2024年市政景观绿化工程人工劳务合约

2024年市政景观绿化工程人工劳务合约本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方：指2024年市政景观绿化工程项目的业主或其合法代表。1.2乙方：指承担2024年市政景观绿化工程人工劳务作业的承包商。第二条工程概况2.1工程地点：具体指出工程项目所在地点。2.2工程内容：详细列出绿化工程的人工劳务内容，包括但不限于种植、修剪、养护等工作。第三条合同工期3.1工期开始日期：明确工程的起始工作时间。3.2工期结束日期：明确工程的预计完成工作时间。第四条劳务人员要求4.1乙方应提供具备相应资质和经验的劳务人员。4.2乙方应确保劳务人员的人身安全和健康。第五条劳务人员数量及配置5.1乙方应根据工程需求提供适当数量的劳务人员。5.2乙方应根据工程进度和需求调整劳务人员数量。第六条劳务人员工资及福利6.1乙方向劳务人员支付的工资应符合当地法律法规及行业标准。6.2乙方应负责为劳务人员缴纳社会保险和提供其他法定福利。第七条工程质量标准7.1乙方应按照甲方提供的工程设计和技术要求进行施工。7.2乙方应对施工过程中的质量问题及时整改。第八条工程材料8.1乙方应使用符合甲方要求的工程材料。8.2乙方应对提供的材料质量负责。第九条工程变更9.1甲方有权根据实际情况对工程进行变更。9.2乙方应根据甲方的变更要求进行调整，并承担相应的变更费用。第十条合同价款及支付方式10.1合同价款根据工程量清单和单价进行计算。10.2甲方应按照约定的付款进度向乙方支付合同价款。第十一条违约责任11.1任何一方违反合同规定，应承担相应的违约责任。11.2违约方的赔偿金额应根据实际情况确定。第十二条争议解决12.1双方因合同执行发生的争议，应通过友好协商解决。12.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十三条合同的生效、变更和终止13.1合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同的变更或终止应经双方协商一致，并以书面形式确认。第十四条其他约定14.1双方在合同执行过程中如有其他约定，应以书面形式补充。14.2本合同未尽事宜，应按照相关法律法规和行业惯例执行。第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.3本合同所述的双方应以合法身份进行合同的签订和执行。第二条工程概况第三条合同工期3.3乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。第四条劳务人员要求4.2乙方应确保劳务人员的人身安全和健康，包括但不限于提供安全培训、医疗保险等。第五条劳务人员数量及配置5.1乙方应根据工程需求提供适当数量的劳务人员。5.2乙方应根据工程进度和需求调整劳务人员数量，并提前通知甲方。第六条劳务人员工资及福利6.1乙方向劳务人员支付的工资应符合当地法律法规及行业标准，并提供工资发放的正式证明。6.2乙方应负责为劳务人员缴纳社会保险和提供其他法定福利，包括但不限于养老保险、医疗保险、失业保险等。第七条工程质量标准7.1乙方应按照甲方提供的工程设计和技术要求进行施工，包括但不限于植物品种、种植间距、养护标准等。7.2乙方应对施工过程中的质量问题及时整改，并承担因质量问题导致的损失。第八条工程材料8.1乙方应使用符合甲方要求的工程材料，包括但不限于植物、肥料、农药等。8.2乙方应对提供的材料质量负责，确保材料符合国家或行业标准。8.3乙方应在工程开始前向甲方提供材料清单，并按照清单进行施工。第九条工程变更9.1甲方有权根据实际情况对工程进行变更，包括但不限于工程规模、设计要求、施工时间等。9.2乙方应根据甲方的变更要求进行调整，并承担相应的变更费用。9.3任何工程变更均应以书面形式进行确认，并由双方签字盖章。第十条合同价款及支付方式10.1合同价款根据工程量清单和单价进行计算，详细列出工程量清单和单价。10.2甲方应按照约定的付款进度向乙方支付合同价款。10.3付款方式可以采用银行转账、支票等方式，具体付款方式由双方协商确定。第十一条违约责任11.1任何一方违反合同规定，应承担相应的违约责任。11.2违约方的赔偿金额应根据实际情况确定，包括但不限于直接损失、预期利益等。11.3违约方应承担因违约产生的相关费用，包括但不限于诉讼费、律师费等。第十二条争议解决12.1双方因合同执行发生的争议，应通过友好协商解决。12.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。12.3诉讼过程中，双方应继续履行合同，除非法院另有判决。第十三条合同的生效、变更和终止13.1合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同的变更或终止应经双方协商一致，并以书面形式确认。13.3合同终止后，乙方应按照甲方要求完成工程的收尾工作，并承担相应费用。第十四条其他约定14.1双方在合同执行过程中如有其他约定，应以书面形式补充。14.2本合同未尽事宜，应按照相关法律法规和行业惯例执行。14.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出工程所需的各种绿化工作量，包括种植、修剪、养护等，以及相应的数量和单价。附件二：材料清单详细列出工程所需的材料种类、数量、单价以及质量标准等信息。附件三：施工图纸包含工程的整体设计图、详细施工图以及施工技术要求等。附件四：安全培训证明提供乙方劳务人员的安全培训证明文件，证明其具备安全施工的知识和技能。附件五：劳务人员资质证明提供乙方劳务人员的资质证明文件，证明其具备相应的施工能力和经验。附件六：保险证明提供乙方为劳务人员缴纳的社会保险和法定福利的证明文件。附件七：付款进度表详细列出合同价款的付款进度和时间安排。附件八：工程变更记录记录工程过程中出现的任何变更，包括变更的内容、时间和影响等。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未能按照约定的工期完成工程，属于工期延误。2.乙方提供的材料不符合甲方要求或国家标准，属于材料不合格。3.乙方未按照甲方要求进行施工，导致工程质量问题。4.甲方未按照约定的付款进度支付合同价款。违约责任认定标准：1.工期延误：每延误一天，乙方应向甲方支付合同价款的千分之一作为违约金。2.材料不合格：乙方应负责更换不合格材料，并承担因此产生的费用。3.工程质量问题：乙方应负责整改，并承担因整改产生的费用。4.未按约付款：甲方应按照约定的付款进度向乙方支付合同价款，否则应承担违约责任。示例说明：若乙方由于自身原因导致工期延误，按照标准计算违约金，甲方有权从应付工程款项中扣除。若甲方未能按时付款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。说明三：法律名词及解释：1.甲方：指2024年市政景观绿化工程项目的业主或其合法代表。2.乙方：指承担2024年市政景观绿化工程人工劳务作业的承包商。3.工程量清单：详细列出工程所需的各种绿化工作量。4.材料清单：详细列出工程所需的材料种类、数量、单价以及质量标准等信息。5.施工图纸：包含工程的整体设计图、详细施工图以及施工技术要求等。6.安全培训证明：提供乙方劳务人员的安全培训证明文件。7.劳务人员资质证明：提供乙方劳务人员的资质证明文件。8.社会保险：乙方为劳务人员缴纳的养老保险、医疗保险、失业保险等。9.法定福利：乙方为劳务人员提供法定的福利，如医疗保险、工伤保险等。10.工期延误：乙方未能按照约定的工期完成工程。11.材料不合格：乙方提供的材料不符合甲方要求或国家标准。12.工程质量问题：乙方未按照甲方要求进