农场扩建工程施工合同条款（2024年度）

农场扩建工程施工合同条款（2024年度）本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容2.合同主体2.1发包人2.2承包人3.合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式4.工程期限4.1工期要求4.2延期竣工4.3提前竣工5.工程质量5.1质量标准5.2质量监督5.3质量保修6.材料设备6.1材料设备供应6.2材料设备验收6.3材料设备保管7.施工安全7.1安全措施7.2安全事故处理7.3环境保护8.变更与解除8.1合同变更8.2合同解除9.违约责任9.1发包人违约9.2承包人违约10.争议解决10.1协商解决10.2调解解决10.3仲裁解决10.4诉讼解决11.合同的效力11.1合同生效11.2合同终止11.3合同延续12.其他约定12.1文物保护12.2不可抗力12.3法律、法规变化13.合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：材料设备清单13.3附件三：设计文件14.合同签订日期及签字盖章14.1签订日期14.2签字盖章第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1工程名称：农场扩建工程1.2工程地点：位于省市农场现有农场范围内1.3工程规模：扩建面积为平方米，包括但不限于牛舍、猪舍、鸡舍、仓库、办公区等1.4工程内容：包括但不限于土地平整、建筑施工、设施安装、绿化等第二条合同主体2.1发包人：农场2.2承包人：建筑安装工程有限公司第三条合同价格3.1合同总价：人民币万元整（大写：人民币壹拾贰佰叁拾肆万伍仟陆佰柒拾捌元整）3.2价格调整：合同总价不因任何市场价格变动、政策调整等因素而调整3.3支付方式：合同签订后七个工作日内，发包人支付合同总价的一定比例作为预付款；工程进度达到约定的比例后，承包人提交进度付款申请，发包人应在五个工作日内完成支付；工程完工并经验收合格后，发包人支付剩余款项。第四条工程期限4.1工期要求：自合同签订之日起至2024年12月31日止，工程必须完工4.2延期竣工：如因不可抗力等特殊情况导致工程无法按期完工，双方可协商延期；如因承包人原因导致工程延期，应按合同约定支付违约金4.3提前竣工：如承包人提前完成工程，应提前通知发包人进行验收第五条工程质量5.1质量标准：符合国家及行业相关标准和要求5.2质量监督：发包人和承包人共同对工程质量进行监督，确保工程质量合格5.3质量保修：工程完工验收合格后，承包人应按合同约定提供一定期限的质保服务第六条材料设备6.1材料设备供应：承包人负责采购工程所需的原材料、设备等，并保证材料设备的质量6.2材料设备验收：发包人有权对供应的材料设备进行验收，不符合合同要求的，承包人应负责更换或修复6.3材料设备保管：承包人应妥善保管工程所需的材料设备，确保工程顺利进行第八条变更与解除8.1合同变更：合同执行过程中，如因特殊情况需要变更合同内容，双方可协商一致后书面变更8.2合同解除：如因不可抗力等特殊情况导致合同无法履行，双方可协商解除合同；解除合同后，双方应按合同约定办理相关手续，并互相承担因此产生的损失第九条违约责任9.1发包人违约：如发包人未按合同约定支付款项、提供场地等，导致承包人无法正常施工，应承担违约责任，向承包人支付违约金9.2承包人违约：如承包人未按合同约定完成工程、擅自变更工程等，应承担违约责任，向发包人支付违约金，并承担因此给发包人造成的损失第十条争议解决10.1协商解决：合同执行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决10.2调解解决：协商不成时，双方可向工程所在地的民间调解组织申请调解10.3仲裁解决：调解不成时，任何一方均可向工程所在地的仲裁委员会申请仲裁10.4诉讼解决：如仲裁不成，双方可向工程所在地的法院提起诉讼第十一条合同的效力11.1合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效11.2合同终止：合同执行完毕，双方办理相关手续后，合同即终止11.3合同延续：如合同执行过程中发生延长工期、增加工程等情况，合同相应延续第十二条其他约定12.1文物保护：双方应遵守国家有关文物保护的规定，如施工过程中发现文物，应立即停止施工，并向有关部门报告12.2不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任12.3法律、法规变化：如国家法律法规发生变化，影响合同履行，双方应按变化后的法律法规执行第十三条合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：材料设备清单13.3附件三：设计文件第十四条合同签订日期及签字盖章14.1签订日期：本合同签订日期为2024年1月1日14.2签字盖章：合同双方代表在本合同上签字并加盖公章后生效第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出农场扩建工程的所有工程量，包括土方工程、建筑施工、设施安装等，明确工程量的数量和单位工程造价。附件二：材料设备清单详细列出工程所需的所有材料和设备的名称、型号、数量、单价、供应商等信息。附件三：设计文件包括工程的设计图纸、施工图纸、技术说明书等，明确工程的设计要求和施工要求。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.发包人未按合同约定支付款项、提供场地等，导致承包人无法正常施工。2.承包人未按合同约定完成工程、擅自变更工程等。责任认定：1.发包人违约：发包人应承担违约责任，向承包人支付违约金，并承担因此给承包人造成的损失。2.承包人违约：承包人应承担违约责任，向发包人支付违约金，并承担因此给发包人造成的损失。示例说明：如发包人未按合同约定支付预付款，导致承包人无法及时采购原材料和设备，承包人可以要求发包人支付违约金，并承担因原材料和设备延迟导致的额外费用。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当向对方支付的金钱。3.质保服务：指承包人在合同约定的期限内，对工程质量问题提供修复、更换等服务。4.工期：指合同约定的工程完成的时间。5.合同价款：指双方约定的完成合同工程应支付的总价。1.不可抗力：如因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不