除

合同的，只限于两种情况：一是发生不可抗力致使合同目的无法实现；二是对方当

事人严重违约。除此之外，当事人擅自解除合同的，应当承担违约责任。选项A、

C、D分别属于承揽人和定作人没有履行合同应尽的义务，不属于允许单方解除合

同的情况。

76.题型：单选题

某施工企业与租赁公司签订了塔吊租赁合同，施工企业在租赁期间损坏了塔吊的两

个部件，并有意转租该塔吊，关于施工企业义务的说法，正确的是（）*

A施工企业应当对塔吊部件进行维修

B施工企业应当对塔吊做相应改造

C施工企业转租塔吊后应当将相关情况通知租赁公司

D施工企业应当承担塔吊部件的损害赔偿责任

答案

D

77.题型：单选题

未取得注册证书和执业印章而担任大中型建设工程施工单位项目负责人的,其所签

署的工程文件（）o

A无效

B有效

C在工程质量合格的前提下有效

D经监理工程师认可才有效

答案

A

78.题型：单选题

全国重点文物保护单位的建设控制地带，经省自治区、直辖市人民政府批准，由

省、自治区、直辖市人民政府的文物行政主管部门会同（）划定并公布。

A文物保护单位

B城乡建设主管部门

C文物核定单位

D城乡规划行政主管部门

答案

D

79.题型：多选题

下列当事人提出的证据中，不得作为认定案件事实依据的有（）-

A严重侵害他人合法权益获取的证据

B严重违背公序良俗获取的证据

C违反法律禁止性规定获取的证据

D无法与原件、原物核对的复印件、复制品

E无正当理由未出庭作证的证人证言

答案

A,B,C

80.题型：单选题

建设工程施工合同无效，且建设工程竣工验收（）的，修复后的建设工程经竣工

验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，（）。A

合格应予支持B

不合格应予支持C

不合格不予支持D

合格不予支持

考占

2Z204015合同的履行、变更、转让、撤销和终止

解析

建设工程施工合同无效，且建设工程竣工验收不合格的，修复后的建设工程经竣工

验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持。

考点：施工合同解除的法律后果

81.题型：单选题

《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定，项目负责人每

月带班生产时间不得少于本月施工时间的（）.

A50%

B60%

C80%

D90%

答案

C

82.题型：单选题

在民事诉讼中，当事人一方以合同中有仲裁条款为由，对人民法院受理本案提出异

议的，应当在（）提出。

A首次开庭前

B收到传票之日起7日内

C举证期满前

D庭审结束前

答案

A

83.题型：单选题

下列可以由行政法规设定的行政强制措施是（）。

A冻结存款

B限制公民人身自由

C扣押财物

D冻结汇款

答案

C

解析

答案C

行政强制措施由法律设定，尚未制定法律且属于国务院行政管理职权事项的，行政

法规可以设定除限制公民人身自由，冻结存款、汇款和应当由法律规定以外的行政

强制措施，C选项符合此规定。

84.题型：单选题

监理单位重新检查已隐蔽部位，检查结果合格，说法正确的是（）。

A费用由施工企业承担

B工期不予顺延

C视为建设单位违约

D施工企业可主张合理利润

答案

D

85.题型：单选题

关于劳务派遣单位经营劳务派遣业务应当具备的条件错误的是（）。A

注册资本不得少于人民币100万元B

有与开展业务相适应的固定的经营场所和设施C

有符合法律、行政法规规定的劳务派遣管理制度D

法律、行政法规规定的其他条件

考点

2Z204023合法用工方式与违法用工模式的规定

解析

关于劳务派遣单位经营劳务派遣业务应当具备的条件：1注册资本不得少于人民币

200万元；2有与开展业务相适应的固定的经营场所和设施；3有符合法律、行政

法规规定的劳务派遣管理制度；4法律、行政法规规定的其他条件。

考点：劳务派遣

86.题型：多选题

关于工程建设缺陷责任期确定的说法，正确的有（）。*

A发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期

B缺陷责任期一般为6个月，12个月或24个月

C发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工报告后60天后，自动进入缺陷责任

期

D缺陷责任期一般从工程通过竣（交）工验收之日起计

E承包人导致竣工迟延的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计

答案

B,D,E

87.题型：单选题

施工合同履行过程中出现以下情况，当事人一方可以免除违约责任的是（）.

A因为三通一平工期拖延,发包方不能在合同约定的时间内给承包商提供施工场地

B因为发包方拖延提供图纸,导致工期拖延

C因为发生洪灾，承包方无法在合同约定的工期内竣工

D因为承包方自有设备损坏.导致工期拖延

答案

C

88.题型：单选题

下列关于违约金的说法，错误的是（）o

A当一方违约时，另一方只需证明该方已构成违约并使其遭受损失，并证明自己遭

受多少损失

B约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以

适当减少

C违约金和解除合同不可以同时使用

D违约金的数额通常都是预先确定的

答案

A

89.题型：多选题

按照《注册建造师管理规定》，申请注册人员有下列（）情形时，将不予注册。

A曾于1年前因犯罪被判处管制两年

B5年前因故意伤害罪被判处拘役6个月

C年满68周岁

D之前担任项目负责人期问，发生过重大安全事故

E因事故中受伤，被鉴定为限制民事行为能力人

答案

A,C,D,E

解析

《注册建造师管理规定》第15条规定，申请人有下列情形之一的，不予注册：

①不具有完全民事行为能力的；②申请在两个或者两个以上单位注册的；③未达到

注册建造师继续教育要求的；④受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的；⑤因执

业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；

⑥因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满

3年的；⑦被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的；⑧

在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事

故的；⑨申请人的聘用单位不符合注册单位要求的；⑩年龄超过65周岁的；法

律、法规规定不予注册的其他情形。

90.题型：单选题

下列纠纷可以申请仲裁的是（）。

A建筑工程施工纠纷

B婚姻纠纷

C劳动纠纷

D财产继承纠纷

答案

A

解析

下列纠纷不适用《仲裁法》裁决：（1）婚姻、收养、监护、抚养、继承纠纷；

（2）依法应当由行政机关处理的行政争议；（3）劳动争议案件和农业集体经济组

织内部的农业承包合同纠纷，由法律另行规定。

91.题型：多选题

下列情形中，视为投标人相互串通投标的有（）。

A不同投标人的投标文件相互混装

B属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标

C招标人授意投标人撤换、修改投标文件

D不同投标人委托同一单位办理投标

E单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一招标项目不同

标段的投标

答案

A,D

解析

本题考查的是禁止投标人相互串通投标。《招标投标法实施条例》进一步规定，

禁止投标人相互串通投标。有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：（1）

投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；（2）投标人之间约定中标

人；（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；（4）属于同一集团、协

会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；（5）投标人之间为谋取

中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。有下列情形之一的，视为投标人

相互串通投标：（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（2）不同

投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（3）不同投标人的投标文件载明的

项目管理成员为同一人；（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规

律性差异；（5）不同投标人的投标文件相互混装；（6）不同投标人的投标保证金

从同一单位或者个人的账户转出。本题中的B选项非常具有干扰性，但是应注

意，该种情形“属于”投标人相互串通投标的情形，而非“视为”投标人相互串通投标

的情形。

92.题型：多选题

保证合同的内容包括（）。

A保证的方式

B保证的期间

C保证担保的范围

D保证人的住所

E债务人履行债务的期限

答案

A,B,C,E

解析

保证合同应当包括以下内容：（1）被保证的主债权种类、数额；（2）债务人履行

债务的期限；（3）保证的方式；（4）保证担保的范围