建设工程施工合同2024年

建设工程施工合同(2024年通用合同编号：__________地址：联系方式：地址：联系方式：鉴于：2.施工方具备施工能力和资质，愿意接受业主的委托，承担工程的施工任务；3.双方本着平等自愿、公平公正的原则，协商一致，签订本合同。第一条合同标的1.1本合同的施工范围和内容如下：（此处详细列举工程的范围和内容）1.2施工方应按照业主的要求和本合同的约定，完成施工任务，并保证工程的质量和安全。第二条合同价格2.1本合同的施工总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2施工方完成施工任务后，业主应当按照本合同约定的付款方式和付款时间支付施工价款。第三条施工期限3.1本工程的施工期限为____个月，自双方签订本合同之日起计算。3.2施工方应当按期完成施工任务，如有延期，应当按照本合同的约定承担违约责任。第四条施工质量4.1施工方应当保证工程的施工质量，符合国家相关法律法规、行业标准和业主的要求。4.2工程验收合格后，施工方应承担一定的保修责任，具体保修范围和保修期限按照相关法律法规和本合同的约定执行。第五条合同的履行和变更5.1双方应当严格按照本合同的约定履行各自的义务。5.2合同履行过程中，如需变更合同内容，双方应当协商一致，并签订书面变更协议。第六条违约责任6.1双方违反本合同的约定，应当承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。6.2施工方未按期完成施工任务，应当按照本合同的约定向业主支付违约金。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应当协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（业主）：乙方（施工方）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：

1.工程设计图纸和技术要求

2.施工方案和施工组织设计

3.工程量清单和报价单

4.合同变更协议

5.工程验收报告

6.保修条款和相关证明文件

7.法律法规和行业标准二、违约行为及认定：

1.施工方未按期完成施工任务：认定标准为合同约定的施工期限到期后未能完成施工。

2.施工质量不符合约定：认定标准为国家相关法律法规、行业标准和业主的要求。

3.施工方未按合同约定支付价款：认定标准为业主按照约定支付价款后，施工方未能按时支付。

4.双方未协商一致变更合同内容：认定标准为双方未签订书面变更协议。三、法律名词及解释：

1.甲方：指业主方，负责委托施工方进行工程施工。

2.乙方：指施工方，负责承担工程的施工任务。

3.施工期限：指合同约定的完成工程施工的时间限制。

4.施工质量：指工程施工符合国家相关法律法规、行业标准和业主的要求的程度。

5.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.施工进度延误：解决办法为施工方与业主协商，制定合理的延期计划，并按计划执行。

2.施工质量问题：解决办法为施工方及时整改，重新验收，直至符合要求。

3.价款支付纠纷：解决办法为双方核对支付凭证，如有争议，协商解决或依法解决。

4.合同变更争议：解决办法为双方签订书面变更协议，明确变更内容和要求。五、所有应用场景：

1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、基础设施建设等。

2.适用于施工方具备相应资质和