2024年专业涂料施工分包协议（含目录）

标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

2024年专业涂料施工分包协议（含目录）本合同目录一览第一条合同主体与定义1.1发包方定义1.2分包方定义1.3专业涂料施工定义第二条合同范围与工作内容2.1工作范围2.2工作内容2.3工作标准第三条合同价格与支付方式3.1合同价格3.2支付方式3.3支付时间第四条工期与进度4.1施工工期4.2施工进度4.3工期延误第五条质量控制与验收5.1质量标准5.2验收程序5.3质量问题处理第六条材料供应与保管6.1材料供应6.2材料保管6.3材料损耗第七条安全责任与措施7.1安全责任7.2安全措施7.3安全事故处理第八条保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3泄密责任第九条违约责任与赔偿9.1违约行为9.2违约责任9.3赔偿金额第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3诉讼管辖第十一条合同的变更与解除11.1合同变更11.2合同解除11.3变更与解除后的责任处理第十二条不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力后果12.3不可抗力处理第十三条合同的生效、终止与解除13.1合同生效13.2合同终止13.3合同解除第十四条其他条款14.1合同的书面形式14.2合同的保管14.3合同的修订第一部分：合同如下：第一条合同主体与定义1.1发包方定义1.2分包方定义1.3专业涂料施工定义专业涂料施工是指按照本合同约定的施工范围、施工标准和技术要求，由分包方使用合格的涂料和施工工具，对甲方指定的施工部位进行涂装作业的过程。第二条合同范围与工作内容2.1工作范围乙方负责对甲方指定的建筑物进行专业涂料施工，包括但不限于外墙、内墙、天棚等部位的涂装作业。2.2工作内容乙方应按照本合同约定的施工标准和技术要求，完成涂料的采购、施工工具的准备、施工过程中的质量控制以及施工后的清理等工作。2.3工作标准乙方应按照甲方提供的涂料施工方案和技术要求进行施工，确保涂料施工的质量符合国家相关标准和甲方要求。第三条合同价格与支付方式3.1合同价格本合同约定的专业涂料施工费用为人民币【】元（大写：【】元整），包含施工所需的所有材料、工具、人工等费用。3.2支付方式甲方在本合同签订后【】日内，向乙方支付合同总价款的【】%；剩余的【】%作为工程质量保证金，待工程验收合格后【】日内支付。3.3支付时间甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付合同款项，逾期支付的，应按照中国人民银行同期贷款利率支付利息。第四条工期与进度4.1施工工期本合同约定的专业涂料施工工期为【】天，自乙方进场施工之日起计算。4.2施工进度乙方应按照甲方的要求，确保按照施工计划和进度进行施工。如乙方因自身原因导致施工进度延误的，应承担相应的违约责任。4.3工期延误如乙方因不可抗力或其他特殊情况导致施工进度延误的，双方应协商解决。如属乙方原因导致工期延误的，乙方应按照合同约定承担违约责任。第五条质量控制与验收5.1质量标准乙方应按照本合同约定的施工标准和技术要求进行施工，确保涂料施工的质量符合国家相关标准和甲方要求。5.2验收程序甲方应在施工完成后【】日内组织验收。验收合格的，支付剩余的工程质量保证金；验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。5.3质量问题处理如在验收过程中发现质量问题，乙方应负责及时整改，并承担由此产生的费用。如因乙方原因导致质量问题，乙方应承担相应的赔偿责任。第六条材料供应与保管6.1材料供应乙方负责采购施工所需的涂料、工具等材料，并保证材料的质量符合本合同约定的标准。6.2材料保管乙方应妥善保管施工材料，防止材料丢失、损坏或变质。如因乙方原因导致材料损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。6.3材料损耗乙方应按照施工方案合理使用施工材料，如因乙方原因导致材料浪费的，乙方应承担相应的责任。第八条保密条款8.1保密内容乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密及其他保密信息予以保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露。8.2保密期限乙方的保密义务自本合同签订之日起生效，至合同终止或解除后【】年有效。8.3泄密责任如乙方违反保密义务，导致甲方信息泄露的，乙方应承担相应的赔偿责任，赔偿金额包括但不限于甲方损失、诉讼费用等。第九条违约责任与赔偿9.1违约行为双方应严格履行本合同的约定，如一方违反合同约定的，应承担违约责任。9.2违约责任违约方应按照甲方损失的【】%承担违约金，赔偿金额包括但不限于实际损失、预期利益、诉讼费用等。9.3赔偿金额赔偿金额的具体数额由双方协商确定，或由有权机关依法判决。第十条争议解决10.1争议解决方式双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构双方同意将本合同争议提交【】仲裁委员会进行仲裁。10.3诉讼管辖如双方选择诉讼解决争议，则甲方所在地人民法院具有管辖权。第十一条合同的变更与解除11.1合同变更双方同意，如因特殊情况需要变更合同内容的，可以书面形式协商一致，并进行备案。11.2合同解除双方同意，如因不可抗力等原因导致合同无法履行的，可以书面形式解除合同。11.3变更与解除后的责任处理合同变更或解除后，乙方应按照甲方的要求妥善处理已施工部位，并承担因变更或解除合同而产生的费用。第十二条不可抗力12.1不可抗力事件不可抗力事件指不能预见、不能避免且不能克服的客观事件，包括但不限于自然灾害、社会事件等。12.2不可抗力后果如不可抗力事件导致乙方无法按时完成施工的，乙方应立即通知甲方，并提供相关证明文件。12.3不可抗力处理双方应按照本合同约定的不可抗力条款处理因不可抗力事件而产生的后果。第十三条合同的生效、终止与解除13.1合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。13.2合同终止本合同在双方履行完毕合同约定的义务后终止。13.3合同解除如双方协商一致解除本合同的，合同解除后，乙方应按照甲方的要求处理已施工部位，并承担因解除合同而产生的费用。第十四条其他条款14.1合同的书面形式本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.2合同的保管双方应妥善保管本合同及其相关文件，未经对方同意，不得泄露给第三方。14.3合同的修订本合同的修订应由双方书面同意，并在合同中注明修订日期及内容。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：专业涂料施工方案详细要求和说明：该附件应包括施工的具体步骤、使用的材料、施工标准和技术要求等，由乙方根据甲方的要求和现场情况制定，并提交给甲方审批。2.附件二：材料供应清单详细要求和说明：该附件应详细列出施工所需的所有材料名称、数量、质量标准等信息，由乙方负责采购并保证质量。3.附件三：施工进度计划详细要求和说明：该附件应详细列出施工的各个阶段的时间安排，由乙方制定并提交给甲方批准。4.附件四：质量验收标准详细要求和说明：该附件应详细列出涂料施工的质量验收标准和方法，由乙方按照此标准进行施工，甲方据此进行验收。5.附件五：安全防护措施方案详细要求和说明：该附件应包括施工期间的安全防护措施、应急预案等，由乙方制定并提交给甲方审批。6.附件六：保密协议详细要求和说明：该附件应详细列出双方需要保密的信息范围、保密期限和违约责任等，由双方签署。7.附件七：争议解决协议详细要求和说明：该附件应详细列出争议解决的机构、程序和费用等，由双方签署。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照约定时间完成施工的，应按照合同约定向甲方支付违约金。示例说明：如乙方因自身原因导致施工进度延误，使得工程延期交付，乙方需按照合同约定的违约金比例向甲方支付违约金。2.乙方未按照约定质量标准完成施工的，应承担整改费用并支付违约金。示例说明：如乙方施工质量不符合合同约定的验收标准，甲方要求整改，乙方需承担整改费用，并按照合同约定的违约金比例向甲方支付违约金。3.乙方未按照约定采购材料或材料质量不符合要求的，应承担更换材料费用并支付违约金。示例说明：如乙方采购的材料不符合合同约定的质量标准，甲方要求更换，乙方需承担更换材料的费用，并按照合同约定的违约金比例向甲方支付违约金。4.乙方泄露甲方商业秘密的，应承担违约责任并支付赔偿金。示例说明：如乙方未经甲方同意，向第三方泄露甲方的商业秘密，乙方需承担违约责任，并按照合同约定的赔偿金比例向甲方支付赔偿金。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免且不能克服的客观事件，包括但不限于自然灾害、社会事件等。应用解释：如合同履行过程中发生台风、地震等自然灾害，导致乙方无法正常进行施工，属于不可抗力事件。2.违约金：指一方违反合同约定，应向另一方支付的违约赔偿金。应用解释：如乙方未按照约定时间完成施工，