2024年钢筋工程分包详细劳务合作条款

2024年钢筋工程分包详细劳务合作条款本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3甲方乙方的权利和义务第二条工程范围及内容2.1工程概述2.2分包工程范围2.3分包工程量第三条工程质量标准3.1工程质量要求3.2乙方应提交的文件3.3质量检验和验收第四条工程进度计划4.1工程进度要求4.2乙方应提交的进度报告4.3进度变更和调整第五条工程安全规定5.1乙方应遵守的安全规定5.2安全事故的处理5.3安全教育和培训第六条工程价款及支付6.1工程总价款6.2工程进度款的支付6.3工程竣工后的结算6.4价款支付的方式和时间第七条材料供应及管理7.1乙方应提供的材料7.2材料质量要求7.3材料管理及保管第八条技术支持和指导8.1甲方提供的技术支持8.2技术指导和监督8.3技术问题的解决第九条违约责任9.1违约行为的认定9.2违约责任的处理9.3违约金的计算和支付第十条争议解决10.1争议的解决方式10.2仲裁地点和机构10.3诉讼地点和法院第十一条合同的生效和终止11.1合同的生效条件11.2合同的终止条件11.3合同终止后的义务履行第十二条保密条款12.1保密信息的定义12.2保密责任的履行12.3保密期限第十三条不可抗力13.1不可抗力的认定13.2不可抗力的影响13.3不可抗力后的合同履行第十四条其他条款14.1合同的修改和补充14.2合同的解除14.3合同的解释和适用法律第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址甲方全称为：X建筑有限公司甲方地址：省市区路号1.2乙方名称及地址乙方全称为：X钢筋工程分包有限公司乙方地址：省市区路号1.3甲方乙方的权利和义务（1）甲方的权利和义务甲方负责整个工程的建设和管理，对乙方的工作进行监督和协调，确保工程按期完成。甲方应提供必要的施工条件和技术支持，向乙方支付约定的工程价款。（2）乙方的权利和义务乙方应按照甲方的要求，按时完成分包工程，保证工程质量，并接受甲方的监督和检查。乙方应遵守工程所在地的法律法规，确保施工安全，按时提交进度报告和质量验收资料。第二条工程范围及内容2.1工程概述工程名称为：X建设项目钢筋工程工程地点：省市区路号2.2分包工程范围乙方分包的工程范围包括：钢筋加工、钢筋安装、钢筋连接等。2.3分包工程量根据工程设计图纸和工程量清单，乙方应完成的钢筋加工和安装工程量如下：（1）钢筋加工工程量：吨（2）钢筋安装工程量：吨第三条工程质量标准3.1工程质量要求乙方应按照国家标准和行业规定，保证分包工程的质量，确保钢筋工程满足设计要求和功能需求。3.2乙方应提交的文件（1）工程质量验收报告（2）工程竣工图纸（3）工程质量保证资料3.3质量检验和验收甲方应按照约定时间对乙方完成的工程进行质量检验和验收，乙方应配合甲方进行检验工作。如检验不合格，乙方应按甲方的要求及时整改，并重新提交验收。第四条工程进度计划4.1工程进度要求乙方应按照甲方的要求，制定合理的工程进度计划，并报甲方审批。乙方应严格按照进度计划进行施工，确保工程按时完成。4.2乙方应提交的进度报告4.3进度变更和调整如因特殊情况导致工程进度需要变更和调整，乙方应提前向甲方提出申请，经甲方批准后方可进行调整。第五条工程安全规定5.1乙方应遵守的安全规定乙方应严格遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和规定，确保施工过程中的安全。5.2安全事故的处理如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照甲方要求进行处理。安全事故的处理费用由乙方承担。5.3安全教育和培训乙方应定期对施工人员进行安全教育和培训，提高施工人员的安全意识，防止安全事故的发生。第六条工程价款及支付6.1工程总价款工程总价款为：人民币万元（大写：万元整）6.2工程进度款的支付甲方根据乙方的工程进度和质量情况，按照约定的比例支付工程进度款。具体支付比例和时间如下：（1）工程完成30%时，支付30%的工程进度款；（2）工程完成60%时，支付60%的工程进度款；（3）工程完成90%时，支付90%的工程进度款；（4）工程完成后，支付剩余的10%工程进度款。6.3工程竣工后的结算工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的工程资料和结算申请，甲方按照约定的结算方式进行结算。6.4价款支付的方式和时间工程价款采用银行转账方式支付，支付时间为甲方审批进度报告后的5个工作日内。第八条技术支持和指导8.1甲方提供的技术支持（1）工程设计图纸和技术要求；（2）施工工艺和操作规范；（3）工程质量标准和验收规范；（4）甲方拥有的其他技术资料。8.2技术指导和监督甲方应指派专业技术人员对乙方进行技术指导和监督，确保乙方按照技术要求进行施工。8.3技术问题的解决如在施工过程中遇到技术问题，乙方应立即向甲方报告，甲方应尽快提供解决方案或技术指导。第九条违约责任9.1违约行为的认定违约行为包括但不限于：未按照约定完成工程、工程质量不合格、未按照进度计划施工等。9.2违约责任的处理如乙方出现违约行为，甲方有权要求乙方立即整改，并按照合同约定承担违约责任。9.3违约金的计算和支付违约金的计算方式如下：（1）工程进度延误：每日延误的部分，按照工程总价款的0.5%计算违约金；（2）工程质量不合格：按照不合格部分工程总价款的20%计算违约金；（3）其他违约行为：按照甲方损失的实际情况计算违约金。第十条争议解决10.1争议的解决方式如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2仲裁地点和机构双方同意将争议提交至中国仲裁协会设立的仲裁委员会进行仲裁，仲裁地点为合同签订地。10.3诉讼地点和法院如双方选择诉讼解决争议，应向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条合同的生效和终止11.1合同的生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，并在乙方完成合同约定的工程后终止。11.2合同的终止条件（1）乙方完成合同约定的工程；（2）双方协商一致解除合同；（3）合同有效期届满。11.3合同终止后的义务履行合同终止后，乙方应按照甲方的要求，完成工程资料的移交和工程保修工作。第十二条保密条款12.1保密信息的定义保密信息是指合同履行过程中双方交换的、未公开的、具有商业价值的信息。12.2保密责任的履行双方应对保密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。12.3保密期限保密期限自合同生效之日起计算，至合同终止后5年止。第十三条不可抗力13.1不可抗力的认定不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。13.2不可抗力的影响如发生不可抗力事件，双方应立即协商确定不可抗力对合同履行的影响和处理方案。13.3不可抗力后的合同履行如不可抗力事件导致合同无法履行，双方应根据不可抗力的影响，协商确定合同的变更或终止。第十四条其他条款14.1合同的修改和补充合同的修改和补充应采用书面形式，经双方签字盖章后生效。14.2合同的解除双方同意，如合同履行过程中出现法定解除情形，可以解除合同。14.3合同的解释和适用法律本合同的解释和适用法律为中华人民共和国法律。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计图纸和技术要求附件二：施工工艺和操作规范附件三：工程质量标准和验收规范附件四：甲方拥有的其他技术资料附件五：工程量清单附件六：工程进度计划表附件七：安全教育和培训资料附件八：工程保修条款附件九：不可抗力事件认定及处理办法附件十：合同修改和补充协议附件一的详细要求和说明：本附件应包括工程的详细设计图纸、技术要求、材料规格等，以便乙方准确理解工程的要求和标准。附件二的详细要求和说明：本附件应包括施工工艺流程、操作步骤、安全注意事项等，以指导乙方的施工过程。附件三的详细要求和说明：本附件应包括工程质量验收标准、质量控制措施等，以确保乙方的工程质量符合要求。附件四的详细要求和说明：附件五的详细要求和说明：本附件应包括工程量清单，列明钢筋加工和安装的工程量，以便乙方进行施工计划和成本控制。附件六的详细要求和说明：本附件应包括工程进度计划表，列明工程的预计完成时间、关键节点等，以指导乙方的施工进度。附件七的详细要求和说明：本附件应包括安全教育和培训资料，提供给乙方进行安全意识和操作技能的培训。附件八的详细要求和说明：本附件应包括工程保修条款，明确乙方的保修责任和保修期限。附件九的详细要求和说明：本附件应包括不可抗力事件认定及处理办法，明确不可抗力事件的认定标准和处理流程。附件十的详细要求和说明：本附件应包括合同修改和补充协议，用于对合同的修改和补充。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照约定时间完成工程，构成工期延误。2.乙方完成的工程质量不合格，未能满足合同约定的质量标准。3.乙方未按照进度计划进行施工，导致工程进度严重滞后。4.乙方违反合同约定的技术支持和指导要求，导致工程质量问题。5.乙方违反合同约定的保密义务，泄露了双方的保密信息。违约的责任认定标准：1.工期延误：按照合同约定的违约金计算方式，每日延误部分按照工程总价款的0.5%计算违约金。2.工程质量不合格：按照不合格部分工程总价款的20%计算违约金，并需乙方负责整改。3.工程进度滞后：按照合同约定的违约金计算方式，根据工程进度滞后的程度计算违约金。4.技术支持和指导违约：根据技术问题的大小和影响，确定违约责任，并要求乙方立即整改。5.保密义务违约：根据泄露的保密信息的重要性和影响，确定违约责任，并要求乙方承担相应的赔偿责任。示例说明：如乙方未按照约定时间完成工程，甲方可以根据合同约定的违约金计算方式，计算出相应的违约金金额，并在下一个支付进度款时从应支付的进度款中扣除。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：指一方未履行合同约定的义务，按照约定或者根据法律规定应当支付给对方的一定金额