建设工程施工合同及管理.(2024版)

建设工程施工合同及管理.(2024版)合同目录第一章：合同总则1.1合同目的1.2合同原则1.3合同的法律适用第二章：合同主体2.1甲方（发包方）资格2.2乙方（承包方）资格2.3双方权利与义务第三章：工程概况3.1工程名称及地点3.2工程范围与内容3.3工程质量与技术标准第四章：合同价款4.1价款的确定4.2价款的支付方式4.3价款的调整第五章：工程进度5.1进度计划的制定5.2进度的监控与调整5.3进度延误的处理第六章：工程质量与验收6.1质量保证体系6.2施工质量控制6.3工程验收程序第七章：安全生产与环境保护7.1安全生产责任7.2环境保护措施7.3安全事故处理第八章：合同变更、转让与解除8.1合同变更的条件与程序8.2合同的转让8.3合同的解除第九章：违约责任9.1违约责任的界定9.2违约责任的承担9.3违约责任的免除第十章：争议解决10.1争议解决的原则10.2协商解决10.3仲裁或诉讼第十一章：合同生效、终止与续签11.1合同的生效条件11.2合同的终止条件11.3合同的续签第十二章：签字盖章12.1签字盖章的规定12.2签订时间12.3签订地点第十三章：附加条款13.1附加条款的说明13.2附加条款的效力第十四章：附件14.1工程量清单14.2施工图纸14.3技术规范第十五章：合同管理15.1合同管理的原则15.2合同管理的流程15.3合同风险管理第十六章：其他16.1通知与送达16.2法律变更的处理16.3合同的解释权合同编号_______第一章：合同总则1.1合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工项目中的权利、义务和责任。1.2合同原则合同的订立、履行、变更、解除和争议解决均应遵守公平、诚信的原则。1.3合同的法律适用本合同的订立、解释、履行和争议解决适用中华人民共和国法律。第二章：合同主体2.1甲方（发包方）资格甲方应是具备相应资质的法人或其他组织。2.2乙方（承包方）资格乙方应是具备相应资质和能力的法人或其他组织。2.3双方权利与义务2.3.1甲方权利与义务甲方有权监督工程进度和质量，按合同约定支付工程款。2.3.2乙方权利与义务乙方有权按合同约定收取工程款，负责工程的施工和质量。第三章：工程概况3.1工程名称及地点工程名称：；工程地点：。3.2工程范围与内容工程范围：；工程内容包括但不限于：。3.3工程质量与技术标准工程质量应符合国家标准和行业规范，具体技术要求见附件。第四章：合同价款4.1价款的确定合同价款根据工程量清单和相关计价标准确定。4.2价款的支付方式4.2.1预付款：合同签订后______天内，甲方向乙方支付合同总价的______%作为预付款。4.2.2进度款：根据工程进度，甲方按阶段向乙方支付相应比例的款项。4.3价款的调整合同价款在特定条件下可进行调整，具体调整方式见附件。第五章：工程进度5.1进度计划的制定乙方应根据甲方要求和工程实际情况制定工程进度计划。5.2进度的监控与调整甲方有权监控工程进度，乙方应根据甲方意见进行调整。5.3进度延误的处理如因乙方原因导致工程延误，乙方应承担相应的责任。第六章：工程质量与验收6.1质量保证体系乙方应建立完善的质量保证体系，确保工程质量。6.2施工质量控制乙方应严格按照施工规范和设计要求进行施工。6.3工程验收程序工程竣工后，乙方应组织初步验收，甲方参与最终验收。第七章：安全生产与环境保护7.1安全生产责任乙方应严格遵守安全生产法律法规，确保施工安全。7.2环境保护措施乙方应采取有效措施，减少施工过程中对环境的影响。7.3安全事故处理乙方应制定安全事故应急预案，一旦发生事故应立即采取措施并报告甲方。（注：合同正文前半部分到此结束，后续将根据需要继续完善后半部分内容。）第八章：合同变更、转让与解除8.1合同变更的条件与程序合同执行过程中，任何一方提出变更，应提前向对方提出书面申请，并经双方协商一致。8.2合同的转让未经甲方书面同意，乙方不得将合同权利义务转让给第三方。8.3合同的解除合同可在以下情况下解除：一方严重违约、不可抗力或其他约定情形。解除后，双方应根据实际情况协商处理后续事宜。8.3.1解除通知解除合同的一方应以书面形式通知对方，并说明解除理由。8.3.2解除后果合同解除后，双方应根据合同约定和实际情况处理已完成工程的结算和赔偿事宜。第九章：违约责任9.1违约责任的界定违约方应根据违约情况，承担相应的经济赔偿或违约金。9.2违约责任的承担9.2.1甲方违约如甲方未按约定支付工程款，应按合同约定支付违约金。9.2.2乙方违约如乙方未按期完工或工程质量不符合约定，应承担相应的违约责任。9.3违约责任的免除在不可抗力或其他免责情形下，违约方可免除或减轻违约责任。第十章：争议解决10.1争议解决的原则双方应首先通过友好协商解决争议。10.2协商解决程序协商不成时，双方可邀请第三方调解或按照合同约定的程序进行。10.3仲裁或诉讼途径协商或调解不成时，可提交至约定的仲裁机构仲裁，或向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一章：合同生效、终止与续签11.1合同的生效条件合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。11.2合同的终止条件合同在工程竣工验收合格、双方履行完毕各自义务后自然终止。11.3合同的续签合同期满前，双方可协商续签事宜，续签条件应以书面形式确定。11.3.1续签申请任何一方希望续签合同，应提前______天向对方提出书面申请。11.3.2续签条件双方应就续签条件进行协商，并签订书面续签协议。第十二章：签字盖章12.1签字盖章的规定合同应由双方授权代表签字，并加盖单位公章或合同专用章。12.2签订时间合同签订时间：____年____月____日。12.3签订地点合同签订地点：______。第十三章：附加条款13.1附加条款的说明附加条款是对本合同的补充，与正文具有同等法律效力。13.2附加条款的效力当附加条款与合同正文有冲突时，以附加条款为准。第十四章：附件14.1工程量清单详细列出了工程所需的所有材料、设备及人工数量。14.2施工图纸包括施工图纸、设计变更通知等相关文件。14.3技术规范包括施工技术规范、操作手册等。第十五章：合同管理15.1合同管理的原则合同管理应遵循合法性、系统性和有效性原则。15.2合同管理的流程包括合同的签订、执行、变更、解除和档案管理等环节。15.3