2024年建筑装饰施工合同及质量保障协议

标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

2024年建筑装饰施工合同及质量保障协议本合同目录一览第一条合同主体1.1甲方（业主）名称及联系方式1.2乙方（施工方）名称及联系方式1.3丙方（材料供应商）名称及联系方式第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程预算第三条施工内容与要求3.1施工范围3.2施工标准3.3施工工艺3.4施工期限第四条材料供应4.1材料品牌及型号4.2材料供应时间及数量4.3材料质量标准4.4丙方责任与义务第五条质量保障5.1质量监督机构5.2质量验收标准5.3质量保障措施5.4乙方责任与义务第六条合同价格与支付6.1合同总价6.2支付方式6.3支付时间表6.4发票开具第七条变更与调整7.1工程变更7.2费用调整7.3工期调整第八条违约责任8.1甲方违约责任8.2乙方违约责任8.3丙方违约责任第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3诉讼管辖法院第十条合同的生效、变更与解除10.1合同生效条件10.2合同变更条件10.3合同解除条件第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约泄露责任第十二条法律法规12.1适用法律法规12.2法律法规冲突解决第十三条其他条款13.1不可抗力13.2合同的解释权13.3合同的附件第十四条合同签署14.1甲方代表签字14.2乙方代表签字14.3丙方代表签字14.4签字日期第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1甲方（业主）名称：×××公司地址：×××市×××区×××路×××号联系方式：××××××××××联系人：×××1.2乙方（施工方）名称：×××建筑装饰工程有限公司地址：×××市×××区×××路×××号联系方式：××××××××××联系人：×××1.3丙方（材料供应商）名称：×××材料有限公司地址：×××市×××区×××路×××号联系方式：××××××××××联系人：×××第二条工程概况2.1工程名称：×××建筑装饰工程2.2工程地点：×××市×××区×××路×××号2.3工程规模：根据附件一《工程设计方案》执行2.4工程预算：人民币××万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整）第三条施工内容与要求3.1施工范围：包括但不限于土建、水电、防水、墙面、地面、天花板、门窗、厨卫等装修工程。具体施工内容以《工程设计方案》为准。3.2施工标准：按照《建筑装饰工程施工及验收规范》（GB502102018）执行，同时满足甲方提出的特殊要求。3.3施工工艺：乙方应采用成熟、稳定的施工工艺，确保工程质量。3.4施工期限：工程自开工之日起，预计工期为×个月，具体以《工程进度计划》为准。第四条材料供应4.1材料品牌及型号：详见附件二《材料品牌及型号一览表》4.2材料供应时间及数量：根据工程进度计划和乙方施工需求，由丙方按时供应。具体供应计划由乙方制定，丙方负责实施。4.3材料质量标准：材料应符合国家相关标准及甲方要求，并由乙方进行验收。4.4丙方责任与义务：保证材料质量，按时供应，对供应的材料负责。第五条质量保障5.1质量监督机构：甲方指定的质量监督代表，负责对施工过程进行监督和检查。5.2质量验收标准：按照《建筑装饰工程施工及验收规范》（GB502102018）及甲方要求执行。5.3质量保障措施：乙方应建立健全质量管理体系，加强施工过程中的质量控制。5.4乙方责任与义务：保证工程质量，对工程质量问题负责。第六条合同价格与支付6.1合同总价：人民币××万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整）6.2支付方式：银行转账6.3支付时间表：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付合同总价的30%；（2）工程进度达到25%时，甲方支付合同总价的30%；（3）工程进度达到50%时，甲方支付合同总价的20%；（4）工程验收合格后，甲方支付合同总价的10%。6.4发票开具：乙方应向甲方开具正规发票。第七条变更与调整7.1工程变更：如甲方提出工程变更需求，需与乙方协商一致，并以书面形式确认。7.2费用调整：工程变更导致的费用增减，按双方确认的变更方案进行调整。7.3工期调整：如因甲方原因导致工期延误，乙方有权要求甲方支付相应的逾期违约金。第八条违约责任8.1甲方违约责任甲方违反合同约定，导致工程进度延误、质量问题或者其他损失的，应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价×违约天数×1%。8.2乙方违约责任乙方违反合同约定，导致工程质量问题、进度延误或者其他损失的，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价×违约天数×1%。8.3丙方违约责任丙方违反合同约定，导致工程进度延误、质量问题或者其他损失的，应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价×违约天数×1%。第九条争议解决9.1争议解决方式：双方应友好协商解决，如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构：中华人民共和国人民法院。9.3诉讼管辖法院：合同签订地人民法院。第十条合同的生效、变更与解除10.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更条件：合同履行过程中，如需变更，应经双方协商一致，并以书面形式确认。10.3合同解除条件：合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，双方协商一致可以解除合同。第十一条保密条款11.1保密内容：双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。11.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。11.3违约泄露责任：如有泄露，泄露方应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=泄露信息价值×10%。第十二条法律法规12.1适用法律法规：中华人民共和国合同法、建筑装饰工程施工及验收规范等。12.2法律法规冲突解决：如本合同与国家法律法规冲突，应以国家法律法规为准。第十三条其他条款13.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。13.2合同的解释权：本合同的解释权归双方共同所有。13.3合同的附件：附件一《工程设计方案》、附件二《材料品牌及型号一览表》。第十四条合同签署14.1甲方代表签字：第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《工程设计方案》详细要求：本附件应包括工程的整体设计方案、施工图纸、施工说明等，详细描述工程的设计理念、施工方法、材料选择等内容。附件二：《材料品牌及型号一览表》详细要求：本附件应列出工程所需的所有材料品牌、型号、数量等信息，包括材料的性能指标、使用范围、施工要求等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方违反合同约定，导致工程进度延误、质量问题或者其他损失的。2.乙方违反合同约定，导致工程质量问题、进度延误或者其他损失的。3.丙方违反合同约定，导致工程进度延误、质量问题或者其他损失的。违约责任认定标准：1.违约金计算方式为：违约金=合同总价×违约天数×1%。2.如违约行为导致工程损失，损失赔偿金额应根据实际损失金额计算。示例说明：若甲方未按约定时间支付工程进度款，导致工程进度延误，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价×延误天数×1%。说明三：法律名词及解释：1.建筑装饰工程施工及验收规范（GB502102018）：这是我国关于建筑装饰工程施工和验收的强制性国家标准，乙方应按照该标准进行施工，以确保工程质量。2.不可抗力：指无法预见、无法避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社